建设工程合同：建设工程施工合同（国际）

建设工程合同：建设工程施工合同（国际）建设工程施工合同（国际）第一条定义与解释1.1合同本合同（以下简称“合同”）由以下双方于日期签订：1.2双方甲方：（以下简称“甲方”），地址：乙方：（以下简称“乙方”），地址：1.3工程本合同涉及的工程（以下简称“工程”），工程描述：1.4施工期施工期为自合同签订之日起至工程完工交付之日止。第二条工程范围与内容2.1工程范围乙方应按照本合同约定的工程内容和施工图纸进行施工。2.2工程内容工程内容包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、设备采购与安装、调试等。第三条合同价格与支付3.1合同价格本合同的合同价格为金额（大写）：人民币（小写）：元整（￥：元）。3.2支付方式甲方应按照本合同约定的付款计划向乙方支付合同价款。3.3付款计划付款计划如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付合同价格的10%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同价格的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付合同价格的60%；（4）工程验收合格后，甲方支付合同价格的10%。第四条施工期限与延期4.1施工期限乙方应按照本合同约定的施工期限完成工程施工。4.2延期如乙方因不可抗力或其他特殊情况导致无法按照施工期限完成工程，乙方应及时通知甲方，并采取措施减少损失。第五条工程质量与验收5.1工程质量乙方应按照国家和行业的相关标准及本合同约定的质量要求进行工程施工。5.2验收工程完成后，甲方应组织验收。甲方对工程质量有异议的，应在验收合格后七个工作日内向乙方提出，并提供书面材料。第六条违约责任6.1乙方违约乙方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。6.2甲方违约甲方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。第七条争议解决本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他条款8.1合同的修改和补充本合同的修改和补充应由双方协商一致，并以书面形式签订。8.2通知双方应确保本合同中提供的联系方式准确无误，并应及时通知对方有关本合同的事宜。8.3法律的适用与争议解决本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。8.4合同的生效、变更和解除本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。除非法律、法规另有规定，本合同不得擅自变更或解除。第九条合同的签署与份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导第一条定义与解释1.1合同本合同（以下简称“合同”）由以下三方于日期签订：甲方：（以下简称“甲方”），地址：乙方：（以下简称“乙方”），地址：第三方：（以下简称“第三方”），地址：1.2工程本合同涉及的工程（以下简称“工程”），工程描述：1.3施工期施工期为自合同签订之日起至工程完工交付之日止。第二条第三方的主体责任2.1第三方责任第三方作为工程的技术支持和质量监督方，应确保工程的技术指标和质量要求得到满足。2.2技术支持和培训第三方应提供必要的技术支持和培训，确保乙方能够正确理解和操作相关的技术和设备。2.3质量监督第三方应对工程的施工过程进行监督，确保工程的质量符合约定的标准。第三条甲方的权益保障3.1甲方权益甲方作为工程的投资方和受益方，有权要求乙方和第三方按照合同的约定履行各自的义务。3.2甲方权利甲方有权对工程的施工过程进行监督，并有权要求乙方和第三方提供相关的工程进度和质量报告。3.3甲方利益保护甲方有权要求乙方和第三方采取必要的措施，保护甲方的利益，确保工程的顺利进行。第四条乙方的义务与限制4.1乙方义务乙方应按照甲方的要求和技术标准，完成工程的施工。4.2乙方限制乙方不得未经甲方同意，将合同的权利和义务转让给任何第三方。4.3乙方违约责任乙方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方遭受的损失。第五条争议解决本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第六条其他条款6.1合同的修改和补充本合同的修改和补充应由三方协商一致，并以书面形式签订。6.2通知三方应确保本合同中提供的联系方式准确无误，并应及时通知对方有关本合同的事宜。6.3法律的适用与争议解决本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条合同的签署与份数本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方持一份。甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：第三方（盖章）：日期：第三方介入的意义和目的是为了确保工程的技术和质量得到专业的监督和支持，提高工程的顺利进行。甲方为主导的目的和意义在于确保甲方的权益得到充分的保障，同时通过明确乙方的义务和限制，确保工程的质量和进度得到有效的控制。##第八条甲方的额外利益条款8.1额外利益一：技术升级权甲方有权在合同期间要求乙方或第三方进行必要的技术升级，以适应市场的变化或甲方业务需求。8.2额外利益二：成本控制权甲方有权要求乙方提供详细的工程进度报告和成本报告，以便甲方实时监控工程成本，确保不超支。8.3额外利益三：优先采购权甲方在同等条件下，享有工程所需材料和设备的优先采购权，以确保工程质量和成本控制。8.4额外利益四：品牌使用权甲方有权在工程完成后，使用工程成果进行品牌宣传和市场推广，提升甲方品牌形象。第九条乙方的违约及限制条款9.1乙方违约乙方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方遭受的直接经济损失。9.2乙方限制乙方不得未经甲方书面同意，变更工程的设计或施工方案，也不得将合同项下的任何权利和义务转让给任何第三方。9.3乙方责任延续即使合同终止或解除，乙方仍应继续承担因违约行为而产生的责任。第十条第三方的主体责任和义务10.1第三方责任第三方作为技术支持和质量监督方，应确保其提供的技术支持和监督服务符合合同的约定。10.2第三方义务第三方应按照甲方的要求，提供必要的技术培训和指导，确保乙方能够熟练操作相关技术。10.3第三方监督第三方应对乙方的施工过程进行不间断的监督，确保工程质量和进度符合合同要求。第十一条合同的生效与终止11.1合同生效本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同终止除非法律、法规另有规定，本合同不得擅自变更或解除。如合同终止，乙方应立即停止施工，并按照甲方的要求完成工程的收尾工作。第十二条第三方介入的意义和目的第三方的介入旨在为甲方提供一个更加专业和可靠的工程实施环境，通过第三方的技术支持和质量监督，确保工程的高效推进和高质量完成。同时，第三方作为独立的合同主体，能够提供客