水电施工合同典范

水电施工合同典范合同双方：甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于业主拟对位于【地质】的工程进行水电施工，承包商愿意承担本工程的水电施工任务，现双方经友好协商，达成如下合同条款：一、工程范围1.1业主委托承包商承担本工程的水电施工任务，包括但不限于：电气系统、给排水系统、通风空调系统、消防系统等的设计、采购、安装、调试及售后服务。1.2附件1为本工程的施工图纸、技术规范及工程量清单，作为本合同不可分割的一部分。二、合同价格2.1本工程合同价格为人民币【金额】元（大写：【人民币金额】元整），以下简称“合同价格”。2.2合同价格包括承包商完成本工程范围内所有工作的设计、采购、施工、调试及售后服务等全部费用。三、支付条款3.1业主应按照附件2的付款计划向承包商支付合同价格。3.2承包商应在收到每笔款项后7个工作日内向业主出具等额发票。四、工期4.1本工程自合同签订之日起【工期】个工作日内完成。4.2工期延长：因业主原因导致的工期延长，双方应协商确定补偿措施；因不可抗力导致的工期延长，双方互不承担违约责任。五、质量保证5.1承包商应按照国家相关标准和行业标准进行施工，保证工程质量。5.2工程验收合格后，承包商应向业主提供【保修期限】年的质量保修服务。六、违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。6.2承包商未按约定工期完成工程的，应向业主支付逾期违约金，违约金计算方式为：逾期天数×合同价格×【逾期违约金比例】%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本工程验收合格之日起【质保期】年。附件：1.施工图纸、技术规范及工程量清单2.付款计划甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________签订日期：__________第二篇范文：第三方主体甲方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：丙方（以下简称“监理方”）：鉴于业主拟对位于【地质】的工程进行水电施工，承包商愿意承担本工程的水电施工任务，监理方愿意提供专业的监理服务，确保工程质量和进度，现各方经友好协商，达成如下合同条款：一、工程范围1.1业主委托承包商承担本工程的水电施工任务，包括但不限于：电气系统、给排水系统、通风空调系统、消防系统等的设计、采购、安装、调试及售后服务。1.2监理方负责对承包商的施工过程进行全程监理，确保工程质量、进度和安全生产。1.3附件1为本工程的施工图纸、技术规范及工程量清单，作为本合同不可分割的一部分。二、合同价格2.1本工程合同价格为人民币【金额】元（大写：【人民币金额】元整），以下简称“合同价格”。2.2合同价格包括承包商完成本工程范围内所有工作的设计、采购、施工、调试及售后服务等全部费用。三、支付条款3.1业主应按照附件2的付款计划向承包商支付合同价格。3.2业主有权根据监理方的报告和工程进度，决定是否支付下一阶段的款项。3.3承包商应在收到每笔款项后7个工作日内向业主出具等额发票。四、工期4.1本工程自合同签订之日起【工期】个工作日内完成。4.2工期延长：因业主原因导致的工期延长，双方应协商确定补偿措施；因不可抗力导致的工期延长，双方互不承担违约责任。五、质量保证5.1承包商应按照国家相关标准和行业标准进行施工，保证工程质量。5.2监理方负责对承包商的施工过程进行全程监理，确保工程质量、进度和安全生产。5.3工程验收合格后，承包商应向业主提供【保修期限】年的质量保修服务。六、违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。6.2承包商未按约定工期完成工程的，应向业主支付逾期违约金，违约金计算方式为：逾期天数×合同价格×【逾期违约金比例】%。6.3监理方未履行监理职责，导致工程质量、进度和安全生产问题，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：【违约金金额】元。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。8.2本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本工程验收合格之日起【质保期】年。附件：1.施工图纸、技术规范及工程量清单2.付款计划甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________丙方（监理方）：__________签订日期：__________总结：本合同引入了监理方作为第三方合同主体，以保障业主的权益为主导，明确了各方的责权利。通过增加监理方的责任和权利，确保了工程质量和进度，提高了工程的管理水平。同时，通过增加甲方的权利条款和乙方的违约及限制条款，进一步保障了业主的权益，使合同更加公平合理。引入监理方和甲方权益主导的目的在于确保工程顺利进行，保障业主的利益，提高合同的执行力和约束力，实现共赢的局面。第三篇范文：第三方主体乙方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“设计方”）：丙方（以下简称“监理方”）：鉴于委托方拟对位于【地质】的工程进行设计，设计方愿意承担本工程的设计任务，监理方愿意提供专业的监理服务，确保设计质量和进度，现各方经友好协商，达成如下合同条款：一、设计范围1.1委托方委托设计方承担本工程的设计任务，包括但不限于：方案设计、初步设计、施工图设计等。1.2监理方负责对设计方的全过程进行监理，确保设计质量、进度和符合相关法规。1.3附件1为本工程的设计任务书、设计规范及设计费清单，作为本合同不可分割的一部分。二、合同价格2.1本工程设计合同价格为人民币【金额】元（大写：【人民币金额】元整），以下简称“合同价格”。2.2合同价格包括设计方完成本工程范围内所有设计工作的费用。三、支付条款3.1委托方应按照附件2的付款计划向设计方支付合同价格。3.2监理方确认设计方按照合同约定完成阶段性设计任务后，委托方应支付相应阶段的款项。3.3设计方应在收到每笔款项后7个工作日内向委托方出具等额发票。四、设计周期4.1本工程自合同签订之日起【设计周期】个工作日内完成。4.2设计周期延长：因委托方原因导致的周期延长，双方应协商确定补偿措施；因不可抗力导致的周期延长，双方互不承担违约责任。五、设计保证5.1设计方应按照国家相关标准和行业标准进行设计，保证设计质量。5.2监理方负责对设计方的全过程进行监理，确保设计质量、进度和符合相关法规。5.3设计成果经委托方确认后，设计方应向委托方提供【保修期限】年的设计保修服务。六、违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。6.2委托方未按约定时间支付款项的，应向设计方支付逾期违约金，违约金计算方式为：逾期天数×合同价格×【逾期违约金比例】%。6.3监理方未履行监理职责，导致设计质量、进度和法规问题，应向设计方支付违约金，违约金计算方式为：【违约金金额】元。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。8.2本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本工程验收合格之日起【质保期】年。附件：1.设计任务书、设计规范及设计费清单2.付款计划甲方（委托方）：__________乙方（设计方）：__________丙方（监理方）：__________签订日期：__________总结：本合同引入了监理方作为