劳务承包合同承包人版本合集

劳务承包合同（承包人版本）(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。劳务承包合同劳务发包方：（）(以下简称甲方)劳务承包方：（）(以下简称乙方)依据《民法典》、《XX建筑法》及其他有关法律法规，遵循公平自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商全都，订立本合同，双方自愿接受合同条款的约束。一、工程名称：（）；二、工程地点：（）；三、承包方式：承包方式根据以下第（）种方式：（1）包死价总价合计（）元（大写：（）元整），增加工程量和超出本合同商定范围工程量根据合同履行地工程定额计价标准计算工程款；（2）根据施工面积计算每平方（）元，实际面积根据竣工验收实际测量的面积计算；（3）其他方式：；四、承包范围：包括但不限于以下内容的劳务部分：（1）（）；（2）（）；（3）（）；（4）（）；五、合同价款合同价款为以下第（）种：（1）包工包料（2）单包工（3）（）；六、工期（1）本工程（）***年（）月（）日开工，（）***年（）月（）日前完成，总工期（）天（含各类国定假期、雨天）；（2）因甲方缘由，或者发包方缘由导致停工和无法施工的，工期相应顺延；（3）因甲方和发包方缘由导致停工的，甲方应当根据停工之日工人数量每延期或者停工一天甲方应当向乙方支付（）元/人的停窝工损失；（4）因甲方缘由导致工期延误或者停工超过（）天的，乙方有权单方解除合同，且不免除第（3）项的赔偿义务；七、劳务款支付劳务款的支付根据以下第（）种方式：（1）根据工程进度付款：a、施工至（）支付劳务款（）元；b、施工至（）支付劳务款（）元；c、施工至（）支付劳务款（）元；d、施工至（）支付劳务款（）元；（2）根据时间付款：a、（）***年（）月（）日支付劳务款（）元；b、（）***年（）月（）日支付劳务款（）元；c、（）***年（）月（）日支付劳务款（）元；d、（）***年（）月（）日支付劳务款（）元；（3）其他方式：（4）如若甲方未根据商定的期限向乙方支付工程款的，没延期一天应当根据欠付金额的0.1%向乙方支付延期履行利息。八、竣工验收及质量修理1、本工程商定质量标准为达到国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准。2、发生质量事故，甲方应当书面通知乙方。3、如是由于甲方施工工程其他部分质量不合格或者甲方自身材料不合格，导致乙方返工的，甲方应当根据（）标准向乙方支付返工费；4、乙方施工完毕后，甲方应当准时验收，经乙方书面或者口头通知后15内甲方不予验收的，视为工程验收合格；5、本工程保修贰年，从工程竣工验收合格之日起计算，合同未履行完毕即解除合同的乙方无质量保修责任。九、平安文明施工1、乙方必需遵守当地政府主管部门文明施工有关规定，按甲方要求对工人实行标准化管理，做到室内、外干净、统一规范；2、乙方必需保持施工现场及宿舍区干净，无垃圾和污水，并搞好保卫和防火、防盗、防爆、防哄抢工作；3、乙方必需在施工过程中做到工完场清，料具工具堆放整齐，按甲方文施工有关规定组织施工，使施工现场达到文明施工的要求；4、甲方应当做到“三通一平”为乙方供应必要的工作条件。十、人员要求及管理1、甲方现场负责人：（），联系方式：（）,除甲方本公司及现场负责人外，甲方其他工作人员无权进行工程结算、质量验收、工程变更等事项；2、乙方现场负责人：（），联系方式：（）。3、甲方应当为乙方供应必要的劳动条件，供应必需的平安保障器材和措施，因此造成乙方人员伤亡的，甲方应当担当赔偿责任。十一、争议解决双方在合同履行中发生争议的，可协商解决，协商不成的，双方均可向（）人民法院提起诉讼。十二、其他本合同自双方签章之日起生效，发生变更的必需以书面变更合同进行，本合同一式（）份，甲乙双方执壹份。甲方（盖章）：***（）乙方（签字盖章）：（）负责人（签字）：（）负责人（签字）：日期：*****（）***年（）月（）日日期：*****（）***年（）月（）日劳务承包合同承包人版本(第二篇)劳务承包合同承包人版本摘要：本合同由甲方（雇主）与乙方（承包人）就劳务承包事项达成协议。乙方将按照甲方的要求，承担特定劳动任务，并获得相应报酬。本合同详细规定了双方之间的权利和义务，以确保双方公平有序地履行合同。一、合同达成1.甲乙双方根据自愿原则，经友好协商，达成本劳务承包合同。2.本合同自双方签字之日起生效，有效期为_______（起始日期至终止日期）。二、劳务内容1.乙方应按照甲方的要求，承担以下劳务事项：（具体描述承包内容）2.乙方应具备从事所承担工作的专业技能和经验。3.甲方有权要求乙方按时、按要求完成工作任务。三、工作时间与报酬1.乙方从事劳务的工作时间为_______，每周工作日为_______。2.甲方应按约定时间支付乙方劳务报酬，报酬金额为每(时/日/月)_______。3.如乙方特殊原因需要请假，应提前向甲方请假，并经甲方同意后方可休假，休假期间不计工资。四、保密条款1.双方同意保守并不对外透露所知悉的涉及对方利益的商业秘密。2.乙方应对甲方的商业秘密负有保密义务，离职后仍然有效。五、违约责任1.若一方违反本合同的条款，经对方提出书面通知后未在_______日内予以整改，违约方应向对方支付违约金，违约金的数额为合同总金额的_______%。2.如因违约给对方造成经济损失，违约方还应承担相应赔偿责任。六、解除合同1.甲乙双方一致同意解除本合同的，应以书面形式通知对方。2.若一方违反本合同且情节严重，对方有权单方面解除合同，同时保留追究违约方法律责任的权利。七、争议解决本合同的解释、效力和履行均适用中华人民共和国法律。如发生任何争议，应由双方友好协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。八、其他1.本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，并作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式_______份，甲、乙双方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（雇主）：乙方（承包人）：签字：签字：日期：日期：劳务承包合同承包人版本(第三篇)劳务承包合同合同编号：甲方（委托方）：身份证/营业执照号码：地址：联系电话：乙方（承包人）：身份证/营业执照号码：地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方承担劳务承包工作，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方承担劳务承包工作，包括但不限于：1.详细列明具体劳务承包项目的名称、内容和范围；2.具体要求乙方提供的劳务承包服务的数量、质量、时间要求等；3.甲方承诺按时支付劳务费用。第二条合同期限本合同自双方签字之日起生效，有效期为____年/月/日至____年/月/日。第三条劳务费用1.甲方根据乙方提供的劳务承包服务，支付约定的劳务费用。2.劳务费用支付方式及约定：（可选择一种或多种支付方式）a.按月收取，在每月末结算上月的劳务费用，甲方须在收到乙方开具的发票后的___日内支付；b.按阶段性工作量支付，甲方须在乙方完成每个阶段工作后的___日内支付；c.其他方式：______（具体约定）。第四条承包人权利和义务1.乙方应按照甲方的要求，提供高质量、高效率的劳务承包服务，确保工作的及时完成。2.乙方应合法合规经营，遵守相关法律法规，保证提供的劳务承包服务符合质量和安全标准。3.乙方应保守甲方的商业秘密和其他保密信息，未经甲方书面许可，不得向任何第三方披露或使用。第五条委托人权利和义务1.甲方应按合同约定向乙方支付劳务费用，并在乙方提供劳务承包服务后验收。2.甲方应向乙方提供必要的信息和文件，协助乙方完成劳务承包服务。3.甲方有权要求乙方按照合同要求履行义务，提供合格的劳务承包服务。第六条违约责任1.任何一方未按合同约定履行义务，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。2.如发生争议，应友好协商解决；协商不成，可向所在地人民法院提起诉讼。第七条合同解除1.本合同期满后自动解除。2.发生以下情况，任何一方有权提前解除合同：a.双方协商达成解除合同的一致意见；b.发生不可抗力导致无法完成合同目标；c.乙方严重违反合同约定。第八条其他约定1.合同的修订、补充和变更，应