2024年海南省三亚市定安县一级造价工程师《造价管理》深度预测试卷含解析

2024年海南省三亚市定安县一级造价工程师《造价管理》深度预测试卷第1题：单选题(本题1分)施工成本管理是一个有机联系与相互制约的系统过程，关于施工成本管理各项工作之间关系的说法，不正确的是（）。A.成本预测是成本计划的编制基础B.成本计划是开展成本控制的基础C.成本预算是实现成本目标的保证D.成本分析为成本考核提供依据第2题：单选题(本题1分)某固定资产原价为20000元，预计净残值为3000元，预计使用年限为4年，采用年数总和法进行折旧，则第2年的折旧额为（）元。A.8500B.5100C.3400D.1700第3题：单选题(本题1分)某项目中建筑安装工程费用为1500万元，设备和工器具购置费为400万元，工程建设其他费用为150万元，基本预备费120万元，涨价预备费60万元，建设期贷款利息60万元，则静态投资为（）万元。A.2050B.2170C.2230D.2290第4题：单选题(本题1分)以下关于工程代建制下代建单位责任的说法中，错误的表述是（）。A.不参与项目前期决策B.不对项目建设过程承担责任C.不对项目运营期间资产保值增值负责D.不对项目的投资收益负责第5题：单选题(本题1分)根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于常用直接投资和资金注人方式的政府投资项目，政府需要严格审批其（）。A.初步设计和概算B.开工报告C.资金申请报告D.项目核准报告第6题：单选题(本题1分)根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计应由（）主持编制。A.建设单位项目负责人B.施工项目负责人C.施工单位技术负责人D.施工项目技术负责人第7题：单选题(本题1分)在价值工程活动中，价值指数VI的计算结果不同，采取的改进策略也不同。下列改进策略中正确的是（）。A.VI＜1时，应将评价对象列为改进对象，改善方向主要是提高功能水平B.VI＞1时，应将评价对象列为改进对象，改善方向主要是降低功能水平C.VI＜1时，应将评价对象列为改进对象，改善的方向主要是增加成本D.VI＞1时，是否将评价对象列为改进对象，应作进一步的分析后再确定第8题：单选题(本题1分)下列关于国际货币基金组织和世界银行贷款特点的说法正确的是（）。A.国际货币基金组织主要提供用于确定工程项目的贷款B.国际货币基金组织不与任何企业发生业务C.世界银行的贷款只限于成员国的财政和金融当局D.世界银行贷款期限为1～5年第9题：单选题(本题1分)编制标底属于工程造价管理中（）阶段的内容。A.工程项目策划阶段B.工程设计阶段C.工程发承包阶段D.工程施工阶段第10题：单选题(本题1分)投资方案经济评价中的基准收益率是指投资资金应当获得的（）盈利率水平。A.最低B.最高C.平均D.组合第11题：单选题(本题1分)建筑工程一切险中，安装工程项目的保险金额是该项目的（）。A.概算造价B.结算造价C.重置价值D.实际价值第12题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，由发包人提供的材料由于发包人原因发生交易地点变更的，发包人应承担的责任是（）。A.由此增加的费用，工期延误B.工期延误，但不考虑费用和利润的增加C.由此增加的费用和合理利润，但不考虑工期延误D.由此增加的费用，工期延误，以及承包商合理利润第13题：单选题(本题1分)某施工企业需用一台价值20万元的施工机械，若采用经营租赁方式租入该种设备，年租金额为4.5万元，已知所得税率为25%，则其资金成本率为（）。A.16.55％B.15.08％C.16.88％D.16.75％第14题：单选题(本题1分)下列关于互斥型方案静态评价方法描述错误的是（）。A.根据年折算费用，选择最小者为最优方案B.静态评价方法仅适用于方案初评或作为辅助评价方法采用C.增量投资回收期大于基准投资回收期时，投资额大的方案可行D.增量投资收益率大于基准投资收益率时，投资额大的方案可行第15题：单选题(本题1分)生产性建设项目的总投资包括（）。A.建安工程投资和设备、工器具购置费B.建安工程投资和工程建设其他费用C.固定资产投资和流动资产投资D.固定资产静态投资和动态投资第16题：单选题(本题1分)关于投资方案不确定性分析与风险分析的说法，正确的是（）。A.敏感性分析只适用于财务评价B.风险分析只适用于国民经济评价C.盈亏平衡分析只适用于财务评价D.盈亏平衡分析只适用于国民经济评价第17题：单选题(本题1分)工程寿命周期是指工程产品从（）所经历的全部时间。A.生产.建造.投入使用B.项目建设全过程C.研究开发.设计.建造.使用直到报废D.研究开发.生产.设计.建造.使用第18题：单选题(本题1分)针对政府投资的非经营性项目是否采用代建制的策划，属于工程项目的（）策划。A.目标B.构思C.组织D.控制第19题：单选题(本题1分)在分析工程项目抗风险能力时，应分析工程项目在不同阶段可能遇到的不确定性因素和随机因素对其经济效果的影响，这些阶段包括工程项目的（）。A.策划期和建设期B.建设期和运营期C.运营期和拆除期D.建设期和达产期第20题：单选题(本题1分)专业工作队在各个施工段上的劳动量要大致相等，其相差幅度不宜超过（）。A.5%B.10％～15％C.15%～20%D.20%～25%第21题：单选题(本题1分)下列有关工程造价概念的表述，错误的是（）。A.建设项目的固定资产投资与建设项目工程造价，在量上等同B.固定资产投资是投资主体为达到预期收益的资金垫付行为C.从投资者角度看，建筑安装工程造价是工程造价的组成部分D.从市场交易角度看，建筑安装工程实际造价是投资者.承包商和第三方认可的市场形成价格第22题：单选题(本题1分)企业所得税的计税依据为应纳税所得额。即企业每一纳税年度的收入总额，减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额。其中，各项扣除包括（）。A.企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分B.符合条件的居民企业之间的股息.红利等权益性投资收益C.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费.政府性基金D.向投资者支付的股息.红利等权益性投资收益款项第23题：单选题(本题1分)城镇市政基础设施工程的建设单位应在开工前向（）申请领取施工许可证。A.国务院建设主管部门B.工程所在地省级以上人民政府建设主管部门C.工程所在地市级以上人民政府建设主管部门D.工程所在地县级以上人民政府建设主管部门第24题：单选题(本题1分)按工程进度编制资金使用计划包括：①编制工程施工进度计划；②计算单位时间的资金支出目标；③计算规定时间内的累计资金支出额；④绘制资金使用时间进度计划的S曲线。这些工作的正确顺序是（）。A.①②③④B.②①③④C.①③②④D.②③①④第25题：单选题(本题1分)按照诉讼的地域管辖规定，建设工程施工合同纠纷应由（）的人民法院管辖。A.施工行为地B.被告住所地C.原告所在地D.合同签字地第26题：单选题(本题1分)某公司2015年3月份新增一项固定资产，4月份安装调试完成，5月份投入使用，11月份停止使用。该项固定资产应从当年（）月份停止计提折旧。A.5B.6C.11D.12第27题：单选题(本题1分)按投资作用不同，工程建设项目可分为生产性建设项目和非生产性建设项目两大类，下列项目中属于非生产性建设项目的是（）。A.邮电、通信业建设项目B.渔业建设项目C.农业建设项目D.咨询服务业建设项目第28题：单选题(本题1分)按工程进度编制施工阶段资金使用计划，首要进行的工作是（）。A.计算单位时间的资金支出目标B.编制工程施工进度计划C.绘制资金使用时间进度计划S曲线D.计算规定时间内累计资金支出额第29题：单选题(本题1分)工程项目信息管理实施模式中自行开发的优点和缺点分别是指（）。A.对项目的针对性最强和维护工作量较大B.对项目的针对性最强和维护费用较高C.安全性和可靠性较好和维护费用较高D.维护工作量最小和安全性和可靠性较差第30题：单选题(本题1分)某企业借款1000万元，期限2年，年利率8%，按年复利计息，到期一次性还本付息，则第2年应计的利息为（）万元。A.40.0B.80.0C.83.2D.86.4第31题：单选题(本题1分)下列工程项目目标控制方法组中，控制的原理基本相同，目的也相同的是（）。A.香蕉曲线法和S曲线法B.网络计划法和香蕉曲线法C.排列图法和网络计划法D.S曲线法和排列图法第32题：单选题(本题1分)某工程施工至某月底，经统计分析得：已完工程计划费用2500万元，已完工程实际费用3000万元，拟完工程计划费用2900万元，则该工程此时的费用偏差是（）万元。A.－600B.－500C.-400D.400第33题：单选题(本题1分)下列关于我国建设工程造价管理组织中政府行政管理系统作用的说法正确的是（）。A.政府在工程造价管理中只起到宏观管理主体的作用B.国务院建设主管部门造价管理机构负责制定全国造价管理专业人员执业资格准入标准C.省、自治区、直辖市工程造价管理部门负责审核行政管辖范围内工程的投标报价D.国务院各部委工程造价管理机构主要担负本行业所有项目的概算审批和调整职责第34题：单选题(本题1分)根据《合同法》，合同履行地点没有约定，且无法通过补充协议加以确定时，应按照（）履行。A.给付货币的，在给付货币一方B.交付不动产的，在不动产所在地C.交付动产的，在给付动产所在地D.在订立合同所在地第35题：单选题(本题1分)城市轨道交通项目的资本金不得低于其项目总投资()。A.20％B.25％C.30％D.35％第36题：单选题(本题1分)对于效益难以货币化的工程项目，进行经济分析时应采用（）。A.经济费用效益分析方法B.费用效果分析方法C.定性经济费用效益分析D.社会经济费用效益分析第37题：单选题(本题1分)墙体的隔声、隔热属于墙体的（）。A.基本功能B.美学功能C.辅助功能D.使用功能第38题：单选题(本题1分)假设年名义利率为5%，计息周期为季度，则年有效利率为（）。A.5.00%B.5.06%C.5.09%D.5.12%第39题：单选题(本题1分)国际货币基金组织贷款的特点包括（）。A.贷款面向全球各国B.贷款期限为1~5年C..直接与企业发生借贷业务D.贷款不得用于弥补国际收支逆差第40题：单选题(本题1分)某工程建设期2年，建设单位在建设期第1年初和第2年初分别从银行借入700万元和500万元，年利率8%，按年计息。建设单位在运营期前3年每年末等额偿还贷款本息，则每年应偿还（）万元。A.452.16B.487.37C.526.36D.760.67第41题：单选题(本题1分)与发行债券相比，发行优先股的特点是（）。A.融资成本较高B.股东拥有公司控制权C.股息不固定D.股利可在税前扣除第42题：单选题(本题1分)在价值工程活动中，首先将产品的各种部件按成本由高到低排列，然后绘制成本累积分配图，最后将成本累积占总成本70%～80%的部件作为价值工程主要研究对象的方法称为（）。A.因素分析法B.强制确定法C.ABC分析法D.百分比分析法第43题：单选题(本题1分)现金流量图中表示现金流量的三要素是（）。A.利率、利息、净现值B.时长、方向、作用点C.现值、终值、计算期D.大小、方向、作用点第44题：单选题(本题1分)某项目在经营年度外购原材料燃料和动力费为1100万元，工资及福利费为500万元，修理费为50万元，其他费用为40万元，则该项目年度经营成本为（）万元。A.1600B.1640C.1650D.1690第45题：单选题(本题1分)下列关于工程项目计划体系的说明，正确的是（）。A.建设单位编制的计划体系包括工程项目前期工作计划、工程项目建设规划大纲、工程项目建设实施规划B.施工承包单位的计划体系包括建设总进度计划和工程项目年度计划C.工程项目建设总进度计划是编制工程建设年度计划的依据D.投资计划年度分配表属于工程项目年度计划第46题：单选题(本题1分)对建筑工程一切险而言，保险人对（）造成的物质损失不承担赔偿责任。A.自然灾害B.意外事故C.突发事件D.自然磨损第47题：单选题(本题1分)计划工期与计算工期相等的双代号网络计划中，某工作的开始节点和完成节点均为关键节点时，说明该工作（）。A.一定是关键工作B.总时差为零C.总时差等于自由时差D.自由时差为零第48题：单选题(本题1分)从进度款中扣留质量保证金时，应考虑（）。A.预付款的支付和扣回B.质量保修期的约定时间C.质量保证金的约定金额和比例D.质量保证金的退还时间第49题：单选题(本题1分)价值工程的三个基本要素是指产品的（）。A.功能、成本和寿命周期B.价值、功能和寿命周期成本C.必要功能、基本功能和寿命周期成本D.功能、生产成本和使用及维护成本第50题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设单位在工程施工的质量责任和义务说法正确的是（）。A.建设单位在办理工程质量监督手续前，应当按照国家有关规定领取施工许可证或者开工报告B.房屋建筑使用者在装修过程中，经过允许可以变动房屋建筑主体和承重结构C.所有装修工程，建设单位应当在施工前委托具有相应资质等级的设计单位提出设计方案D.由建设单位采购建筑材料的，建设单位应当保证建筑材料符合设计文件和合同要求第51题：单选题(本题1分)以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止得到的全部建设费用的是（）。A.合同价B.调整价C.竣工决算D.工程结算第52题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限为（）年。A.1B.2C.3D.5第53题：单选题(本题1分)进行工程项目经济分析时，经济效益计算应遵循的原则是（）。A.投入意愿和产出意愿B.机会成本与产出成本C.债权责发生和配比D.支付意愿与接受补偿第54题：单选题(本题1分)下列关于调整所得税计算的说法正确的是（）。A.息税前利润乘以所得税率B.经营收入乘以所得税率C.利润总额乘以所得税率D.税后利润乘以所得税率第55题：单选题(本题1分)工程项目承包模式中，建设单位组织协调工作量小，但风险较大的是（）。A.总分包模式B.合作体承包模式C.平等承包模式D.联合体承包模式第56题：单选题(本题1分)某机加工产品生产线，已知其系统效率为6000，设置费为1000，维持费为2000，则该产品生产线的费用效率为（）。A.6.00B.3.00C.2.00D.0.50第57题：单选题(本题1分)根据我国民法典合同编内容的规定，合同价款或者报酬没有确定，且通过补充协议等方式仍然无法确定时，应按照（）的市场价格履行。A.合同订立时订立地市场价格B.合同订立时履行地市场价格C.合同履行时订立地市场价格D.合同履行时履行地市场价格第58题：单选题(本题1分)下列工程造价中，由承包单位编制、发包单位或其委托的工程造价咨询机构审查的是（）。A.设计概算价B.工程预算价C.工程结算价D.工程决算价第59题：单选题(本题1分)建设工程组织流水施工时，用来表述流水施工在施工工艺方面进展状态的参数是（）。A.施工段和流水步距B.流水步距和施工过程C.施工过程和流水强度D.流水强度和施工段第60题：单选题(本题1分)下列可导致承包商索赔的原因中，属于业主方违约的是（）。A.业主指令增加工程量B.业主要求提高设计标准C.监理人不按时组织验收D.材料价格大幅度上涨第61题：多选题(本题2分)固定节拍流水施工的特点有（）。A.各施工段上的流水节拍均相等B.相邻施工过程的流水步距均相等C.专业工作队数等于施工过程数D.施工段之间可能有空闲时间E.有的专业工作队不能连续作业第62题：多选题(本题2分)造价企业资质等级划分的依据包括（）。A.注册资本B.专业技术人员C.项目业绩D.技术装备E.员工人数第63题：多选题(本题2分)根据《标准施工招标文件》，除专用合同条款另有约定外，下列因不可抗力而发生的费用或损失中，应由发包人承担的有()。A.承包人的人员伤亡相关费用B.已运至施工场地的材料和工程设备的损害C.因工程损害造成的第三者财产损失D.承包人设备的损害E.承包人应监理人要求在停工期间照管工程的人工费用第64题：多选题(本题2分)下列关于动态投资回收期的说法中，正确的是（）。A.不能反映投资回收之前的经济效果B.不能反映资本的周转速度C.不能全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量D.投资回收期法比方案整个计算期短时，方案可行E.投资回收期是累计净现金流量等于零时的年份第65题：多选题(本题2分)根据我国现行财务制度，企业资产中的待摊费用包括（）。A.一次性购买印花税票B.在产品和产成品C.低值易耗品摊销D.一次性支出固定资产中小修理费E.预付保险费第66题：多选题(本题2分)下列关于建筑职工意外伤害保险的表述中，正确的是（）。A.已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不能参加建筑意外伤害保险B.建筑职工意外伤害保险属于法定的强制性保险C.建筑职工意外伤害保险投保的保险金额不得低于本地区最低保险金额D.建筑职工意外伤害保险实行差别费率和浮动费率E.建筑职工意外伤害保险以建筑施工企业为单位进行投保第67题：多选题(本题2分)根据《标准施工招标文件》，合同双方对开工日期有争议的，可以按照（）规定来确定。A.发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期D.以监理工程师确定的开工日期为准E.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期第68题：多选题(本题2分)根据《政府釆购法实施条例》，下列说法正确的是（）A.履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%B.履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%C.履约保证金的数额不得超过采购项目预算金额的10%D.投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%E.投标保证金不得超过政府采购合同金额的2%第69题：多选题(本题2分)某投资方案的净现值与折现率之间的关系如下图所示。图中表明的正确结论有（）。A.投资方案的内部收益率为i2B.折现率i越大，投资方案的净现值越大C.基准收益率为i1时，投资方案的净现值为NPV1D.投资方案的累计净现金流量为NPVE.投资方案计算期内累计利润为正值第70题：多选题(本题2分)根据《注册造价工程师管理办法》，一级造价工程师执业范围包括（）。A.项目建议书、可行性研究投资估算与审核，项目评价造价分析；B.建设工程设计概算、施工（图）预算的编制和审核C.建设工程招标投标文件工程量和造价的编制与审批D.建设工程合同价款、结算价款、竣工决算价款的编制与管理E.建设工程仲裁、诉讼、保险中的造价裁定第71题：多选题(本题2分)计算土地增值税时，允许从房地产转让收入中扣除的项目有（）。A.取得土地使用权支付的金额B.旧房及建筑物的评估价格C.与转让房地产有关的税金D.房地产开发利润E.房地产开发成本第72题：多选题(本题2分)下列费用中属于资金使用成本的有（）。A.股票发行广告费B.贷款利息C.股息和红利D.债券印刷费E.资信评估费第73题：多选题(本题2分)根据《建筑法》，关于建筑工程承包的说法，正确的有（）。A.承包单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程B.大型建筑工程可由两个以上的承包单位联合共同承包C.除总承包合同约定的分包外，工程分包须经建设单位认可D.总承包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任E.分包单位可将其分包的工程再分包第74题：多选题(本题2分)施工企业的下列资产中，属于流动资产的有（）。A.专利权B.预收账款C.应收账款D.应付账款E.存货第75题：多选题(本题2分)根据价格法，在制定关系群众切身利益的（），政府应当建立听证会制度。A.公用事业价格B.公益性服务价格C.自然垄断经营的商品价格D.价格波动过大的农产品价格E.政府集中采购的商品价格第76题：多选题(本题2分)关于排列图的说法，正确的有（）。A.排列图左边的纵坐标表示影响因素发生的频数B.排列图中直方图形的高度表示影响因素造成损失的大小C.排列图右边的纵坐标表示影响因素累计发生的频率D.累计频率在90%～100%范围内的因素是影响工程质量的主要因素E.排列图可用判定工程质量主要影响因素造成的费用增加值第77题：多选题(本题2分)建设工程组织加快的成倍节拍流水施工的特点有（）。A.相邻施工过程的流水步距均相等B.同一施工过程的各施工段上的流水节拍成倍数关系C.专业工作队数等于施工过程数D.各专业工作队在施工段上能够连续作业E.专业工作队数大于施工过程数第78题：多选题(本题2分)ＰＰＰ项目的监管方式主要包括（）．A.履约管理B.行政监管C.公众监督D.强制保险E.银行监督第79题：多选题(本题2分)投保建筑工程一切险时，不能作为保险项目的有（）。A.现场临时建筑B.现场的技术资料、账簿C.现场使用的施工机械D.领有公共运输执照的车辆E.现场在建的分部工程第80题：多选题(本题2分)适用于工程项目互斥型方案经济效益比选的方法有（）。A.净现值法B.年值法C.增量投资收益率D.年费用比较法E.综合总费用

参考答案1、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是施工成本管理流程。选项C的正确说法为：成本考核是实现成本目标责任制的保证和手段。2、【正确答案】：B【试题解析】：计算折旧的基数=20000-3000=17000（元）；年数总和=4+3+2+1=10；折旧率为：3/10;第2年的折旧额=17000×3/10=5100（元）。3、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是静态投资与动态投资。1500+400+150+120=2170（万元）。4、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是业主方项目管理组织模式。代建单位要承担相应的管理、咨询风险，这与传统的工程建设指挥部管理有本质区别。5、【正确答案】：A【试题解析】：根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资项目实行审批制；非政府投资项目实行核准制或登记备案制。对于釆用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算；对于釆用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审批资金申请报告。见教材第四章第一节P189。【考核要点】项目投资决策审批制度。6、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P92知识点：工程项目施工组织设计。单位工程施工组织设计应由施工项目负责人主持编制，应由施工单位技术负责人或其授权的技术人员负责审批。7、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是功能评价。（1）VI＝1，评价对象的功能比重与成本比重大致平衡，合理匹配，功能的现实成本合理。（2）VI＜1，评价对象的成本比重大于其功能比重，目前所占的成本偏高，将评价对象列为改进对象，改善方向主要是降低成本。（3）VI＞1，评价对象的成本比重小于其功能比重。原因有三种：第一，现实成本偏低，不能满足应具有的功能要求，改善方向是增加成本；第二，存在过剩功能，改善方向是降低功能水平；第三，功能很重要而需要消耗的成本却很少的情况，不列为改进对象。8、【正确答案】：B【试题解析】：国际货币基金组织（InternationalMonetaryFund，IMF）。IMF的贷款只限于成员国的财政和金融当局，IMF不与任何企业发生业务，贷款用途先于弥补国际收支逆差或用于经常项目的国际支付，期限为1～5年。9、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是工程造价管理的主要内容。工程发承包阶段：进行招标策划，编制和审核工程量清单、最高投标限价或标底，确定投标报价及其策略，直至确定承包合同价。10、【正确答案】：A【试题解析】：基准收益率也称基准折现率，是企业或行业或投资者以动态的观点所确定的、可接受的投资方案最低标准的收益水平。它表明投资决策者对项目资金时间价值的估价，是投资资金应当获得的最低盈利率水平，是评价和判断投资方案在经济上是否可行的依据。基准收益率的确定一般以行业的平均收益率为基础。11、【正确答案】：C【试题解析】：安装工程项目。是指承包工程合同中未包含的机器设备安装工程项目。该项目的保险金额为其重置价值。所占保额不应超过总保险金额的20%。超过20%的按安装工程一切险费率计收保费；超过50%则另投保安装工程一切险。12、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P319发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工程延误，并向承包人支付合理利润。13、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P238知识点：资金成本的计算。4.5×（1-25%）/20=16.875%。14、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P188知识点：静态评价方法。增量投资回收期小于基准投资回收期时，投资额大的方案可行。15、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：建设项目总投资与固定资产投资。生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资两部分。16、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P195盈亏平衡分析只适用于财务评价，敏感性分析和风险分析可同时用于财务评价和国民经济评价。17、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P219知识点：工程寿命周期成本及其构成。工程寿命周期是指工程产品从研究开发、设计、建造、使用直到报废所经历的全部时间。18、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P286～287本题考查的是工程项目策划。工程项目组织策划。对于政府投资的经营性项目，需要实行项目法人责任制，应按《公司法》要求组建项目法人。对于政府投资的非经营性项目，可以实行代建制，也可以采用其他实施方式。19、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P176抗风险能力分析。分析投资方案在建设期和运营期可能遇到的不确定性因素和随机因素对项目经济效果的影响程度，考察项目承受各种投资风险的能力。20、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P108本题考查的是流水施工参数。同一专业工作队在各个施工段上的劳动量应大致相等，相差幅度不宜超过10%～15%。21、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P1知识点：工程造价的含义。工程承发包价格是一种重要且较为典型的工程造价形式，是在建筑市场通过发承包交易（多数为招标投标），由需求主体（投资者或建设单位）和供给主体（承包商）共同认可的价格。22、【正确答案】：A【试题解析】：各项扣除。企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。同时，企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。B为免税收入。C为不征税收入。D不能扣除。23、【正确答案】：D【试题解析】：从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，业主在开工前应当向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。必须申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。24、【正确答案】：A【试题解析】：按工程进度编制资金使用计划的程序：①编制工程施工进度计划；②计算单位时间的资金支出目标；③计算规定时间内的累计资金支出额；④绘制资金使用时间进度计划的S曲线25、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是合同争议解决。对于一般的合同争议，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。26、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是成本核算。固定资产折旧从固定资产投入使用月份的次月起，按月计提。停止使用的固定资产，从停用月份的次月起，停止计提折旧。27、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：工程项目组成和分类。非生产性项目是指用于满足人民物质和文化、福利需要的建设和非物质资料生产部门的建设项目。主要包括：办公建筑、居住建筑、公共建筑及其他非生产性项目。咨询服务业建设项目属于非生产性项目下的公共建筑这一类。28、【正确答案】：B【试题解析】：按进度编制资金使用计划的步骤：1）编制工程施工进度计划2）计算单位时间的资金支出目标3）计算规定时间内的累计资金支出额4）绘制资金使用时间进度计划的S曲线29、【正确答案】：A【试题解析】：30、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P160本题考查的是利息计算方法。第一年的本利和：1000×1.08=1080；第二年应计利息：1080×8%=86.431、【正确答案】：A【试题解析】：香蕉曲线法的原理与S曲线法的原理基本相同，其主要区别在于：香蕉曲线是以工程网络计划为基础绘制的。与S曲线法相同，香蕉曲线同样可用来控制工程造价和工程进度32、【正确答案】：B【试题解析】：费用偏差=已完工程计划费用(BCWP)－已完工程实际费用(ACWP)=2500－3000=-500（万元）。33、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P5知识点：造价管理组织系统、内容和原则。政府在工程造价管理中既是宏观管理主体，也是政府投资项目的微观管理主体。34、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是合同履行的一般规则。履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。参见教材P52。35、【正确答案】：A【试题解析】：36、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P295知识点：工程项目经济分析。对于效益和费用可以货币化的项目应采用经济费用效益分析方法。对于效益难于货币化的项目，应采用费用效果分析方法；对于效益和费用均难于量化的项目，应进行定性经济费用效益分析。37、【正确答案】：C【试题解析】：辅助功能是为了更有效地实现基本功能而附加的功能，是次要功能。如墙体的隔声、隔热就是墙体的辅助功能。38、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：名义利率和有效利率。有效利率=（1+r/m）m－1=（1+5%/4）4－1=5.09%39、【正确答案】：B【试题解析】：国际货币基金组织贷款，只限于成员国财政和金融当局，不与任何企业发生业务，贷款用途限于弥补国际收支逆差或用于经常项目的国际支付，期限为1~5年。见教材第三章第一节P123。【考核要点】借用国外资金的途径。40、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是等额支付系列情形。700+500×（P/F，1，8%）=A×（P/A，3，8%）×（P/F，2，8%），则A=526.36（万元）。41、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是发行优先股的特点。优先股特点：优先股与普通股相同的是没有还本期限，与债券特征相似的是股息固定。相对于其他借款融资，优先股的受偿顺序通常靠后，对于项目公司的其他债权人来说，可以视为项目的资本金。而对于普通股股东来说，优先股通常要优先受偿，是一种负债。因此，优先股是一种介于股本资金与负债之间的融资方式。优先股股东不参与公司的经营管理，没有公司控制权，不会分散普通股东的控股权。发行优先股通常不需要还本，只需支付固定股息，可减少公司的偿债风险和压力。但优先股融资成本较高，且股利不能像债权利息一样在税前扣除。42、【正确答案】：C【试题解析】：ABC分析法。又称重点选择法或不均匀分布定律法，是指应用数理统计分析的方法来选择对象。这种方法由意大利经济学家帕累托提出，其基本原理为"关键的少数和次要的多数"，抓住关键的少数可以解决问题的大部分，在价值工程中，这种方法的基本思路是:首先将一个产品的各种部件（或企业各种产品）按成本的大小由高到低排列起来，然后绘成费用累积分配图。然后将占总成本70%~80%而占零部件总数10%~20%的零部件划分为A类部件，将占总成本5%~10%而占零部件总数60%~80%的零部件划分为C类，其余为B类。其中A类零部件是价值工程的主要研究对象。43、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P158现金流量图是一种反映经济系统资金运动状态的图式，运用现金流量图可以形象、直观地表示现金流量的三要素：大小（资金数额）、方向（资金流入或流出）和作用点（资金流入或流出的时间点）。44、【正确答案】：D【试题解析】：经营成本是工程经济分析中的专用术语，用于投资方案经济效果评价的现金流量分析。经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息，经营成本=外购原材料、燃料及动力费+工资及福利费+修理费+其他费用=1100+500+50+40=1690（万元）。45、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P83～87知识点：工程项目计划体系。选项A，建设单位编制的计划体系主要包括：工程项目前期工作计划、工程项目建设总进度计划、工程项目年度计划三方面内容；选项B，承包单位的计划体系包括：项目管理规划大纲和项目管理实施规划两方面内容。选项D，工程项目建设总进度计划表格部分包括工程项目一览表、工程项目总进度计划、投资计划年度分配表和工程项目进度平衡表。46、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是建筑工程一切险。除外责任。保险人对以下情况不承担赔偿责任：（1）设计错误引起的损失和费用。（2）自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气（气候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的被保险财产自身的损失和费用。（3）因原材料缺陷或工艺不善引起的被保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用。（4）非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失。（5）维修保养或正常检修的费用。47、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P125本题考查的是网络计划时间参数的计算。对于网络计划中以终点节点为完成节点的工作，其自由时差与总时差相等。48、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P364本题考查的是工程质量保证金预留与返还。在工程进度付款中，按工程承包合同约定预留工程质量保证金，直至预留的工程质量保证金总额达到工程承包合同约定的金额或比例为止。49、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是价值工程的基本原理和程序。价值工程涉及价值、功能和寿命周期成本三个基本要素。50、【正确答案】：D【试题解析】：工程施工关于A.（1）建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。关于D：（2）按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。关于BC（3）涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。51、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P2知识点：工程造价及其计价特征。竣工决算是指在工程竣工决算阶段，以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用。52、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P27本题考查的是建设工程质量管理条例。电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程最低保修期，为2年。53、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P288-296经济效益的计算应遵循支付意愿（WTP）原则和（或）接受补偿意愿（WTA）原则。54、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P297这里所指的“所得税”是根据息税前利润（计算时其原则上不受融资方案变动的影响，即不受利息多少的影响）乘以所得税率计算的，称为“调整所得税”。区别于按照税后利润计算的所得税。55、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是合作体承包模式。建设单位组织协调工作重小，但风险较大是采用合作体承包模式的特点之一。56、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：工程寿命周期成本分析方法。6000÷（1000＋2000）=2。57、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P48知识点：合同履行的一般规则。价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者是政府指导价的，依照规定执行。58、【正确答案】：C【试题解析】：工程结算包括施工过程中的中间结算和竣工验收阶段的竣工结算。工程结算需要按实际完成的合同范围内合格工程量考虑，同时按合同调价范围和调价方法，对实际发生的工程量增减、设备和材料价差等进行调整后确定结算价格。工程结算反映的是工程项目实际造价。工程结算文件一般由承包单位编制，由发包单位审查，也可委托工程造价咨询机构进行审查。59、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P107本题考查的是流水施工的特点和参数。工艺参数主要是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，通常包括施工过程和流水强度两个参数。60、【正确答案】：C【试题解析】：A.B属于合同变更导致索赔事件发生；D属于工程环境的变化引起的索赔。61、【正确答案】：ABC【试题解析】：本题考查的是等节奏流水施工。在有节奏流水施工中，各施工过程的流水节拍都相等的流水施工，也称为固定节拍流水施工或全等节拍流水施工。特点：（1）所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等；（2）相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍；（3）专业工作队数等于施工过程数，即每一个施工过程成立一个专业工作队，由该队完成相应施工过程所有施工段上的任务；（4）各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。62、【正确答案】：ABCD【试题解析】：2021教材P22本题考查的是建筑法。从事建筑活动的施工企业、勘察、设计和监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备、已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级。63、【正确答案】：BCE【试题解析】：除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，按以下原则承担：1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；2）承包人设备的损坏由承包人承担；3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。64、【正确答案】：CE【试题解析】：投资回收期指标不足的是，投资回收期没有全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量，即：只间接考虑投资回收之前的效果，不能反映投资回收之后的情况，即无法准确衡量方案在整个计算期内的经济效果。关于选项E，计算投资回收期就是计算累计净现金流量等于零时的年份。65、【正确答案】：ACDE【试题解析】：待摊费用是指企业已经支出、但应当由本期和以后各期分别负担的、分摊期在1年以内（含1年）的各项费用。主要包括：低值易耗品摊销、预付保险费、一次性购买印花税票、一次性支付固定资产中小修理费用、需要在年度内分月摊销的金额等。待摊费用应按其受益期限在1年内分期平均摊销，计入成本费用。如果某项待摊费用已经不能使企业受益，应将其摊余价值一次全部转入当期成本、费用。66、【正确答案】：CD【试题解析】：2021教材P283本题考核的是关于建筑职工意外伤害保险的部分内容。AE错误：建筑职工意外伤害保险的范围应当覆盖工程项目。是指建筑施工企业为施工现场从事施工作业和管理的人员受到的意外伤害，以及由于施工现场施工直接给其他人员造成的意外伤害。已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险。B错误：《建筑法》规定，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。《建设工程安全生产管理条例》还规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。67、【正确答案】：ABCE【试题解析】：本题考查的是工程施工合同管理。当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期.68、【正确答案】：AD【试题解析】：根据《政府釆购法实施条例》相关内