桩基础施工合同范本

桩基础施工合同范本桩基础施工合同范本发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利义务根《中华人民共和国合同法国工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201《建设工程施工合同范文本，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。第一条工程名称：第二条工程地点：第三条工程内容：1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值k，单桩竖向极限承载力为n。缆包质量包工期包安全包普通桩尖包焊条等辅助材料①打桩单价ф500桩按元米此单价含桩管材料及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖(元个含税金如使用标准桩尖价格另议桩接头采焊接接头，接头不宜多于3个。②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖送桩深度要求以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。第四条施工工期：自试桩之日起计个日历天要求桩机在年月前进场施工。并于年月日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的。致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工方可顺延。机按每台每天0元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款XX元。第五条付款方式：(一)乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。二)乙方在保质量的基础上甲方同意以下付款方法：甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有审批手续，并及时支付进度款;、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的70%;3余下工程款于桩基础验收合格三个月内支付清甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作;支付工程余款。第六条承包方式：用则甲方负责;试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。、水电费负责：由乙方负责。第七条甲方责任：甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进进行监督签证。交施工图纸两份和地质资料一份并组织有关部门会审。3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”，提供水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、碍物如场地下陷不能正常施工甲方必须回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。甲方负责以书面形式提供细线基点±0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。施工报建手续和报建费由甲方办理和承担乙方责提供有关资料。图2告1留底。甲方按照乙方提供的进桩计划及时提供合格管桩。第八条乙方责任：、乙方委派同志为现场代表及项目指挥。组织各种机械进退场开工前向甲方提供编制的工组织设计包括施工现场平面图网络图及负责人名单做各项施工准备工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。因此而导致的经济责任。听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出各项意见及要求。甲方提交工程进度，以便甲方支付工程进度款。乙方应将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案费用由乙方承担。乙方应注意施工安全负责进行安全教育做到文置安全员。0、乙方应做好现场保安工作及教育，做好四防，加强防范措施，设置专人负责。1乙方做好施工原始记录，汇集施工技术资料作竣工验收文件移交甲方(一四份。第九条注意事项乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工如质不合格属乙方造成的，其返工费用由乙方负责。按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。3、施工过程中出现的断桩问题，如属施工技术问题，则由乙方负责如属地质和桩自身质量问题，则由甲方负责。打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围导致承台或基础梁加大，相应的费用由乙方负责。因地质原因所致压桩机不能施工甲方可改用其方法施工如冲孔灌注桩，所产生的费用由甲方负责;不列入本同工期内。第十条当不可抗力因素消除后双方应继续履行合义务或协商变更、终止合同。第十一条其它条款本工程甲方已全权委托中山市炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。第十二条未尽事宜甲方双方协商补充合同条款解商不成时可提交仲裁委员仲裁或依法向中山市人民法院起诉第十三条本合同自双方代表签字盖章后立即生