2024任泽区人民法院10KV配电工程合同

2024任泽区人民法院10KV配电工程合同合同编号：__________甲方：__________

地址：__________

联系电话：__________

联系人：__________乙方：__________

地址：__________

联系电话：__________

联系人：__________鉴于甲方为2024年任泽区人民法院10KV配电工程的建设单位，乙方为具备相应资质的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将2024年任泽区人民法院10KV配电工程的施工任务交由乙方施工，乙方同意承担该工程的施工任务，经双方协商一致，订立本合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：2024年任泽区人民法院10KV配电工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程质量标准：__________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2乙方在签订合同时，向甲方缴纳履约保证金，保证金金额为合同总价的一定比例（具体比例双方协商确定），具体金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。保证金在工程验收合格后无息退还。第三条合同履行3.1甲方责任：

（1）负责办理工程建设的相关手续，协调解决工程建设中的内外部关系。

（2）按合同约定支付工程进度款和结算价款。

（3）提供施工场地，确保乙方施工顺利进行。

（4）委派工程师对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查。3.2乙方责任：

（1）按照合同约定的工期、质量、安全标准完成施工任务。

（2）严格按照设计图纸、施工规范和操作规程进行施工。

（3）自觉接受甲方、监理单位及相关部门的监督和检查。

（4）承担因施工原因造成的经济损失和法律责任。

（5）做好施工现场的安全防护和环境保护工作。第四条工期4.1本工程的合同工期为____个月，自开工之日起算。

4.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第五条质量与验收5.1乙方应保证工程质量，符合国家、地方和行业相关标准。

5.2工程验收分为初步验收和最终验收，验收合格后方可交付使用。

5.3乙方在工程验收过程中，应配合甲方、监理单位进行验收。第六条价款支付6.1双方同意按照工程进度分阶段支付工程款，具体支付比例和时间双方协商确定。

6.2甲方支付工程款时，应扣除乙方已缴纳的履约保证金。第七条违约责任7.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

7.2乙方在施工过程中出现质量问题，甲方有权要求乙方及时整改，并承担相应损失。

7.3甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术文件

2.施工方案和施工组织设计

3.材料和设备的技术参数和合格证明

4.施工合同的补充协议和变更协议

5.工程进度计划和施工日志

6.工程质量检查报告和验收记录

7.付款凭证和履约保证金收据

8.工程保修书和维修协议二、违约行为及认定：

1.乙方未按照合同约定完成工程，包括延期交付和工程质量不符合标准。

2.乙方未按照设计图纸和施工规范进行施工，导致工程质量问题。

3.乙方未接受甲方、监理单位及相关部门的监督和检查，不配合验收。

4.甲方未按照合同约定支付工程款，延迟支付或拒付。

5.甲方未提供施工场地，影响乙方施工顺利进行。

6.甲方未办理工程建设的相关手续，导致工程无法正常进行。三、法律名词及解释：

1.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。

2.工程质量：符合国家、地方和行业相关标准。

3.工期：合同约定的工程完成的时间。

4.违约金：违约方应支付给守约方的经济损失。

5.履约保证金：乙方为确保履行合同义务而缴纳的保证金。

6.验收合格：工程符合设计要求、质量标准和法律法规。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程延期：提前制定合理的施工计划，确保工程按期完成。

2.工程质量问题：加强质量控制，定期进行检查和验收。

3.变更协议：双方协商一致后签订变更协议，明确变更内容和相关责任。

4.付款纠纷：按照合同约定的付款比例和时间及时支付工程款。

5.施工场地问题：提前与甲方沟通，确保施工场地的提供。

6.手续办理：甲方应积极配合乙方办理相关手续，确保工程顺利推进。五、所有应用场景：

1.适用于任泽区人民法院10KV配电工程建设项目的施工合同。

2