6类建设工程合同你要懂的基本知识

6类建设工程合同，你要懂的基本知识合同编号：__________6类建设工程合同，你要懂的基本知识第一章：总则1.2甲乙双方的地址分别是：甲方地址：________________________乙方地址：________________________1.3本合同的签订地为：________________________1.4本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至__________年__________月__________日。第二章：工程范围与内容2.1乙方应按照甲方的要求，完成__________（项目名称）的建设工程，包括但不限于：（在此列举具体的建设内容）2.2乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。2.3乙方应按照约定的工期完成工程建设。第三章：工程费用与支付3.1乙方向甲方提出的工程造价为人民币__________元（大写：________________________元整）。3.2甲方应按照本合同约定的付款节点向乙方支付工程款项。3.3付款方式如下：（1）甲方支付工程预付款人民币__________元（大写：________________________元整），乙方向甲方出具等额的预付款收据。（2）工程进度达到__________%，甲方支付进度款人民币__________元（大写：________________________元整）。（3）工程验收合格后，甲方支付尾款人民币__________元（大写：________________________元整）。3.4乙方应向甲方提供正式的税务发票。第四章：工期与进度4.1乙方的工程工期为__________个月，自甲方签字确认工程开工之日起计算。4.2乙方应按照约定的工程进度计划进行施工，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。4.3工程进度报告：乙方应每月向甲方提交工程进度报告，报告内容包括但不限于：工程完成情况、工程量、工程款支付情况等。第五章：工程质量与保修5.1乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。5.2工程验收：工程完成后，甲方应组织验收，乙方应按照甲方的要求提供相关资料，并配合甲方进行验收。5.3工程保修：工程验收合格后，乙方应按照约定进行保修，保修期为__________年。第六章：违约责任6.1乙方如未按照约定的工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。6.2乙方如未保证工程质量，导致工程不合格，应承担重新施工的费用，并支付甲方因此造成的损失。6.3甲方如未按照约定时间支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。第七章：争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八章：其他8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________签订日期：________________________多方为主导时的，附件条款及说明第三章：工程费用与支付（续）3.5甲方支付工程款项的期限为甲方收到乙方提交的工程进度报告之日起__________日内。如甲方逾期支付，应按照中国人民银行同期贷款基准利率支付滞纳金。3.6甲方有权对工程进度、工程质量进行监督和检查。如乙方未按照约定的工程进度计划进行施工，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。第四章：工期与进度（续）4.4甲方有权根据工程实际情况调整工程进度计划，乙方应予以配合。如甲方未按照调整后的工程进度计划支付工程款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。4.5甲方有权要求乙方在合同约定的工期基础上，提前或延期完成工程。如乙方同意提前完成工程，甲方应按照提前完成工程所需的额外费用支付给乙方；如乙方同意延期完成工程，双方应另行签订补充协议，明确延期期间的工程费用及违约责任。第五章：工程质量与保修（续）5.4甲方有权要求乙方对工程质量问题进行修复或重新施工。如乙方未按照甲方要求进行修复或重新施工，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。5.5甲方有权要求乙方在工程保修期内，对工程质量问题进行保修。如乙方未按照甲方要求进行保修，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。第六章：违约责任（续）6.4甲方未按照约定时间支付工程款项，乙方有权暂停工程进度。如甲方逾期支付超过合同约定的期限，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。6.5甲方未按照约定要求提供施工条件或提供虚假信息，导致乙方无法按照约定工期完成工程，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。第七章：争议解决（续）7.2双方同意，如本合同的任何争议提交至法院解决，双方均同意接受__________人民法院的管辖。第八章：其他（续）8.3双方同意，本合同的任何补充协议均需以书面形式签订，并经双方盖章确认后生效。甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________签订日期：________________________多方为主导时的，附件条款及说明第三章：工程费用与支付（续）3.7当甲方为主导时，乙方应向甲方提供工程款支付的银行账户信息，并保证信息的真实有效。3.8当甲方为主导时，乙方应按照甲方的要求，提供与工程进度相符的工程进度报告，报告内容应包括但不限于：已完成工程量、工程款支付情况、工程进度等。第四章：工期与进度（续）4.6当甲方为主导时，甲方应按照约定的工期要求，提供施工所需的场地、材料等，并确保施工条件的满足。4.7当甲方为主导时，甲方应按照约定的工程进度计划，及时支付工程款项，确保乙方的施工进度不受影响。第五章：工程质量与保修（续）5.6当甲方为主导时，甲方有权要求乙方对工程质量问题进行修复或重新施工，乙方应予以配合。5.7当甲方为主导时，甲方有权要求乙方在工程保修期内，对工程质量问题进行保修，乙方应予以配合。第六章：违约责任（续）6.6当甲方为主导时，如甲方未按照约定时间支付工程款项，乙方有权暂停工程进度，并要求甲方支付违约金。6.7当甲方为主导时，如甲方未按照约定要求提供施工条件或提供虚假信息，导致乙方无法按照约定工期完成工程，乙方有权要求甲方支付违约金。第七章：争议解决（续）7.3当甲方为主导时，双方同意，如本合同的任何争议提交至法院解决，双方均同意接受合同签订地人民法院的管辖。第八章：其他（续）8.