2024年建设工程合同官方版（四篇）

第3页共3页2024年建设工程合同官方版发包人(甲方)：承包人(乙方)：工程名称：本合同依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经双方协商，本着友好合作原则，达成如下分包合同：一、承包范围：二、承包方式：三、质量标准：四、工期：本工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为天。五、收费标准及支付方式：1、经双方协议，本工程总量为米，收费标准为，共计：(大写：)2、合同总价依据实际完成工程量进行结算。3、付款方式：六、变更及工程费用调整：1、本工程进行中，发包人对本工程与技术要求提出变更时，发包人应在变更前天内发出书面通知。承包人接到变更后天内予以确认。2、变更后及承包增加施工费用，发包方按市场价予以调整。七、发包责任：1、发包方在开工____日前向承包方提供本工程施工组织设计、技术交底与要求、设计图纸及放线定点轴线。2、开工前，发包方应办理开工许可证、工作场地使用等手续，及时解决好有关扰民和影响正常工作的有关问题，并承担相应费用。八、承包方责任：1、承包人按本合同所规定的时间完成本工程的工作内容2、严格按本工程设计方案及技术要求进行施工，确保施工质量。3、施工中如发现问题应及时汇报，并提出相应的处理方案，经发包方确认后进行施工。4、负责好现场测量放线、桩体定位、施工技术资料记录工作，并如实及时提交发包方，如因承包方的遗漏、错误造成工程质量问题，承包方应负责补救并承担相应责任，情况严重时，发包方有权向承包方追偿相应损失。5、遵守国家及北京市有关施工管理规定，服从现场指挥与领导。九、违约责任：甲方或乙方不能按照本协议条款约定履行各自的各项责任及发生与本合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任。十、材料与设备1、发包人及承包人对各自所提供的材料及机械设备进场负责，并经双方验收合格后方可使用。2、若造成窝工、误工所造成的损失，责任是甲方的由甲方负责，是乙方的由乙方负责。十一、报告、成果、质量检查与验收1、发包方负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查与验收。2、承包方应对其所确保提交的报告、成果、文件的真实性进行负责。3、隐蔽工程检查由承包人自检后，通知发包方进行检查与验收，经发包方签字确认后方可进行下一道工序。检验不合格，承包人负责在规定的时间内必须进行修补。十二、本合同未尽事宜，经双方协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十三、其它约定事项：十四、合同终止本合同自发包人、承包人签字盖章后生效，发包人、承包人履行完成合同所规定的义务后终止。本合同一式二份，双方各执一份。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_________年____月____日____年____月____日2024年建设工程合同官方版（二）合同编号：[合同编号]甲方：[甲方单位名称]地址：[甲方单位地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]联系电话：[甲方联系电话]电子邮箱：[甲方电子邮箱]乙方：[乙方单位名称]地址：[乙方单位地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]联系电话：[乙方联系电话]电子邮箱：[乙方电子邮箱]经甲乙双方充分协商，就以下建设项目签订本合同。一、项目概述1.1项目名称：[项目名称]1.2项目地点：[项目地点]1.3项目规模：[项目规模]1.4项目工期：[项目工期]1.5建设内容：[建设内容]二、合同价款2.1本合同总价款为人民币[合同总价款]元，大写：[合同总价款大写]。2.2付款方式：2.2.1甲方应在本合同签订之日起，支付合同总价款的[付款比例]%作为预付款给乙方；2.2.2甲方应根据工程进度进行分期支付，具体进度及支付比例根据工程实际情况确定；2.2.3合同工程竣工验收合格后，甲方应及时支付尾款给乙方。三、工程质量要求3.1本项目的工程质量应符合国家相关法律法规、标准和规范要求。3.2乙方应按照合同约定的要求，保证工程质量达到或超过国家规定的质量标准。四、工期要求4.1乙方应严格按照本合同约定的工期要求，保证项目按时完成。4.2若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付甲方工期延误赔偿金。五、施工安全5.1乙方应严格遵守国家有关建筑施工安全的法律法规，采取相应的安全措施，确保施工过程中不发生安全事故。5.2如因乙方的疏忽造成人身伤害、财产损失或环境污染等问题，乙方应承担相应的赔偿责任。六、变更和索赔6.1任何一方如需变更本合同的内容，应提前书面通知对方，并取得双方的协议。6.2若因不可抗力等特殊情况导致工程无法按合同约定进行，双方应及时协商解决，并根据实际情况进行调整。若调整无法达成一致意见，任何一方有权解除合同。6.3如乙方因工程变更或额外工作产生费用，应向甲方提出索赔申请，并提供相关证据和计算细节。甲方应在合理时间内予以答复。七、保密条款7.1本合同履行过程中，双方应保守对方提供的商业秘密、技术数据和信息，不得泄露或向第三方透露，包括但不限于合同金额、施工图纸等。7.2本合同终止或解除后，双方仍应继续履行保密义务。八、违约责任8.1如一方未履行本合同约定的义务，应承担相应的违约责任。8.2在履行本合同过程中发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成时，可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。九、合同生效与解除9.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为项目竣工验收合格之后。9.2如因合同约定的原因或双方一致协议解除合同，双方应按照协议终止合同。十、其他约定10.1本合同未尽事宜，双方可书面协商补充。10.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。10.3本合同所有条款的解释和执行均适用中华人民共和国法律。甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：2024年建设工程合同官方版（三）建设工程合同合同编号：2024-XXX-XXX甲方（建设单位）：_____________乙方（承包单位）：_____________鉴于甲方需进行以下工程建设项目，双方经友好协商，达成如下合作协议：一、项目概况1.项目名称：_____________2.项目地点：_____________3.项目内容：______________________4.项目工期：起始日期为____年____月____日，结束日期为____年____月____日。二、合同总价款及付款方式1.合同总价款为：______（大写：_____________）人民币。2.付款方式及比例：a.工程开工之前，乙方需缴纳合同总价款的_____%作为项目启动款；b.工程进行至______%时，甲方将支付合同总价款的______%作为中期款；c.工程竣工并通过验收后，甲方将支付合同总价款的_____%作为最终款。三、乙方的责任和义务1.完成设计、施工、设备安装等全套工程项目。2.按照国家相关法律法规和技术标准要求进行工程施工。3.保证工程质量，确保工程具备安全可靠的性能。4.遵守相关环境保护法规，做到环境友好施工。5.配合甲方进行工程进度和质量检查。6.提供工程进度和质量报告。四、甲方的责任和义务1.提供项目相关的土地使用权及相关手续。2.协助乙方完成工程设计，并提供必要的技术支持。3.对乙方按时支付合同款项。4.协调相关部门配合工程建设。5.对乙方提供必要的保障条件，确保工程的顺利进行。五、合同变更和解除1.若工程建设过程中需要进行合同变更，双方需书面协商并达成一致意见后，签署变更合同，变更合同具有合同效力。2.合同执行过程中，如有一方违约行为，需另行签订解除协议，解除协议具有合同效力。六、技术标准和验收1.工程施工需按照国家相关技术标准进行。2.工程建设完成后，乙方需向甲方提交工程竣工验收资料。3.乙方需主动协助甲方进行工程竣工验收，并保证工程通过验收。4.工程竣工验收合格后，甲方支付最终款。七、合同的违约责任1.若任何一方违反合同规定，应承担相应的违约责任。2.如遇不可抗力因素，双方可协商解决，免受违约责任。八、争议解决1.双方因合同履行发生的争议，应友好协商解决；如协商不成，在双方共同同意下，提交相关仲裁机构解决。九、合同文本1.合同正本一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。2.合同附件：技术规范、设计图纸、工程进度计划等文件。十、其他事项1.合同自双方盖章之日起生效。2.本合同一经签署，在履行过程中均不可撤销。甲方（盖章）：_____________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________日期：____年____月____日2024年建设工程合同官方版（四）甲方：郴州_____公司乙方：甲、乙双方经协商就小区项目配电工程达成如下协议：甲方将该小区项目配电工程设计、设备采购、安装调试承包给乙方，现就双方的责任、权利、义务作如下规定，以兹双方共同信守执行。第一条工程名称及地点1、工程名称：配电工程2、地点：第二条承包方式乙方按照甲方提供的经过图审的配电施工图纸（低压配电房等必须有经过电力等有关部门审核合格的图纸）承包施工，负责工程范围和工程量内所有配电设备及主材、辅料的采购、成套、安装、配电设备调试及负责协助办理用电相关手续。第三条乙方的施工范围和主要工程量1、根据工程设计图纸负责该配电工程，从高压变压器的低压出线一侧起到各业主用户表厢的（含用户表厢及电能卡表）所有供配电设备的采购和安装调试验收合格;所有供配电设备必须有合格证,电表必须取得当地供电及计量部门的检验认可。2、负责该配电工程的规划方案、查勘，取得通过管辖电业部门等相关职能部门的施工组织设计方案及配电施工设计图纸的审核。3、负责协助甲方与电业部门办理相关用电手续;4、该工程双电源外部电源引入工程由乙方协助甲方到电业部门办理。第四条工程价款结算及付款方式1、该工程采用总价包干的方式，即整个工程总包干价合计人民币：____元整（含税价）。2、付款方式2.1本工程不拨付预付款，待材料、设备全部到达施工工地，经甲方代表、监理验收后10个工作日内支付整个工程款的（即;设备安装施工完毕经管辖电力主管部门验收合格后10个工作日内支付整个工程的40%（即元整）;剩余10%作为质量保修期内质量保证金（即元整），待合格送电满____年时一次性支付。2.2工程的结算价格以签订合同价格为准，合同价格即为最终结算价格，在工程承包范围如遇政策性调整及材料价格涨跌，均不变更包干总造价结算。第五条双方的权利义务1、合同签订后，甲方积极配合乙方办理用电相关手续，及时提供相关资料。2、甲方负责对工程质量、进度进行监督，协调现场工作，对施工不合要求的，甲方有权要求整改、停工、返工直至清退。3、乙方严格按施工规范和质量要求组织施工，接受甲方施工人员的监督，做到安全、文明施工。4、乙方负责现场施工环境的协调，甲方应积极配合。第六条工程期限验收方式1、工程期限：乙方应当按甲方要求保证在____年____月____日前完成施工调式合格并达到交付使用条件，在办理有关手续及合同实施过程中，如遇国家政策或电业局规范发生变动、调整以及遇到不可抗力，工程期限由双方另行协商确定顺延。2、验收方式：设备安装完毕后，甲方组织部门对配电工程进行验收，以电力部门审核的施工图纸为验收标准进行验收（凭电力部门验收合格后的相关文件送电，视为验收合格），在验收前甲方不启用任何设备。第七条乙方质量承诺1、由乙方组织施工设计方案及配电工程设计图纸的审核，经报电力部门审查合格盖章后报送甲方认可备案，并作为验收及合同结算依据，作为同合附件一并使用。乙方保证：所有由其采购的配电设备及相关材料符合国家、行业标准（如通过国家用电认证等），并保证质量可靠、使用率广、售后服务体系完善的国内知名品牌;所有电线、电缆全部使用铜芯质材;乙方提供的控制设备是采用先进工艺制作的优质钢板及标准型钢，并严格按国家标准设计图纸。2、乙方保证所交付的技术资料是完整、清楚的，并能够满足国家标准要求的设备安装、调试运行操作和维修的要求。3、乙方对由其提供的所有配电设备和相关材料进行质量三包。质量保修期为____年（除人为事故和不可抗力外，质保期从工程竣工电力局等有关部门验收合格送电之日起计算）。在质保期内，如出现质量问题，乙方在甲方通知4小时内到场，否则，甲方有权请人维修，维修费由甲方从质保金中直接扣除。第八条违约责任1、在工程施工过程中，乙方应根据合同工期以及施工进度，及时保质保量的完成施工。如因乙原因影响施工进度和施工工期，延误工期10天以内时，乙方按元天承担违约责任;延误工期超过20天，甲方有权解除本合同，同时有权要求乙方承担相当于本工程总价款10%的违约责任。2、乙方必须保证由其提供的所有配电设备及相关材料