2024年承包合同常规版（三篇）

第3页共3页2024年承包合同常规版发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)根据本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。一、工程名称：二、工程地址：三、工程范围：四、工程内容：五、承包方式：包工包料。六、施工材料：品名型号规格品名型号规格品名型号规格五、工程造价：1、施工每平方米元，(包含辅料及人工费)竣工后按实际面积结算。2、施工面积为2，总工程款为____元整。大写：六、工程期限：开工____年____月____日竣工____年____月____日(遇雨顺延)七、结算方式：1、材料及人员入场经甲方确认符合合同要求甲方向乙方支付总工程款的____%。2、完工经验收合格后日内甲方一次性向乙方总工程款的____%。3、余款%作为质保金，保修期过后日内甲方一次性向乙方付清。八、甲、乙双方责权：1、甲方应向乙方提供本防水工程的有关设计图纸的书面材料，乙方应按设计标准及施工工艺施工。2、甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前，共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察，对前道影响防水施工的条件由甲方负责解决。3、甲方应为乙方施工所需库房创造条件，乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度，接受甲方的监督管理，保证文明安全施工。4、乙方应按规定向甲方提供施工的有关复印件，及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应对乙方进行工序、质量及时验收。5、工程保修期年，质保期内因乙方施工或材料原因造成的渗漏，乙方接通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行免费维修，全力做好保修期内的服务工作。甲方使用不当或自然灾害等造成的防水层破坏，乙方不负其责。九、其他约定：1、施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程，应按国家建筑防水标准执行施工，双方协商价格。2、乙方应如期完成施工任务。施工期内因气候影响，现场施工条件的限制，由甲、乙双方及时协调，合同工期相应顺延。甲方不按合同付款，从而影响工期，责任由甲方承担。3、未尽事宜，甲、乙方随时协商，签订补充协议，作为本合同附件。4、本合同一式份，甲乙双方各执份，本合同自签订之日起长期有效。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_________年____月____日____年____月____日2024年承包合同常规版（二）2024年是一个充满活力和机遇的年份，各行各业都有着较高的发展预期。在这个年份，许多企业和个人都希望通过承包合同来实现业务拓展和利润增长。下面是2024年各行业的承包合同汇总。1.建筑行业：建筑行业一直是承包合同的主要领域之一。在2024年，预计会有许多建筑项目启动，例如住宅建设、商业地产开发和基础设施建设。承包商将与业主签订合同，承担项目的设计、施工和管理等任务。2.能源行业：能源行业也是承包合同的重要领域。随着可再生能源的兴起和对清洁能源的需求增加，许多公司将寻求与承包商合作，进行太阳能和风能项目的建设和运营。3.信息技术行业：随着数字化时代的到来，信息技术行业将继续蓬勃发展。在2024年，许多企业将需要与承包商签订合同，提供软件开发、网络建设、数据分析和云计算等服务。4.农业行业：农业行业也是承包合同的重要领域之一。在2024年，许多农民和农业企业将与承包商签订合同，提供农田开垦、灌溉系统建设和农产品销售等服务。5.物流行业：随着电子商务的飞速发展，物流行业将继续高速增长。在2024年，许多物流公司将需要与承包商签订合同，提供仓储、运输和配送等服务。6.医疗行业：医疗行业也是承包合同的重要领域之一。在2024年，许多医疗机构将需要与承包商签订合同，提供医疗设备采购、医院建设和医疗咨询等服务。7.教育行业：教育行业是一个不断发展和扩大的领域。在2024年，许多教育机构将与承包商签订合同，提供校舍建设、教育培训和学校管理等服务。总结起来，2024年的承包合同汇总涵盖了建筑、能源、信息技术、农业、物流、医疗和教育等多个行业。通过与承包商合作，这些行业的企业可以实现业务拓展和利润增长，同时也促进了经济的发展和就业的增加。对于承包商来说，与各行各业的合作将带来丰厚的利润和商机。因此，在2024年，承包合同将继续是各行各业的关键合作形式之一。2024年承包合同常规版（三）劳务承包合同劳务发包方：(以下简称甲方)劳务承包方：(以下简称乙方)根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同，双方自愿接受合同条款的约束。一、工程名称：_______________________________________；二、工程地点：_______________________________________；三、承包方式：承包方式按照以下第种方式：（1）包死价总价合计____元（大写：_____元整），增加工程量和超出本合同约定范围工程量按照合同履行地工程定额计价标准计算工程款；（2）按照施工面积计算每平方元，实际面积按照竣工验收实际测量的面积计算；（3）其他方式：四、承包范围：包括但不限于以下内容的劳务部分：（1）；（2）；（3）；（4）；五、合同价款合同价款为以下第种：（1）包工包料（2）单包工（3）；六、工期（1）本工程____年____月____日开工，____年____月____日前完成，总工期天（含各类国定假期、雨天）；（2）因甲方原因，或者发包方原因导致停工和无法施工的，工期相应顺延；（3）因甲方和发包方原因导致停工的，甲方应当按照停工之日工人数量每延期或者停工一天甲方应当向乙方支付元/人的停窝工损失；（4）因甲方原因导致工期延误或者停工超过天的，乙方有权单方解除合同，且不免除第（3）项的赔偿义务；七、劳务款支付劳务款的支付按照以下第种方式：（1）按照工程进度付款：a、施工至支付劳务款元；b、施工至支付劳务款元；c、施工至支付劳务款元；d、施工至支付劳务款元；（2）按照时间付款：a、____年____月____日支付劳务款元；b、____年____月____日支付劳务款元；c、____年____月____日支付劳务款元；d、____年____月____日支付劳务款元；（3）其他方式：（4）如若甲方未按照约定的期限向乙方支付工程款的，没延期一天应当按照欠付金额的0.1%向乙方支付延期履行利息。八、竣工验收及质量维修1、本工程约定质量标准为达到国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准。2、发生质量事故，甲方应当书面通知乙方。3、如是因为甲方施工工程其他部分质量不合格或者甲方自身材料不合格，导致乙方返工的，甲方应当按照标准向乙方支付返工费；4、乙方施工完毕后，甲方应当及时验收，经乙方书面或者口头通知后15内甲方不予验收的，视为工程验收合格；5、本工程保修贰年，从工程竣工验收合格之日起计算，合同未履行完毕即解除合同的乙方无质量保修责任。九、安全文明施工1、乙方必须遵守当地政府主管部门文明施工有关规定，按甲方要求对工人实行标准化管理，做到室内、外整洁、统一规范；2、乙方必须保持施工现场及宿舍区整洁，无垃圾和污水，并搞好保卫和防火、防盗、防爆、防哄抢工作；3、乙方必须在施工过程中做到工完场清，料具工具堆放整齐，按甲方文施工有关规定组织施工，使施工现场达到文明施工的要求；4、甲方应当做到“三通一平”为乙方提供必要的工作条件。十、人员要求及管理1、甲方现场负责人：_____，联系方式：_____,除甲方本公司及现场负责人外，甲方其他工作人员无权进行工程结算、质量验收、工程变更等事项；2、乙方现场负责人：_____，联系方式：_____。3、甲方应当为乙方提供必要的劳动条件，提供必须的安全保障器材和措施，因此造成乙方人员伤亡的，甲方应当承担赔偿责任。十一、争议解决双方在合同履行中发生争议的，可协商解决，协商不成的，双方均可向人民法院提起诉讼。十二、其他本合同自双方签章之日起生效