一级建造师之一建矿业工程实务练习题(一)及答案

一级建造师之一建矿业工程实务练习题(一)及答案

单选题（共60题）1、斜井明槽开挖时，做法不正确的是（）。A.采用机械挖掘要求运输设备能力尽量大B.槽内用泵排水也要挖设顺水沟C.为防止冬季土体冻结可在其表面铺膜保温D.含水软土中的机械挖掘可先采取更换土基的办法【答案】A2、在倾斜巷道施工中，做法不符合安全规定的是（）。A.应设置防止跑车、坠物的安全装置和人行台阶B.斜井断面较小时，应在井内设置临时躲避硐室C.在斜井井筒中部设固定式井内挡车器D.因工作面需要移动推进，工作面后方可以不设安全挡车器【答案】D3、采用钢筋混凝土支护的立井施工，其井身分部工程不包含的分项工程是()。A.模板工程B.钢筋工程C.砌碹工程D.掘进工程【答案】C4、关于钻井法凿井的钻井与井壁施工的先后关系，说法正确的是()。A.钻完后下沉井壁B.钻一段沉一段C.先下沉后钻井D.与钻头同时跟进【答案】A5、（）是浅部隔水层发育缺失所形成的导水通道，是浅部松散含水层充水的常见通道A.天窗B.岩石的空隙C.岩层裂隙D.导水陷落柱【答案】A6、对于一般建筑工程，检验验收的最早环节是（）。A.分项工程检验验收B.分部工程检验验收C.每工序或每作业循环的自检D.检验批检验验收【答案】C7、对矿井施工而言，下列因素中比较容易引起井下火灾的是（）。A.坑木堆放及木支架引燃B.再生火源致燃C.井下自燃D.电气烧焊【答案】D8、深孔爆破是指（）的爆破作业。A.炮孔深度大于2.5mB.炮孔深度大于5mC.炮孔直径大于50mm，并且深度大于5mD.炮孔直径大于75mm，并且深度大于5m【答案】C9、新建矿井在建井期间的矿井水文地质资料经收集、整理、（）后，全部移给交生产单位。A.分析B.复印C.人档D.修改【答案】A10、施工单位接到质量通知单后在（）的组织与参与下，应尽快进行质量事故的调查，写出质量事故的报告。A.设计工程师B.项目经理C.监理工程师D.质量工程师【答案】C11、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500---2013，工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费用的，应事先将（）提交发包人确认。A.拟实施的施工方案B.索赔意向通知C.拟申请增加的费用明细D.工程变更的内容【答案】A12、伞形钻架不工作时一般()。A.吊在井架下B.停放在工作面C.停放在吊盘上D.停放在井口【答案】D13、下列井底车场形式中，符合车场两翼进车、回车线绕道可以全部利用主要运输巷道，节省开拓工程量，但是交岔点及弯道多，重列车需在弯道上顶车的是()车场形式。A.斜式B.卧式C.立式D.折返式【答案】B14、适用于直径5m、井深600m立井井筒施工的机械化配套方案是()。A.IV型井架，JK2.8／15.5提升机，FJD-6伞钻，液压滑升模板B.IV型井架，2JK3／15.5提升机，FJD-9伞钻，液压滑升模板C.IVG型井架，2JK3／15.5提升机，FJD-4伞钻，YJM系列模板D.IVG型井架，2JK2.5／20提升机，FJD-6伞钻，YJM系列模板【答案】D15、砌筑式井壁的厚度质量要求，包括有()的内容。A.局部厚度偏差限制尺寸、偏差允许的周长范围、偏差允许的纵向高度范围B.局部厚度偏差允许范围、允许的周长偏差尺寸、偏差允许的纵向高度范围C.局部厚度偏差限制尺寸、偏差允许的周长范围、允许的纵向高度尺寸D.局部厚度偏差允许范围、偏差允许的周长范围、偏差允许的纵向高度范围【答案】A16、下列不是变质岩的是（）。A.石英岩B.片麻岩C.板岩D.石灰岩【答案】D17、在工程量清单计价的方法中，建设工程发承包及实施阶段的工程造价不由()组成。A.分部分项工程费B.措施项目费C.项目流水费D.其他项目费【答案】C18、与铀(钍)矿和伴生放射性矿开发利用建设项目相配套的放射性污染防治设施，应当与主体工程（）。A.同时设计B.同时施工C.同时投入使用D.同时设计、同时施工、同时投入使用【答案】D19、确定建井工期的方法，通常是根据（）来确定。A.累计重要土建、安装工程完成时间B.井巷工程的施工期C.设备的最终到货时间D.矿建、土建、安装时间总和【答案】B20、强夯法处理地基的施工特点，说法正确的是（）。A.使用机具设备较多B.施工工艺复杂C.费用较高D.施工速度快【答案】D21、以下有利于矿山项目提前竣工的合理方法是（）。A.不设井筒单开巷道B.永久井塔可以安装好再移到井口C.基岩采用箕斗提升D.施工力量均匀安排在各个工作面【答案】B22、砂石桩对于（）的地基加固效果最明显。A.素填土B.杂填土C.松散砂土D.淤泥质土【答案】C23、预裂爆破是在有()个自由面条件下进行的爆破。A.1B.2C.3D.4【答案】A24、井下水文地质勘探钻孔的施工设计应经（）批准后方可实施。A.总工程师B.矿长C.安全矿长D.防治水负责人【答案】A25、电子雷管又称数码电子雷管，它与传统雷管的主要区别是，采用电子控制模块取代传统雷管内的（）。A.引火药B.起爆药C.延时药D.副起爆药【答案】C26、井巷突水点大小按()划分。A.揭露突水点位置的高低B.每小时突水量的大小C.涌水裂隙分布密度的大小D.岩溶含水量与其容积比值的大小【答案】B27、硝铵类炸药的主要化学成分是()。A.硝酸钾B.硝酸铵C.硝酸钠D.氯化铵【答案】B28、对于矿业工程项目而言，制约项目规模大小的首要因素是（）。A.市场因素B.环境因素C.技术因素D.矿产资源因素【答案】D29、当上层土质松软，而在不深处有较好的土层时，为了节约基础材料和减少开挖土方量可采用()基础。A.柱下单独基础B.墙下单独基础C.柱下钢筋混凝土条形基础D.墙下条形基础【答案】B30、露天矿防排水工程的主要内容有排水工程和（）。A.挖渠道B.建围堰和设水仓C.防洪堤工程D.疏干工程【答案】C31、根据注册建造师执业工程规模标准，年产60万吨，单项工程合同额1200万元的煤炭矿山建设工程属于()。A.特大型工程B.大型工程C.中型工程D.小型工程【答案】C32、平巷断面尺寸要根据通过巷道的运输设备等因素来确定，并最后用（）校核。A.通过的风速B.预计产煤量C.运输设备的类型D.各种安全间隙【答案】A33、当地基软弱土层厚，荷载大而建筑面积在太大时，应采用（）基础。A.筏形基础B.柱下条形基础C.箱形基础D.扩展基础【答案】C34、水泥的性能主要取决于（）成分。A.石膏B.混合材料C.水泥熟料D.水【答案】C35、分部工程质量由（）组织有关单位和人员进行验收。A.总监理工程师B.项目经理C.施工单位负责人D.施工员【答案】A36、在矿井建设过程中，属于二期工程项目的是()。A.主要运输大巷B.箕斗装载硐室C.采区变电所D.主副井短路贯通巷道【答案】A37、预裂爆破是在有()个自由面条件下进行的爆破。A.1B.2C.3D.4【答案】A38、软岩巷道采取二次支护的主要原因是（）。A.巷道采用了分次施工方法B.巷道围岩压力大C.围岩变形且长期不稳定D.巷道底板容易产生底鼓【答案】C39、决定立井井筒基岩施工掘砌循环作业速度的关键工作是()。A.钻眼爆破B.装岩与提升C.井筒支护D.通风与排水【答案】B40、非煤矿山用爆破法贯通巷道，两工作面相距（）时，只准从一个工作面向前掘进，并应在双方通向工作面的安全地点设置警戒，待双方作业人员全部撤至安全地点后，方可起爆。A.5mB.10mC.15mD.20m【答案】C41、工程中使用的“耐候钢”指的是专门的()钢材。A.耐腐蚀B.耐疲劳C.耐高温D.耐热耐火【答案】A42、煤矿井下爆破作业时，爆破作业面20m以内，瓦斯浓度应低于（）。A.0.1％B.0.5％C.1.0％D.2.0％【答案】C43、边坡高度H大于（）为超高边坡。A.100mB.300mC.400mD.500m【答案】D44、关于混凝土外加剂性能的说法，错误的是()。A.减水剂可改善混凝土拌合物的流动性B.早强剂可调节混凝土凝结时间C.泵送剂可改善混凝土耐久性D.早强剂可调节混凝土硬化性能【答案】C45、关于控制巷道顶板的安全工作，说法错误的是（）。A.敲帮问顶的目的是寻找危石，待出矸时处理B.放炮前必须加固工作面后10m的支护C.锚喷支护应紧跟工作面D.地质条件有较大变化时应变更支护措施【答案】A46、下列不属于矿业工程项目的分包具有特点的是()。A.内容宽B.涉及专业类型多C.专业性强D.投资大【答案】D47、当立井施工采用手持式凿岩机钻眼时，工作面炮眼深度宜取()。A.1.5～2.0mB.2.0～2.5mC.3.0～4.0mD.5.0～6.0m【答案】A48、关于影响土体抗剪强度因素的说法，正确的是()。A.超固结土受剪过程类似松砂，无明显的峰值B.当土中没有排水条件时，土体受压时就会使孔隙水压增加而降低土体的抗剪强度C.紧砂的初始孔隙比大，颗粒间排列紧密，其内摩擦角值较大D.松砂的摩擦角较大，其强度随土的紧密程度增加而趋于增大【答案】B49、高温高硫矿井爆破时，孔内温度为（）时，应控制装药至起爆的相隔时间不应超过1h。A.50～70℃B.60～80℃C.60～90℃D.50～80℃【答案】B50、对防水混凝土的施工要求，说法正确的是（）。A.防水混凝土的保护层厚度应较普通混凝土保护层少10mmB.防水混凝土机械搅拌时间应小于2minC.防水混凝土施工所选用的模板吸水性要大D.防水混凝土模板不得与钢筋及绑扎钢丝有接触【答案】D51、不属于工程索赔依据的索赔文件是（）。A.合同文件B.索赔款项(或工期)计算部分C.法律法规D.相关证据【答案】B52、关于合同中的安全施工内容，说法不正确的是()。A.承包方应承担施工现场管理的安全责任B.合同的安全施工内容只对承包方有约束作用C.由承包人措施不力给发包人造成的损失应由承包人承担D.承包人应接受发包人的安全措施指令【答案】B53、地基与基础工程中，采用土钉墙支护的基坑，深度不宜大于12m，使用期限不宜超过()个月。A.6B.12C.18D.24【答案】C54、矿业工程总承包项目通常不从()开始。A.项目立项B.项目可行性研究C.项目初步设计D.项目施工【答案】D55、通常情况下，全断面一次掘进硐室的高度不应超过()。A.4～5mB.5～6mC.6～7mD.7～8m【答案】A56、关于民用爆破器材许可证制度的说法，错误的是（）。A.民用爆炸物品生产单位，必须办理生产许可证B.民用爆炸物品销售单位，必须办理销售许可证C.民用爆炸物品的收货单位，必须办理运输许可证D.民用爆炸物品的使用单位，必须办理储存许可证【答案】D57、关于凿井施工井架及其天轮平台的布置，合理的是()。A.井架中心线必须离开与之平行的井筒中心线一段距离B.主、副提升天轮必须对称布置，确保井架受力平衡C.提升天轮、悬吊天轮均应布置在同一水平D.钢丝绳作用在井架上的全部荷载不得超过井架的承载能力【答案】D58、立井井筒施工的中心回转式抓岩机应固定在（）。A.吊盘的下层盘B.吊盘的上层盘C.固定盘下D.井壁上【答案】A59、土方压实机械中振动碾适用的土质是（）。A.湿陷性黄土B.黏性土C.碎石类填土D.淤泥质土【答案】C60、吊盘的吊桶喇叭口，除通过吊桶外，还要通过的设备有（）。A.安全梯B.吊泵C.风筒D.伞钻【答案】D多选题（共45题）1、矿井井底车场副井系统硐室包括（）。A.排水泵房B.变电所C.装载硐室D.井底矿仓E.水仓【答案】AB2、骨架承重的单层厂房柱间支撑系统的主要作用有()。A.承受吊车自重B.加强厂房整体刚度C.传递水平风荷载D.传递吊车运动冲切作用E.承受墙体和屋盖自重【答案】BCD3、振动沉桩的特点有（）。A.设备构造简单B.效能高C.所用机具设备较多D.施工方便E.适用范围较广【答案】ABD4、需由国务院地质矿产主管部门审批，并颁发采矿许可证才允许开采的矿产资源有（）。A.国家规划矿区B.煤矿C.矿产储量规模在大型以上的矿产资源D.领海海域的矿产资源E.国家实行保护性开采的矿种【答案】ACD5、事故应急救援的基本任务包括（）。A.立即组织营救遇险人员B.迅速控制危险源，尽可能缩小灾害影响C.做好现场清理，消除危害后果D.成立事故调查组E.查清事故原因，评估危害程度【答案】ABC6、工程地质中，土的工程性质包括()。A.固结性B.可松性C.压缩性和地基变形D.休止角E.弹性【答案】BCD7、关于尾矿坝筑坝材料密度检测，说法正确的有（）。A.黏性土现场密度检测宜采用表面波压实密度仪法B.砾质土现场密度检测宜采用灌砂(灌水)法C.土质不均匀的黏性土和砾质土的压实度检测宜采用三点击实法D.堆石料现场密度检测宜采用挖坑灌水法E.反滤料、过渡料及砂(砾)石料现场密度检测宜采用环刀法【答案】BCD8、矿井通风系统的内容包括有（）。A.矿井通风方式B.主要通风机的工作方式C.通风网路D.通风量E.通风设施【答案】ABC9、井下巷道爆破工作对炮眼布置的基本要求有（）。A.炮眼要准.直.平.齐<B.炮眼利用率要高。C.爆破后对围岩的破坏较小。D.节省炸药和雷管。E.爆破后的岩石块度小。【答案】BCD10、矿业工程混凝土灌注桩施工中，关于人工挖孑1灌注桩施工技术要点的说法，正确的是()。A.在开挖深度不超过6m的硬黏土中，可以不设支护。B.施工无振动、无噪声、无环境污染，对周边建筑无影响C.施工机具设备简单，工艺操作简单，占地少D.要检查孔内有否有害气体，若孔深超过1om时要设立通风设施E.人员上下的井道吊篮应有自动卡紧的保险装置【答案】AD11、矿井施工项目中应布置在工业广场边缘的临时设施有()。A.临时炸药库B.临时油脂库C.临时锅炉房D.矸石场E.混凝土搅拌站【答案】BD12、井巷掘进爆破中的直孔掏槽方式包括（）。A.单向掏槽B.缝隙掏槽C.筒形掏槽D.螺旋掏槽E.双螺旋掏槽【答案】BCD13、建井总工期是以下（）的工期之和。A.施工准备期B.矿井投产工期C.矿井竣工工期D.巷道施工期E.井筒施工工期【答案】AC14、钢结构的连接方法有（）A.焊接B.铆接C.螺纹连接D.绑扎连接E.普通螺栓连接【答案】AB15、硐室的施工方法主要分为（）。A.全断面施工法B.分层施工法C.导硐施工法D.间接施工法E.平行施工法【答案】ABC16、地下连续墙适用于（）土层。A.黏性土B.淤泥质土C.砂质土D.溶岩地段E.冲积土【答案】ABC17、工业炸药按炸药主要化学成分分类包括（）A.混合炸药B.单质炸药C.硝铵类炸药D.硝化甘油类炸药E.芳香族硝基化合物类炸药【答案】CD18、以下有关矿井通风设计的说法，正确的有（）。A.通风系统应简单、风流稳定、易于管理B.通风系统应具有抗灾能力，发生事故时，风流易于控制、人员便于撤出C.按井下同时工作的平均人数计算，每人每分钟的供风量不得小于4mD.矿井必须建立测风机制，每10天至少进行1次全面测风E.无提升设备的风井允许风速最高15m／s，最低1m／s。【答案】ABD19、当深部矿井巷道围岩压力较大、变形严重时，宜采用的永久支护形式有()。A.可缩性金属支架支护B.砌碹支护C.锚喷支护D.管棚支护E.联合支护【答案】AC20、根据用途，钢材可分为（）A.结构钢B.工具钢C.特殊钢D.冷拉钢E.热轧钢【答案】ABC21、关于地面建筑工程施工的安全要求，正确的是（）。A.楼梯每个踏步上方的净空高度应不小于2.2mB.长度超过60m的厂房，应设两个主要楼梯C.厂房内的一般设备维修护道宽度不应小于1.0mD.通道的坡度不到12°时应设踏步；超过12°时应加设防滑条E.高度超过0.6m的平台其周围应设栏杆【答案】ABC22、为减少混凝土体积变形引起的裂缝，可以采取的措施有()。A.合理选择采用低发热水泥B.提高砂石比减少混凝土空隙C.使用添加料减少水泥用量D.采用整体式浇筑以提高约束力E.适当延长拆模时间【答案】AC23、下列关于锚索的说法正确的是（）A.锚索的主要特点是对围岩施加预应力B.锚索是被动支护C.锚索常采用高强钢筋、钢绞线、高强钢丝材料D.一般在围岩破碎范围大、巷道变形大、围岩应力高、服务期限相对较长条件下使用Ｅ，.锚索可以组成锚索群，也可单根使用，或和其他支护形式联合使用【答案】ACD24、在井下巷道钻眼爆破法施工中，常用的防尘方法有()。A.湿式钻眼B.喷雾降尘C.静电除尘D.洒水降尘E.加强通风【答案】ABD25、下列关于招投标中的开标、决标工作，做法正确的是（）。A.开标应公开，开标后是评标工作B.投标人可推荐委托人参加开标会议C.中标前不允许彼此商量投标价格D.招标人应根据评标情况确定中标人E.根据招标人委托可由评标委员会确定中标人【答案】ACD26、关于钻井法凿井中的减压钻进，说法正确的是（）。A.减压钻进采用的压力是30％～60％的钻头重B.减压钻进采用的压力是钻头在泥浆中的30％～60％浮重C.减压钻进为了井筒钻井的垂直度D.减压钻进为了有效破碎工作面岩石E.减压钻进为了避免钻头掉落【答案】BCD27、钢材与其他工程材料相比，其主要优点有（）。A.材质均匀，材料强度高B.焊接性良好C.可靠性好D.强度高，耐腐蚀性好E.既耐热又耐火【答案】ABC28、造成沉管灌注桩出现断桩、颈缩、夹泥等现象的原因有（）。A.泥浆密度过小B.桩周围饱和黏土回挤严重C.重锤击打D.泥块沾在套管未清洁E.抽管太急【答案】BD29、改变传统混凝土性能的矿物掺合料的主要成分有（）。A.氧化硅B.氧化镁C.氧化铝D.氧化钙E.氧化钠【答案】AC30、施工泥浆护壁成孔灌注桩时，护筒的作用是（）。A.便于携渣B.保护孔口C.定位导向D.保持孔壁稳定E.防止塌方【答案】BCD31、以下关于矿井工程施工重要节点的判断，正确的是（）。A.第一个矿井动工的关节是完成广场购地B.两井筒同时到底是影响后续工程进度的重要因素C.井筒到底是井底全面开始巷道工程的关节D.副井永久装备开始是其绞车房工程成为施工重点的标志E.完成主井装载硐室施工是开始井底车场工程的标志【答案】BCD32、桩基施工时，正确的打桩的顺序有()。A.先深后浅B.先浅后深C.先大后小D.先小后大E.先长后短【答案】AC33、下列为沉积岩的是（）。A.砾岩B.砂岩C.碳酸岩D.大理岩E.板岩【答案】ABC34、针对立井井筒施工的突发涌水施工风险，施工单位可采取的有效应对策略或措施有（）。A.增加项目投资B.做好探水工作C.加强安全培训D.分包井筒防治水工作E.购买施工人员工伤保险【答案】BCD35、下列关于平巷和斜井运输的安全要求，说法中正确的是（）。A.机车司机必须按信号指令行车B.司机离开时应切断电源、扳紧车闸、关闭车灯C.采用平板车运送人员时应有围护拦挡D.人力推车时，1次只准推1辆车E.输送机运送人员时，输送带宽度不得小于0.8m【答案】AD36、适用于瓦斯矿有水工作面钻爆法施工的爆破器材和起爆方法有（）。A.铵油炸药、毫秒延期屯雷管，电力起爆B.水胶炸药、瞬发电雷管，电力起爆C.乳化炸药、毫秒延期电雷管，电力起爆D.浆状炸药、毫秒延期电雷管，导爆索起爆E.煤矿安全炸药、瞬发雷管，导爆管起爆【答案】BC37、工业炸药的要求是（）。A.炸药配比接近零氧平衡B.原料来源广泛，加工工艺简单C.可长期储存D.有足够的威力E.有较高的感度【答案】ABD38、关于立井吊桶提升时安全要求的说法，正确的有()。A.井架上应有防止吊桶过卷的装置B.吊桶内的岩渣不应高于桶口边缘C.乘吊桶人员必须面向桶外D.吊盘下无导向绳部分的升降距离不得超过50mE.装有物料的吊桶禁止乘入【答案】AC39、关于施工方可以利用的永久建筑工程和设备的费用的来源，下列说法正确的是（）。A.四通一平工程一般由承包人承担负责B.利用已建成的主井绞车房属于承包方有偿使用C.永久锅炉房无偿使用，永久生活锅炉使用由承包方列入临时设施并负责支付D.利用的永久压风机房设备，由承包方列入直接工程费并负责支付E.工业广场永久宿舍住房可以由施工方无偿使用【答案】CD40、下列安全检查中的工作、处置方法，正确的是（）。A.当场责令现场人员改正违章行为B.抽查考核现场人员安全技术知识C.登记安全问题以便以后追究D.给现场签发不留底的安全隐患罚单E.追查遗留安全问题的改正情况【答案】ABC41、井巷掘进爆破中的直眼掏槽方式包括()。A.单向掏槽B.缝隙掏槽C.简形掏槽D.螺旋掏槽E.双螺旋掏槽【答案】BCD42、矿山地面工程中钢筋原材料质量主控项目是（）A.钢筋加工件的品种、规格、质量、性能必须符合设计要求和规范的有关规定B.钢筋有脆断等情况，应有化学成分等专项检验C.焊条焊剂的牌号和性能必须符合设计要求和规范的有关规定D.钢筋弯折等加工的规格质量、连接方式必须符合设计要求E，钢筋重量符合要求【答案】ABCD43、多层装配式钢筋混凝土结构房屋的施工特点是()。A.房屋高度较大B.构件类型少、数量大C.各类构件接头处理复杂D.技术要求较高E.施工场地相对较紧张【答案】ACD44、矿井开拓方式既影响着矿井建设时期的技术经济指标，又将影响到整个矿井生产时期的技术面貌和经济效益，具体包括()等。A.矿井生产系统的总体部署B.矿井生产能力和井田范围的合理确定C.井田内的划分、井田开拓方式的确定D.井筒建设质量E.主要运输大巷的布置方式及井底车场形式【答案】ABC45、混凝土预制桩施工中的沉桩方法有()等。A.水冲法B.静力压桩法C.锤击法D.爆扩桩法E.振动法【答案】ABC大题（共18题）一、背景某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。在井筒施工中某一夜班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打盹，导致吊桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐慌争先上井，杨某上半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就挤在吊桶中央。吊盘信号T在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，又突遇断电，赵某被甩出吊桶坠落身亡，而杨某被急剧摆动的吊桶挤成重伤。事故发生后，项目经理立即组织事故调查小组，并上报了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，李某是从未从事过井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过3天简单培训就下井作业。该项目部也没有编制相关的事故应急救援预案。问题1．请说出事故过程中有哪些人违章，违章的内容是什么?2．项目经理在本次事故中有哪些违章行为，相关规定是什么?3．项目经理组织事故调查小组有何不妥，应该如何做?叙述事故的处理程序。4．针对本次事故项目部应该编制什么类型的应急救援预案?应包括哪些内容?【答案】1．违章人员和内容有：绞车司机打盹；李某违章穿越吊桶下方；杨某上半身伸出吊桶外缘；赵某乘吊桶没带保险带；吊盘信号工发现乘吊桶人员违章而继续打点升井。2．违章安排主提升司机1人操作，要求必须是1人操作1人监护；尚未签订劳动合同就安排下井工作的做法与劳动法不符；且安排未经合格培训的人员下井违章，要求下井作业人员必须经过培训合格并取得下井资格证方可下井作业。3．项目经理无权组织事故调查小组。重大事故发生后，事故发生单位必须以最陕方式，1h内向上级主管部门和事故发生地的市、县级建设行政主管部门及检察、劳动(如有人身伤亡)部门报告；事故发生单位属于国务院部委的，应同时向国务院有关主管部门报告。同时，事故发生单位应当在24h内写出书面报告，按上述程序和部门逐级上报。事故放生后，首先要迅速抢救伤员，并保护事故现场。事故调查组的组成：根据事故等级由不同的地方人民政府组织同事故发生地劳动部门、公安部门、人民检察院、工会人员组成事故调查组进行调查必要时，调查组可以聘请有关方面的专家协助进行技术鉴定、事故分析和财产损失的评估工作。4．针对本次事故项目部应该编制本项目施工期间项目的综合安全事故应急救援预案和提升运输事故专项预案。综合预案内容包括：适用范围，说明应急预案适用的工作范围和事故类型、级别；事故风险描述；应急响应，针对事故危害程度、影响范围和生产经营单位控制事态的能力，对事故应急响应进行分级，明确分级响应的基本原则；应急指挥机构启动、应急资源调配、应急救援、扩大应急等响应程序；处置措施，针对可能发生的事故风险、事故危害程度和影响范围，保障措施，明确应急响应的人力资源，包括应急专家、专业应急队伍、兼职应急队伍等。专项预案内容包括：可能发生的提升运输事故的风险，分析事故发生的可能性以及严重程度、影响范围等；根据事故类型，明确应急指挥机构总指挥、副总指挥以及各成员单位或人员的具体职责；事故响应级别，具体描述事故接警报告和记录、应急指挥机构启动、应急指挥、资源调配、应急救援；针对可能发生的事故风险、事故危害程度和影响范围，制定相应的应急处置措施，明确处置原则和具体要求。二、某井工矿主井井筒设计深度560m，井筒净直径6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量20m3／h。井筒施工到368m位置时，放炮后井筒涌水量达到23m3／h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到一20mm。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出3万元，影响工期20d，要求索赔。问题?1．建设单位要求返工的主要依据是什么?应该如何应对施工单位的索赔，为什么??2．案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些??3．在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些??4．施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施?【答案】1．主要依据是井壁半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50mm。对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量超出20m3／h不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。??2．通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案例的主要原因应是施工没有采取专门措施。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇筑过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，也可造成井筒半径尺寸误差等。?3．影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。?4．施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇筑混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不致进入混凝土中，在混凝土强度达到一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。三、1．背景某施工单位承担一矿井主要运输大巷的施工任务。运输大巷总长度1500m，直墙半圆拱形断面，净宽4.6m，净高4.2m；主要穿过的岩层为中等稳定的砂页岩互层，涌水量较小；局部要通过2个小断层，断层含水情况不明。巷道设计采用锚喷支护，螺纹钢树脂锚杆，直径18mm，描杆长度1.8m，间排距1.0m，每米巷道布置锚杆11根；喷射混凝土强度为C20，厚度100mm。计划工期15个月。施工过程中，施工单位根据巷道施工的实际条件，明确了加快施工进度的若干措施：(1)巷道掘进钻眼爆破工作中，炮眼深度2.0m，炮眼平均间距1.0m，周边眼间距0.8m，抵抗线0.6m，周边眼装药量400g/m，实施光面爆破。(2)巷道临时支护安排在工作面爆破后的岩渣堆上进行，仅拱部打锚杆，采用普通扳手拧紧锚固。永久锚喷支护安排在工作面后方50m处进行，且与工作面出渣平行作业。(3)工作面出渣和岩渣的装运，采用侧卸式装岩机---胶带转载机---电机车加矿车机械化作业线。巷道掘进接近断层位置2m处停止掘进，采用小管棚注浆加固法通过断层带。巷道锚喷支护锚杆抗拔力及混凝土喷层强度每月检查一次，其中锚杆抗拔力每次抽查10根；喷射混凝土强度采用喷大板试验法，每次制作试件2组进行强度试验。在工程结束验收时，发现局部地段巷道净宽偏差达到200mm以上，表面平整度偏差在60mm以上，锚杆抗拔力现场实测值为设计值的80%；多数喷混凝土厚度达到了120mm。2．问题（1）巷道掘进的爆破参数能否保证实施光面爆破?说明理由（2）巷道支护工作安排存在哪些不合理之处?说明理由（3）巷道掘进通过断层带的施工方法存在哪些问题?（4）巷道锚喷支护的检查存在哪些问题?说明正确的做法。（5）该巷道施工质量是否合格?说明理由。【答案】（1）不能保证实施光面爆破理由:①炮眼间距过大；②抵抗线偏大；③周边眼装药量偏大。（2）巷道支护工作安排存在的不合理之处及理由如下：①采用普通板手拧紧锚固不合理,无法保证满足锚杆预紧力的要求。②永久支护安排在工作面后方50m处不合理。根据规程规定，应小于40m。（3）巷道掘进通过断层带的施工方法存在的问题如下:①接近断层位置2m处才停止掘进，不安全；②没有采取探水技术措施；③没有根据探水结果确定堵水和过断层的技术措施。（4）锚杆及喷射混凝土检查数量不符合要求。正确的做法是：①锚杆每20-30m至少检查一组（且不超过300根），每组不得少于3根；②喷混土每30-50m检查不少于一组，每组试件3块。（5）不合格因为：巷道净宽差超过150m，表面平整度大于50m，锚杆抗拔力不足设计值的90%。四、某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价5．2元／m，综合费率为直接费20％。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台1m3的反铲(租赁费550元／台班)开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场1日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深1．5m的设计变更通知，增加挖方量1400m“；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价25元／工日，管理费为30％)【答案】事件1：不可索赔，属承包商责任。事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日(15～19日)，用工费25×5×(1+30％)=487．5元；机械费550×5=2750元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为1400×5．2×(1+20％)=8736元。事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费25×30×(1+30％)=975元；机械费550×1=550元。五、背景资料某单位施工一胶带大巷，巷道净断面22m2，长度2500m，采用锚喷支护。地质资料显示胶带大巷在840m—860m左右将穿过一断层，断层可能导水。设计单位要求巷道穿越断层段增加U29钢支架加强支护，钢支架间距0.5m。在巷道施工到835m时，施工单位发现巷道围岩较稳定；施工到840m时，发现巷道围岩逐渐破碎，岩帮有少量出水。施工技术负责人要求立即进行短掘短喷（支护），并按设计要求增加U29钢支架支护。在采用U29钢支架支护时，为确保支架稳定，施工人员在柱腿底部用浮矸填平，并用拉杆将相邻钢支架连接牢固；同时，施工人员按现场质检人员的要求，将支架顶部和帮部用背板背实。施工过程中，巷道出水情况一直比较稳定。巷道施工穿越断层后约一个月，当班班长发现833m—843m段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，于是立即安排一名工人留下进行处理，其余人员撤离该巷道，安排到其他巷道工作面施工。在处理过程中。发生冒顶事故，造成该工人死亡的安全事故。问题1、施工单位在穿越断层前，应做好哪一项工作简要说明理由及具体的工作内容。2、在穿越断层和处理喷射混凝土施工质量问题中，施工单位的做法存在哪些不妥之处3、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》该事故为哪一等级事故说明理由。4、该事故的责任应由施工单位哪些人员承担【答案】1、施工单位在穿越断层前，应停止施工，确定探水线。由于此断层可能导水，需由专业人员和专职队伍使用专用钻机进行探放水，经确认无水害威胁后，方可施工。2、在穿越断层施工中，存在不妥之处：（1）没有严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的规定；（2）施工单位技术负责人要求增加U29钢支架支护时，没有明确钢支架间距的要求。（3）施工人员在桩腿底部用浮矸填平不符合有关规定，应该将支架柱窝挖到实底，当不能挖到实底上时，应有专门的措施。（4）没有按穿越含水断层的要求做好防、排水准备工作。在处理喷射混凝土施工质量问题中存在不妥之处：（1）班长发现833m--843m段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，应立即报告调度室或有关主管人员。而不应擅自作处理决定。（2）安排一名工人进行处理，不符合有关安全规定。3、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》该事故属一般事故。因该起事故造成一人死亡，无人重伤，一千万元以下直接经济损失。4、该事故责任应由施工单位技术负责人、现场质检人员、班长、安全管理人员、施工管理人员，受害者本人也应承担一定责任。六、【背景资料】某建设单位就矿区工业厂房工程编制了招标文件，招标文件中规定该工程投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB505002013。经过对5家投标单位评标后，确定甲施工单位中标，建设单位与该中标单位签订了施工总承包合同。合同部分条款约定：本工程采用综合单价计价模式，工程材料预付款为合同金额(扣除措施费和暂列金额)的10％。在工程投标及施工过程中，发生下列事件：事件1：在投标过程中，乙施工单位在投标总价基础上下浮5％进行报价，并给出了书面说明。经评标小组核算后，发现该施工单位报的下浮部分包含有不可作业竞争性费用，最后给予废标处理。事件2：甲施工单位投标报价情况为：土石方工程清单工程量420m3，采用放坡开挖，定额工程量650m3，定额单价人工费为8．40元／m3，材料费为12．0元／m3，机械费1．6元／m3。分部分项工程清单费用合计为8200万元，措施费项目清单合计为360万元，其他项目清单合计为120万元(其中：暂列金额为85万元，总包服务费为30万元，计日工费5万元)，规费为225．68万元。该工程企业管理费费率为15％，利润率为5％，税金率为3．48％。事件3：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，项目部技术负责人主持并组织编制了详细施工组织设计，经该项目经理审批后报监理审核，组织实施。事件4：在基坑开挖施工过程中，发现地质勘查报告中未显示的大型报废设备基础。经施工单位及时与业主和监理协商，确定以爆破的方式进行拆除。项目部编制了拆除爆破方案。实施后发生费用12万元，考虑管理费及利润等综合费用为14．4万元，工期拖延7d，甲施工单位按照合同约定及时向建设单位递交了索赔报告。【问题】1．事件1中，评标小组的做法是否合理不可作业为竞争性费用项目分别是什么2．事件2中，甲施工单位所报的土方开挖分项工程综合单价是多少(单位：元／m3)中标造价是多少万元工程预付款金额是多少万元(注：需列式计算，计算结果保留小数点后两位)3．事件3中，施工单位的做法有哪些不妥之处请给出正确的做法。4．事件4中，拆除爆破方案设计应考虑哪些安全允许距离施工单位的索赔内容有哪些【答案】七、【背景资料】某施工单位承建巷道工程．该巷道净断面20m2，所穿过的岩层属于Ⅳ～V类稳定性围岩，采用锚喷支护．锚杆长度2．0m。间排距800mm×800mm，喷射混凝土强度等级C20，厚度100mm．同时架设铜棚支架，支架间距0．8m．地质资料预计该巷道将通过断层破碎带。施工单位采用钻爆法掘进，气腿式风动凿岩机钻眼。凿岩机操作人员开始钻眼时，领钎工戴着手套点好周边眼眼位，要求周边眼的眼底落在掘进断面轮廓线外50mm处。钻眼完毕后，班组长立即通知爆破工进行装药，此时爆破工在临时水泵房内刚完成起爆药卷的装配工作,接到装药通知后，立即到工作面迎头进行炮眼装药工作。装药过程中，班组长发现工作面围岩破碎，认为巷道已遇断层破碎带，经监理单位同意。采取了减少装药量(周边眼间隔装药)、缩小钢棚支架间距、钢棚架设支护紧跟工作面迎头的措施。装药结束，经瓦斯检查工检查瓦斯后，进行了爆破。爆破后，待工作面的炮烟被吹散．班组长、爆破工和瓦斯检查工进入爆破工作面，发现钢棚支架崩坏、支架间拉杆脱落。在工作面进行敲帮问顶安全检查时．钢棚支架突然发生倾倒,支架顶部大块岩石冒落，将班组长等3人砸成重伤，冒落事故致使巷道施工工期滞后15d。事故处理完毕后。施工单位以地质资料(遇断层破碎带)不详为由向建设单位提出工期顺延的要求。【问题】1．针对施工单位在钻爆施工过程中存在的错误，写出其正确的做法。2．为安全通过该巷道断层破碎带．可采取哪些有效措施?3．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，冒顶事故属于哪一等级?说明理由。4．施工单位提出工期顺延的要求是否合理?说明理南。【答案】1．施工单位正确的做法为：(1)点眼位时不应戴手套领钎；(2)应使周边炮眼眼底落在轮廓线上或以内50mm；(3)爆破工制作起爆药卷应在顶板完好、支护完整的地方，避开电气设备和导电体的爆破工作地点附近；(4)装药前应先进行瓦斯检查。2．可采取的有效措施有：(1)超前支护(如在工作面迎头拱部施工超前锚杆、前探梁、管棚注浆加固)；(2)加强支护(如增加锚杆长度和采用锚索、网片)；(3)减小掘进炮眼深度，短掘短支；(4)采取多打眼、少装药的爆破措施。3．冒顶事故属于一般事故。理由：10人以下重伤的事故。4．施工单位提出工期顺延的要求不合理。理由：地质资料已提供巷道将穿过断层破碎带，班组长违章作业(或进入工作面作业前未先行修复崩坏的钢棚支架)，属于施工单位自身承担的风险范围和责任。八、某建设单位拟建一矿井井筒，该井筒设计净直径4．5m，井深682m。招标文件提供的井筒检查孔地质资料表明：井筒基岩段614m有两个含水层：井深342～422m段有断层破碎带，涌水量较大；井深436～447m段为砂岩裂隙含水层。井筒围岩以泥岩和胶结不好的破碎砂岩等弱稳定岩层为主，部分为中等稳定的砂岩、泥质砂岩。整个项目工期安排紧。招标文件发出后，建设单位考虑到井筒涌水的风险，开标前12d发出补充函，要求：(1)井筒验收的漏水量不得超过6m3／h；(2)在无其他质量问题的条件下，如井筒漏水量每增加1m3／h，罚款50万；每减少1m3／h则奖励20万；延迟3d开标，以便投标单位完成补充说明。该井筒项目有3家投标单位提交了投标文件，开标时发现各投标文件对井筒涌水和补充函的处理各有不同：(1)关于井筒治水方案，A单位采用工作面预注浆；B单位对破碎带采用地面注浆，砂岩含水层采用工作面预注浆方案；C单位则采用单一的地面预注浆。(2)关于排水方案，A单位采用风动潜水泵排水方案；B单位采用吊泵排水的方案；C单位采用吊桶加风动潜水泵排水，另配卧泵及相应排水系统方案。(3)对于建设单位提高井筒漏水量质量标准和加强处罚的规定，A单位因无法承受建设单位的奖罚要求，采取了“本项目存在风险，决定以项目总价增加5％作为风险费”的办法；B单位在工程费中增加了“为避免涌水引起的风险，增加措施费80万”；C单位则提高了原井筒排水设备风险费(10万)，并要求将地面预注浆工程分包给专业注浆单位，另增加壁后注浆风险处理费(20万)，总计30万作为井筒涌水的风险费用。最终评标委员会在指正了各投标单位不合理做法的基础上，确定C单位中标。C单位修正了投标文件中不合理的内容，与建设单位签订了合同，并经建设单位同意，对井筒注浆施工分包，要求注浆后的井筒漏水量不得超过5m3／h。在项目实施中，井筒施工到破碎带附近时，抓岩机的抓斗在转向吊桶时突然甩落一块较大的岩块，砸伤一名工作面工人。检查发现抓岩机及抓斗设备均完好。【问题】1．分析比较三家投标单位的注浆堵水、排水施工与组织措施的合理性，并说明理由。2．该井筒施工项目中，存在哪些风险内容?风险费的计价有何规定?说明各投标单位考虑风险费用内容的合理与不合理地方。3．指出A单位应怎样正确应对招标补充函的要求。对于建设单位提高井筒漏水量标准的要求，C单位还应采取哪些合理的措施?【答案】1．合理的堵水方案是采用地面预注浆不宜采用工作面预注浆，其合理性在于：(1)不占工期，易于满足项目工期紧张的条件；(2)作业条件好；(3)井筒含水层不深，且厚度较大；(4)破碎带的涌水量较大；(5)便于对注浆工作进行分包。关于排水设施方案：合理的排水方案是吊桶加风动潜水泵进行工作面排水，另配卧泵及相应排水系统；其合理性在于考虑了井筒涌水风险。井筒断面较小，吊泵排水占井筒面积。关于组织措施：C单位采用分包的措施，其合理性是可以转移风险；且有利于提高注浆堵水效果。2．存在的风险有：(1)存在有地质资料(井筒涌水量大小)不准的风险；(2)存在有注浆效果的不可靠的风险；(3)合同规定的井筒漏水量质量要求高于国家规范质量要求存在的技术风险。风险费计算应以材料、设备台班的单价为依据进行计算。施工单位提出的不合理风险费项目有：(1)A单位以“所有风险”作为风险计价的范围；九、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：(1)3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15d。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。(2)在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30d。事故处理完成后项目经理休假30d，回来后，项目经理提出了索赔。(3)8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10d，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。一十、【背景资料】某施工单位中标承建一矿井的风井井筒及井下相关巷道工程．井筒净直径5．5m，全深450m。根据该井筒地质检查钻孔所提供的地质资料表明：井筒穿越的岩层多数为厚层泥岩，其中夹杂少量薄层砂质泥岩；井筒在深205～230m穿过两条落差小于5m的断层，断层的水文地质条件比较复杂，预计涌水量4m3／h。该风井井筒工业广场地面较平坦．资料表明该地区历史最高洪水位为+501．5m，最近10年最高洪水位为+500．5m。施工单位根据上述资料，编制了井筒的施工组织设计，其中井筒的防治水方案如下：(1)考虑到预计涌水量较小，井筒施工采用了风动潜水泵加吊桶排水。(2)为防止地面洪水，井筒临时锁口标高按高于近10年的最高洪水位考虑，确定为+500．6m。施工期间发生了如下事件：事件1：井筒施工到井深160m时突遇断层出水．涌水量达40m3／h．发生了淹井事故。事件2：巷道施工期间钻孔探水时，由于钻孔设施问题和操作使用不当．发生了突水事故，影响了工期。事件3：在工程即将完工时，恰逢雨季连续暴雨，加之附近山洪暴发，导致工业广场积水，水位高度达到+500．8m，致使积水迅速超过井口灌入矿井，发生了淹井事故，所幸井下人员及时撤离，未造成伤亡。【问题】1．施工单位井筒施工组织设计防治水方案存在哪些问题?说明正确的做法。2．井筒施工期间突遇断层发生淹井事故的主要原因有哪些?【答案】1．存在问题：井筒防治水方案缺少穿过断层的探水措施。正确做法：按相关规定，穿过导水断层应先探后掘。存在问题：井筒施工排水采用潜水泵加吊桶排水不合理。正确做法：井筒施工应有预防井筒涌水的措施，应按规定布置排水系统(配齐排水供电电源、排水泵、排水管路等)。存在问题：井筒施工地面防洪标高设计不合理，临时锁口标高小于煤矿建设安全的规定。正确做法：按规定井筒临时锁口标高，应高于当地历年最高洪水位，若低于最高洪水位时，必须采取防洪安全措施，在山区还必须避开可能发生泥石流、滑坡的地段。2．井筒施工期间突遇断层发生淹井事故的主要原因包括：(1)地质资料不准确(断层位置、涌水量大小)；(2)没有遵循有疑必探、先探后掘的原则进行探水、治水；(3)井筒施工组织设计排水设施的排水能力不足。3．根据施工规范：探水钻孔钻进前，应安装孔口管、三通、阀门、压力表等设施。如遇钻孔内水压过大，应采取反压和防喷装置进行钻进，并应采取防止孔口管和煤岩壁突然鼓出的技术措施。4．所发生的淹井事故不可定为不可抗力的自然灾害事故。理由：因为该洪水位没有超过当地历年最高洪水位，且施工单位未做好应有的防水措施。一十一、问题1.该矿井建设总工期可以采用什么方法进行推算？2.该矿并建井工期和总工期分别是多少？3.若副井比主井提前结束到底，请预测一下该矿井建井工期。【答案】1.矿井建设工期一般由井巷工程关键线路的施工期计算确定，也可根据与井巷工程密切关联的土建和机电安装工程施工期推算，或按主要生产设备定货、到货和安装的时间来进行推算。随着技术和管理方法的进步，在工程实施中关键线路会发生转移，或遇有一些特殊情况，如复杂大型设备的增加，井塔施工占用较长工期等，这时实际工期的确定应根据具体情况考虑。本案例矿井建设总工期可以采用关键线路来进行推算。2.总工期：建井工期为：18+2+10+2+12+2+2+2=50月建井总工期分别是：20+50=70月3.若副井比主井提前结束到底，这时可能出现的情况较多：1)主井施工进度正常，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期不会发生变化。副井提前到底可提前进行主副井贯通工程施工工作，可加快井底车场巷道与碉室施工进度。2)主井施工进度拖延，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期会发生拖延。副井到底不会耽误井底车场巷道与硐室的施工进度。3)副井比计划工期提前较多，在完成主副井贯通工程施工后主井仍没有到底时，这时可提前安排原关键线路上主井重车线工程施工，争取因为副井赢得的时间，推进井下巷道施工。因为是单井筒担负井下施工，因此受运输能力、通风条件等因素的限制。一十二、某煤矿采用一对主副立井方式开拓，该主、副井井筒均在同一工业广场内，某施工单位承担了该主井井筒施工项目。主井井筒净直径5m，深度650m，表土段采用冻结法施工；项目经理计划采用JKZ—2．8专用凿井提升机配3m3吊桶提升和1台JK—2．5提升机配2m3吊桶提升，以加大提升能力，并配2台HZ—6型中心回转抓岩机出渣；该井筒在基岩段共穿过两个含水层，厚度分别为15m和30m，相隔30m，两个含水层最大涌水量均为40m3／h。在施工到第2层含水层发现井筒上段漏水量较大，脱模后蜂窝麻面较为严重。该井筒竣工后井筒涌水量达15m3／h，其中冻结表土段井壁有较为明显的漏水现象，遂决定对表土段进行壁后注浆堵水。【问题】1．该项目的施工方案有何不妥?为什么?2．井筒基岩段防治水都有哪些常用的方法?该井筒最适合采用哪种方法?3．简述保证混凝土的浇筑质量的措施。4．采用壁后注浆堵水的注意事项有哪些?【答案】1.该项目的施工方案的不妥之处及原因：(1)不妥之处：采用两套单钩提升。原因：该井筒净直径5m，只能布置1个3m3吊桶。(2)不妥之处：采用单滚筒提升机。原因：因为该煤矿采用一对主副立井开拓方式，因此，必须考虑主井临时改绞提升，主井施工应布置一台双滚筒提升机，根据井筒深度，宜选用1台2JK-3．5提升机，以满足二期工程的施工，而不至于在二期施工时更换提升机。(3)不妥之处：配置2台HZ-6型中心回转抓岩机出渣。原因：因井筒较小，只能布置1台。2．井筒基岩段防治水的方法有地面预注浆、工作面预注浆、壁后注浆。该井筒适宜采用工作面预注浆的方法和井筒壁后注浆。3．保证混凝土浇筑的质量措施：合理的混凝土配合比和坍落度；对称分层浇筑；严格按照要求分层振捣密实；对井壁淋水，采用截水槽的方法；对岩壁涌水，采用疏导的方法严格控制淋水、涌水进入混凝土中。4．采用壁后注浆堵水时应注意事项：钻孔时经常检查孔内涌水量和含沙量。涌水较大或含有沙时，必须停止钻进，及时注浆；钻孔中无水时，必须及时严密封孔。井筒在流沙层部位时，注浆孔深度应至少小于井壁厚度200mm。双层井壁支护时，注浆孔应进人外壁100mm。如必须进行破壁注浆时，需制定专门措施，报上级批准。井壁必须有能承受最大注浆压力的强度，否则不得注浆。一十三、某矿井因为生产接替与通风安全问题需新建一风井井筒，该风井井筒设计净直径6．0m，深度635m，井下马头门为东西方向，地面永久通风机房与永久注浆站布置在井口东西两侧，井下二期工程量为3200m，风井施工到底需进行临时改绞方能满足二期工程施工的需要。矿井施工组织设计安排地面永久通风机房在风井与主副井贯通后第三个月底投入使用．永久注浆站在二期工程竣工后第一个月初投入使用。该风井井筒表土段深度395m，采用冻结法施工，基岩段采用普通钻眼爆破法施工。基岩段岩层主要由泥岩、粉砂岩组成，井深510～523m为中粒砂岩含水层，预计涌水量26m3／h。施工单位采用的综合机械化作业线设备配套方案如下：井筒施工采用1台FJD-6型伞钻打眼，炮眼深度4．5m；布置1台HZ-6中心回转抓岩机出渣；选用JKZ-2．8和JKZ-3．0单滚筒提升机各1台配3～5m3吊桶进行提升；采用高度3．0m的YJM系列金属液压模板砌壁；选用1台扬程700m、流量50m3／h的DC50卧泵排水。JKZ-2．8和JKZ-3．0提升机房分别布置在永久主通风机房和永久地面注浆站位置。井筒基岩段正常施工至506m时，上部井筒漏水量约5m3／h，当天中班打眼放炮后，工作面涌水量突然增加到20m3／h，项目经理立即组织人员调来卧泵，形成井下排水系统后继续施工。达到一个段高后，项目经理布置井下作业人员进行截水，并支模浇筑混凝土，混凝土入模达0．8m左右开始振捣，按此方法通过了含水层。该段井壁拆模以后，建设单位代表与监理工程师、项目经理等一起检查，发现含水层段井壁表面有6处蜂窝庥面，多处孔洞，壁后有多股流水现象。建设单位代表及时组织监理单位、施工单位召开方案研讨会，制定了对这段井壁采取壁后注浆封水加固和抹面处理蜂窝麻面及孔洞的技术处理方案，施工单位及时按此方案进行了处理。该井筒含水层段施工进尺共69m，技术人员与质检员一起制作了两组混凝土标准试件，制作时建设单位和监理单位人员均不在现场，现场同条件养护后送交有资质的试验室进行试验，两组试件28d龄期强度均合格。井筒施工中间验收由专业监理工程师组织，当月69m井壁质量经评定为合格。【问题】1．施工单位采用的综合机械化作业线配套方案存在哪些不妥之处?说明理由。提升机应如何合理布置?2．施工单位针对基岩含水层的防治水方案存在哪些不妥?说明理由。3．针对井壁出现的质量问题，所采取的处理程序有何不妥?给出合理的处理程序。4．现场混凝土标准试件制作上存在哪些不妥?井筒中间验收程序上有哪些不妥?分别说明正确的方法。【答案】1．施工单位采用的综合机械化作业线配套方案存在的不妥之处及理由如下：(1)配备两套单钩提升机不妥。理由：需要改绞。(2)配备的模板高度不妥。理由：与循环爆破进尺不匹配。提升机合理布置的情形如下：应选1台双钩，1台单钩。双钩提升机布置在永久地面注浆站位置，单钩提升机布置在永久通风机房位置。2．施工单位针对基岩含水层的防治水方案存在的不妥之处及理由如下：(1)工作面出水后再安装排水系统不妥；理由：应在井筒掘进施工前形成排水系统。(2)基岩含水层未进行探水就掘进施工，不合理；理由：违反“有疑必探、先探后掘”原则。(3)工作面涌水量大于10．0m3／h，不注浆进行施工；理由：违反施工规范，无法保证施工质量和安全。(4)浇筑混凝土时防水措施不到位；一十四、某施工单位承接了一铅锌矿的主要运输巷道施工，该巷道围岩比较坚硬，施工队为加快施工进度，采用减少炮眼数目、缩短钻眼时间、增大装药量的方法进行爆破掘进。工程实施后发现，巷道表明严重不平整，为达到验收要求，只能局部加大喷射混凝土的厚度，造成工程成本的增加。【问题】1.巷道掘进对钻眼爆破工作有何要求？2.巷道光面爆破的质量标准是什么？3.喷射混凝土支护巷道的质量要求是什么？【答案】1.巷道掘进对钻眼爆破工作有何要求？答：巷道掘进对钻眼爆破工作的要求包括：1）炮眼利用率要高，炸药和雷管的消耗量要低；2）巷道断面尺寸应符合设计要求和规范的标准，方向与坡度符合设计规定；3）对巷道围岩的震动和破坏要小，以利于巷道的维护；4）岩石块度和岩堆高度要适中，以利于提高装岩效率。2.巷道光面爆破的质量标准是什么？答：巷道光面爆破的质量标准是：1）围岩面上留下均匀眼痕的周边眼数应不少于其总数的50%;2）超挖尺寸不得大于150mm，欠挖不得超过质量标准规定；3）围岩面上不应有明显的炮震裂缝。3.喷射混凝土支护巷道的质量要求是什么？答：喷射混凝土支护巷道质量要求是：1）喷射混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量，喷射混凝土的配合比、外加剂掺量等符合设计要求；喷射混凝土强度及其强度检验符合有关规定；2）喷射混凝土支护规格偏差、喷射混凝土厚度符合规定；3）喷射混凝土的表面平整度和基础深度的允许偏差及其检验方法符合有关规定。一十五、某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。在井筒施工中某一夜班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打盹，导致吊桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐慌争先上井，杨某上半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就挤在吊桶中央。吊盘信号T在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，又突遇断电，赵某被甩出吊桶坠落身亡，而杨某被急剧摆动的吊桶挤成重伤。事故发生后，项目经理立即组织事故调查小组，并上报了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，李某是从未从事过井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过3天简单培训就下井作业。该项目部也没有编制相关的事故应急救援预案。问题1．请说出事故过程中有哪些人违章，违章的内容是什么?2．项目经理在本次事故中有哪些违章行为，相关规定是什么?3．项目经理组织事故调查小组有何不妥，应该如何做?叙述事故的处理程序。4．针对本次事故项目部应该编制什么类型的应急救援预案?应包括哪些内容?【答案】1．违章人员和内容有：绞车司机打盹；李某违章穿越吊桶下方；杨某上半身伸出吊桶外缘；赵某乘吊桶没带保险带；吊盘信号工发现乘吊桶人员违章而继续打点升井。2．违章安排主提升司机1人操作，要求必须是1人操作1人监护；尚未签订劳动合同就安排下井工作的做法与劳动法不符；且安排未经合格培训的人员下井违章，要求下井作业人员必须经过培训合格并取得下井资格证方可下井作业。3．项目经理无权组织事故调查小组。重大事故发生后，事故发生单位必须以最陕方式，1h内向上级主管部门和事故发生地的市、县级建设行政主管部门及检察、劳动(如有人身伤亡)部门报告；事故发生单位属于国务院部委的，应同时向国务院有关主管部门报告。同时，事故发生单位应当在24h内写出书面报告，按上述程序和部门逐级上报。事故放生后，首先要迅速抢救伤员，并保护事故现场。事故调查组的组成：根据事故等级由不同的地方人民政府组织同事故发生地劳动部门、公安部门、人民检察院、工会人员组成事故调查组进行调查必要时，调查组可以聘请有关方面的专家协助进行技术鉴定、事故分析和财产损失的评估工作。4．针对本次事故项目部应该编制本项目施工期间项目的综合安全事故应急救援预案和提升运输事故专项预案。综合预案内容包括：适用范围，说明应急预案适用的工作范围和事故类型、级别；事故风险描述；应急响应，针对事故危害程度、影响范围和生产经营单位控制事态的能力，对事故应急响应进行分级，明确分级响应的基本原则；应急指挥机构启动、应急资源调配、应急救援、扩大应急等响应程序；处置措施，针对可能发生的事故风险、事故危害程度和影响范围，保障措施，明确应急响应的人力资源，包括应急专家、专业应急队伍、兼职应急队伍等。专项预案内容包括：可能发生的提升运输事故的风险，分析事故发生的可能性以及严重程度、影响范围等；根据事故类型，明确应急指挥机构总指挥、副总指挥以及各成员单位或人员的具体职责；事故响应级别，具体描述事故接警报告和记录、应急指挥机构启动、应急指挥、资源调配、应急救援；针对可能发生的事故风险、事故危害程度和影响范围，制定相应的应急处置措施，明确处置原则和具体要求。一十六、背景某矿区已完成规定的勘探和部分矿井初步设计工作。其中一个新建1．2Mt矿井，因为井筒地质钻孔资料充分，且岩性条件也比较好，井筒施工工程很快就完成。根据井筒尚未到底前施工所揭示的岩层条件，设计单位选定了开拓水平的位置，并设计了断面偏大的三心拱直墙形状巷道。施工进入巷道阶段后发现，该水平岩层构造多、性质变化很大，且多数岩性差、围岩压力