建设工程合同(含FIDIC)条款

建设工程合同(含FIDIC)条款1.定义与解释1.1定义“合同”指本建设工程合同，包括合同协议书、通用条款、专用条款及其附件。“业主”指合同协议书中指定的有权委托代理人。“承包商”指合同协议书中指定的有权接受合同工程的人。“工程”指合同协议书中规定的承包商应完成的工程。“合同价格”指承包商为完成工程所报价的价格，包括工程的所有工作内容和费用。1.2解释标题-用于指导合同的主要目的和内容。引言-简要说明合同的背景和双方的权利义务。条款-具体规定合同的各个方面，如工程范围、进度、质量、价格、支付、违约等。附件-包括与合同有关的技术文件、图纸、规范等。2.工程范围与内容2.1工程范围承包商应按照合同图纸、规范和其他技术文件的规定，完成合同工程的设计和施工。2.2工程内容设计：承包商应负责合同工程的设计工作，并取得业主或其代表的认可。施工：承包商应按照设计图纸和规范要求，完成合同工程的施工。材料与设备：承包商应提供合同工程所需的全部材料和设备，并保证其质量。调试与验收：承包商应负责合同工程的调试工作，并协助业主进行验收。3.进度与工期3.1施工工期本合同工程的施工工期为____个月，自合同签字之日起计算。3.2进度计划承包商应按照合同要求，提交工程进度计划，并报业主或其代表批准。3.3工期延误承包商应承担由于自身原因导致的工期延误的责任。由于不可抗力或其他非承包商原因导致的工期延误，双方可协商解决。4.质量与标准4.1质量要求合同工程的质量应符合合同图纸、规范和其他技术文件的要求，并满足国家相关标准。4.2质量控制承包商应建立健全质量管理体系，确保工程质量。业主或其代表有权对工程质量进行监督检查。5.价格与支付5.1合同价格本合同的合同价格为人民币____元（大写：____________________元整），包括工程的所有工作内容和费用。5.2支付方式预付款：合同签字后，业主支付合同价格的10%作为预付款。进度付款：按照工程进度，业主支付相应的进度款。最终付款：工程验收合格后，业主支付合同价格的90%。6.违约与赔偿6.1承包商违约承包商未按合同要求完成工程，应承担违约责任。承包商提供的材料和设备不符合合同要求，应承担更换或修复的费用。6.2业主违约业主未按合同约定支付款项，应承担违约责任。业主未按合同要求提供施工条件，导致工期延误，应承担相应的责任。7.争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.合同的生效、变更与解除本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。9.其他条款本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。业主代表：______________承包商代表：______________签订日期：______________以上是关于“建设工程合同(含FIDIC)条款”的一个详细示例，具体内容第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导1.定义与解释1.1定义“合同”指本建设工程合同，包括合同协议书、通用条款、专用条款及其附件。“甲方”指合同协议书中指定的有权委托代理人。“乙方”指合同协议书中指定的有权接受合同工程的人。“第三方”指合同协议书授权参与合同实施，具有特定责任和义务的独立主体。“工程”指合同协议书中规定的乙方应完成的工程。“合同价格”指乙方为完成工程所报价的价格，包括工程的所有工作内容和费用。1.2解释标题-用于指导合同的主要目的和内容。引言-简要说明合同的背景和双方及第三方的权利义务。条款-具体规定合同的各个方面，如工程范围、进度、质量、价格、支付、违约等。附件-包括与合同有关的技术文件、图纸、规范等。2.工程范围与内容2.1工程范围乙方应按照合同图纸、规范和其他技术文件的规定，完成合同工程的设计和施工。2.2工程内容设计：乙方应负责合同工程的设计工作，并取得甲方或其代表的认可。施工：乙方应按照设计图纸和规范要求，完成合同工程的施工。材料与设备：乙方应提供合同工程所需的全部材料和设备，并保证其质量。调试与验收：乙方应负责合同工程的调试工作，并协助甲方进行验收。3.进度与工期3.1施工工期本合同工程的施工工期为____个月，自合同签字之日起计算。3.2进度计划乙方应按照合同要求，提交工程进度计划，并报甲方或其代表批准。3.3工期延误乙方应承担由于自身原因导致的工期延误的责任。由于不可抗力或其他非乙方原因导致的工期延误，双方可协商解决。4.质量与标准4.1质量要求合同工程的质量应符合合同图纸、规范和其他技术文件的要求，并满足国家相关标准。4.2质量控制乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。甲方或其代表有权对工程质量进行监督检查。5.价格与支付5.1合同价格本合同的合同价格为人民币____元（大写：____________________元整），包括工程的所有工作内容和费用。5.2支付方式预付款：合同签字后，甲方支付合同价格的10%作为预付款。进度付款：按照工程进度，甲方支付相应的进度款。最终付款：工程验收合格后，甲方支付合同价格的90%。6.甲方权益与乙方义务6.1甲方权益甲方对工程项目的最终交付享有完全的所有权和使用权。甲方对工程的设计、施工过程享有监督和指导权。甲方对乙方提供的材料和设备享有质量验收权。甲方在合同约定的范围内，对工程进度和质量享有决定权。6.2乙方义务乙方应严格按照甲方的要求和指示完成工程。乙方应保证工程的质量、安全和技术标准。乙方应按时提交工程进度报告和财务报表。乙方应对因自身原因导致的工期延误承担责任。7.违约与赔偿7.1乙方违约乙方未按合同要求完成工程，应承担违约责任。乙方提供的材料和设备不符合合同要求，应承担更换或修复的费用。7.2甲方违约甲方未按合同约定支付款项，应承担违约责任。甲方未按合同要求提供施工条件，导致工期延误，应承担相应的责任。8.第三方主体责任与义务8.1第三方责任第三方作为合同的一方，应承担以下责任：第三方应按照合同约定，提供必要的技术支持和专业服务。第三方应确保其提供的技术和产品符合国家相关法规和行业标准。第三方应对其提供的服务质量和效果负责，确保工程顺利进行。8.2第三方义务第三方应遵守合同的各项条款，包括但不限于工程进度、质量标准等。第三方应协助甲方和乙方解决工程实施过程中出现的技术问题。第三方应按照合同约定，向甲方和乙方提供必要的技术培训和指导。9.甲方权利与第三方限制9.1甲方权利甲方对工程项目的最终交付享有完全的所有权和使用权。甲方对工程的设计、施工过程享有监督和指导权。甲方对乙方和第三方提供的材料和设备享有质量验收权。甲方在合同约定的范围内，对工程进度和质量享有决定权。9.2第三方限制第三方不得未经甲方同意，将合同项下的任何工作转包给他人。第三方应按照甲方的要求，对工程进度和质量进行调整和优化。第三方在合同履行过程中，如发生违约行为，甲方有权终止合同。10.争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.合同的生效、变更与解除本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的变更或解除，应经三方协商一致，并签订书面协议。12.其他条款本合同未尽事宜，三方可签订补充协议。本合同一式三份，甲方、乙方和第三方各执一份，具有同等法律效力。第三方主体的介入，旨在提高工程的专业性和技术水平，确保工程质量和服务满意度。甲方作为主导方，通过对乙方和第三