建设工程施工合同(园林绿化施工合同)

建设工程施工合同(园林绿化施工合同)建设工程施工合同（园林绿化施工合同）第一条合同主体1.1发包方发包方（以下简称甲方）：1.2承包方承包方（以下简称乙方）：第二条工程内容与范围2.1工程内容本合同所指工程为：（详细工程内容见附件）2.2工程范围工程范围包括：（详细工程范围见附件）第三条合同价格3.1合同总价本合同的合同总价为人民币（大写）：（详细合同总价见附件）3.2支付方式甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例向乙方支付合同价款。具体支付方式如下：（详细支付方式见附件）第四条合同履行4.1工期乙方应按照本合同约定的工期完成工程。具体工期安排如下：（详细工期安排见附件）4.2质量标准乙方应按照本合同约定的质量标准完成工程。具体质量标准如下：（详细质量标准见附件）4.3施工方案乙方应按照本合同约定的施工方案进行施工。具体施工方案如下：（详细施工方案见附件）第五条合同的变更与解除5.1合同变更本合同履行过程中，如需变更，应由甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。5.2合同解除本合同履行过程中，如需解除，应由甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。第六条违约责任6.1甲方违约甲方违反本合同的，应承担违约责任，赔偿乙方造成的损失。6.2乙方违约乙方违反本合同的，应承担违约责任，赔偿甲方造成的损失。第七条争议解决本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定（其他约定见附件）第九条合同的生效、修改与解除本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。本合同的修改和解除必须经甲乙双方协商一致并书面确认。第十条合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：（注：以上内容仅供参考，具体合同内容请根据实际情况制定。在签订合同时，请务必仔细阅读合同条款，以确保您的权益。）第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导第一条合同主体1.1发包方（甲方）甲方（以下简称“甲方”）：1.2承包方（乙方）乙方（以下简称“乙方”）：1.3第三方服务提供商（丙方）丙方（以下简称“丙方”）：第二条工程内容与范围2.1工程内容本合同所指工程为：（详细工程内容见附件）2.2工程范围工程范围包括：（详细工程范围见附件）第三条合同价格3.1合同总价本合同的合同总价为人民币（大写）：（详细合同总价见附件）3.2支付方式甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例向乙方支付合同价款。具体支付方式如下：（详细支付方式见附件）第四条甲方权益保障4.1乙方义务乙方应保证施工质量，按照约定的工期完成工程，并接受甲方的监督和检查。4.2丙方义务丙方作为第三方服务提供商，应提供专业的设计和咨询服务，确保工程设计的合理性和美观性。4.3甲方权利甲方有权对乙方的施工过程进行监督，并要求乙方按照甲方的要求进行调整和修改。4.4甲方利益保障甲方有权根据合同约定，要求乙方和丙方承担违约责任，并赔偿给甲方造成的损失。第五条乙方的违约及限制条款5.1乙方违约乙方如未能按照合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，并赔偿给甲方造成的损失。5.2乙方限制乙方不得将合同约定的工程转包给第三方，否则甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。第六条丙方的责任与义务6.1丙方责任丙方应按照合同约定提供专业的设计和咨询服务，并确保工程质量符合甲方的要求。6.2丙方义务丙方应协助乙方完成施工，并提供必要的技术支持，确保工程顺利进行。第七条争议解决本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定（其他约定见附件）第九条合同的生效、修改与解除本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。本合同的修改和解除必须经甲乙双方协商一致并书面确认。第十条合同份数本合同一式三份，甲乙双方各执一份，丙方执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：第三方介入的意义和目的第三方介入的意义在于为甲方提供专业的技术支持和咨询服务，确保工程质量和进度的控制。丙方的介入能够提高工程的专业水平，同时也为甲方提供了更多的保障和选择。第三方介入的目的在于通过专业的设计和咨询服务，提高工程的质量，减少甲方的风险，并确保工程的顺利进行。丙方的专业知识和经验可以为甲方提供更好的施工方案和技术支持，使甲方能够更好地控制工程进度和质量。甲方为主导的目的和意义在于确保甲方的权益得到保障，通过制定详细的合同条款和违约责任，甲方能够对乙方和丙方进行有效的监督和控制。甲方为主导还能够确保工程按照甲方的要求和预期进行，使甲方能够更好地实现自己的目标和利益。##第十一条甲方的主导权甲方在本合同中拥有主导权，包括但不限于：确定工程的设计方案、施工标准和质量要求；确定工程进度和付款计划；对乙方和丙方的施工过程进行监督和检查；在必要时，要求乙方和丙方进行调整和修改；在合同履行过程中，享有变更和解除合同的权利。第十二条甲方的额外利益条款甲方在本合同中享有以下额外利益条款：乙方应向甲方支付合同价款的利息，自应付款之日起至实际付款日止；甲方有权根据工程进度和质量，提前支付部分或全部合同价款；甲方有权要求乙方提供履约保证金，以确保乙方的施工质量和进度；甲方在合同履行过程中，有权对乙方和丙方进行评估，并根据评估结果进行奖励或处罚。第十三条合同的终止和解除合同终止：本合同在履行完毕后自行终止。合同解除：甲乙双方协商一致，可以解除合同。解除合同后，乙方应向甲方支付违约金，并赔偿给甲方造成的损失。第十四条法律适用和争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十五条合同的附件本合同的附件包括但不限于：工程设计方案和施工图纸；工程量和报价明细表；付款计划和进度安排；违约金计算方式和标准；奖励和处罚规定。通过引入第三方主体丙方，甲方能够在园林绿化施工合同中获得更专业的技术支持和咨询服务，确保工程质量和进度的控制。丙方的介入不仅提高了工程的专业水平，还为甲方提供了更多的保障和选择。甲方为主导的合同条款，使甲方能够对乙方和丙方进行有效的监督和控制，确保工程按照甲方的要求和预期进行。本合同的条款设计旨在保障甲方的权益，通过详细的违约责任和