2024年养猪场工程施工合同样本(二篇)_第1页
2024年养猪场工程施工合同样本(二篇)_第2页
2024年养猪场工程施工合同样本(二篇)_第3页
2024年养猪场工程施工合同样本(二篇)_第4页
2024年养猪场工程施工合同样本(二篇)_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第3页共3页2024年养猪场工程施工合同样本发包人(甲方):承包人(乙方):双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:养猪场建筑

工程地点:

工程内容:猪舍、办公室、宿舍及仓库建筑二、工程承包范围

承包范围:猪舍、办公室、宿舍及仓库建房屋檐面积为准三、合同工期:

开工日期:____年____月____号

坯房竣工日期:____年____月____号

(中途如有下雨一天则往后推迟一天)

竣工日期:____年____月____号

合同工期总日历天数:____天四、工期延误:因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延(1)设计变更和工程量增加;(2)一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过____小时;(3)不可抗力自然条件;五、工程竣工:乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。

因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的,乙方承担违约责任。六、工程质量标准:慈利县质量检测局为准

(

不包括材料质量

)七、合同价款:金额:

建筑面积每平方米¥____元

_____

建筑面积的总平方米工程预支款:¥____万元竣工日付款:佘下总金额的____%

工程款结算:检测工程竣工日后____个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款八、组成合同的文件包括:1、本合同协议书2、标准、规范及有关技术文件3、图纸

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前10向甲方提出书面申请,甲方则需及时提供全部建筑不得误工,保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。十一、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。十二、本合同正本两份,具有同等效力,由发包人承包人分别保存一份。十三、合同生效合同订立时间:_____

年_____

月_____

日合同订立地点:_____本合同双方约定_____后生效。发包人:(签名)_____电话:_____

住所:_____承包人:(签名)_____电话:_____

住所:_____2024年养猪场工程施工合同样本(二)养猪场工程施工合同甲方:(委托方名称)地址:(委托方地址)联系人:(委托方联系人)电话:(委托方联系电话)乙方:(承包方名称)地址:(承包方地址)联系人:(承包方联系人)电话:(承包方联系电话)为明确双方的权利和义务,通过友好协商,甲乙双方依据中华人民共和国相关法律法规,达成如下协议:第一条工程基本情况1.1工程名称:养猪场工程1.2工程地点:(具体位置)1.3工程规模:(规模)1.4工程内容:包括但不限于场地平整、围墙建设、畜舍建设、设备安装等1.5工程造价:(具体造价)1.6工程进度计划:根据双方协商确定第二条施工期限2.1工程开始日期:(具体日期)2.2工程竣工日期:(具体日期)2.3施工期限:(具体工期)第三条甲方责任3.1甲方应按时支付工程款项,并提供合理的施工条件。3.2甲方需提供具有法律效力的土地使用权证明及其他相关手续。第四条乙方责任4.1乙方按照甲方要求,按时完成工程设计、施工等工作,确保工程质量达到国家标准和甲方要求。4.2乙方需组织施工人员,按照合同约定的工期和进度进行施工,并保证施工安全。4.3乙方负责施工现场的安全、卫生和环境保护等工作。第五条工程款支付5.1工程款项支付方式:分次支付。5.2工程款支付比例:根据工程进度划分。5.3工程款支付期限:每次支付后7个工作日内支付。第六条违约责任6.1如一方违反合同约定,给对方造成损失的,应承担与此相关的责任。6.2出现不可抗力因素导致一方无法履行合同的,免除责任。6.3乙方因承包工程所涉及的责任范围内的损失,由乙方负责承担。第七条保密条款7.1甲乙双方应对双方在合同履行过程中了解到的商业秘密、技术及工艺等保密信息予以保密。7.2未经一方同意,另一方不得向第三方泄露保密信息,否则应承担法律责任。第八条争议解决8.1一方起诉另一方的争议,应由双方友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条合同生效和变更9.1本合同经甲乙双方签字盖章后生效,自合同签订之日起开始执行。9.2如需对本合同进行修改,双方应通过友好协商达成一致意见,并签订书面变更协议。第十条其他事项10.1本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。10.2本合同自签字盖章之日起生效。10.3本合同未尽事宜,由双方协商解决。甲方:乙方:签字:_______签字:_

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论