2024008.建设工程合同管理

2024008.建设工程合同管理合同编号：__________甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程的相关事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________1.6工程周期：__________二、甲方义务2.1提供施工场地甲方应保证乙方施工所需的场地、通道、水电等基础设施在施工期间畅通无阻，确保乙方正常施工。2.2办理相关手续甲方应负责办理工程所需的各种许可、批准、备案等手续，并承担相关费用。2.3支付工程款项甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付乙方工程款项。2.4提供设计资料甲方应提供完整的工程设计资料，包括施工图纸、技术要求、材料要求等，并对所提供资料的真实性、准确性负责。三、乙方义务3.1施工质量乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，保证工程质量，达到设计要求和质量标准。3.2施工安全乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的要求，做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全。3.3施工进度乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。3.4资料保管乙方应妥善保管甲方提供的工程设计资料，不得泄露、损坏或遗失。四、工程价款及支付4.1工程总价本工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2付款方式（1）甲方支付乙方工程预付款人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元；（2）工程进度达到约定的百分比时，甲方支付相应进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。五、工程验收5.1验收标准本工程验收标准按照国家标准、行业标准和甲方的要求执行。5.2验收程序（1）工程完成后，乙方应向甲方提交工程验收申请；（2）甲方应在收到验收申请后____日内组织验收；（3）验收不合格的，乙方应在甲方指定的期限内整改达到验收标准；（4）验收合格的，双方签署验收报告。六、违约责任6.1甲方违约甲方违反本合同的约定，造成乙方损失的，应承担相应的违约责任。6.2乙方违约乙方违反本合同的约定，造成甲方损失的，应承担相应的违约责任。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计资料2.施工图纸3.工程预算报表4.工程进度计划5.安全生产措施方案6.工程验收报告7.付款凭证8.相关许可证和批准文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付预付款、进度款或剩余款项未提供完整、真实、准确的工程设计资料未按约定时间组织工程验收未履行其他合同约定的义务2.乙方违约行为：未按约定质量标准完成工程未按约定工期完成工程未做好施工现场的安全防护工作未妥善保管甲方提供的工程设计资料未履行其他合同约定的义务三、法律名词及解释：1.建设工程合同：指甲方委托乙方进行工程建设，乙方承担施工任务的合同。2.合同法：指《中华人民共和国合同法》，是调整合同关系的基本法律。3.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》，是调整建筑活动关系的法律。4.违约责任：指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定所应承担的民事责任。5.工程验收：指对完成的工程进行检查、试验、评定，以确定其是否符合设计要求和质量标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟支付工程款项：解决办法：提醒甲方履行合同约定的付款义务，协商支付计划，必要时可依法申请仲裁或提起诉讼。2.乙方延期完工：解决办法：根据合同约定，协商延期事宜，并根据违约责任条款追究乙方违约责任。3.工程质量问题：解决办法：要求乙方按照合同约定进行整改，必要时可依法申请仲裁或提起诉讼。4.安全事故发生：解决办法：立即启动应急预案，报告相关部门，依法承担相应责任，加强安全管理。5.设计资料损坏或遗失：解决办法：要求乙方承担赔偿责任，重新提供设计资料。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、装饰装修等。