2024年参建住宅协议标准版本（3篇）

第2页共2页2024年参建住宅协议标准版本立协议单位：（以下称甲方）（以下称乙方）甲乙双方同意参建住宅，现就有关事宜协议如下：1.参建房屋地点、面积。甲方在乙方的

住宅建设基地参建住宅，计建筑面积

平方米，得益比例为

%，实得建筑面积

平方米。安排层次部位如下：2.房价和付款方法：参建房屋造价，议定为每平方米建筑面积

元，参建面积

平方米，应交付造价

元，另外应交付管理费（代建费）每平方米

元，合计应交付造价连管理费

元，甲方应于合同生效后

天内付清全部价款（包括管理费）直接解入乙方开户银行。3.建筑材料：甲方应承担的钢材、木材、水泥，按如下办法交付：4.房屋竣工交付期限：乙方在住宅竣工验收后，应于____年____月____日以前将划定部位、面积，交付甲方接收使用。如施工承包单位延误竣工交付日期，甲方应予谅解。5.房屋产权：甲方参建面积的房屋所有权，属甲方所有。6.违约责任：本协议签订生效后，甲乙双方应共同信守，不得悔约，否则应负违约的法律责任。7.本协议经双方法定代表人签章并加盖公章后生效。本协议正本两份，副本_____份，甲乙双方各执正本一份，副本

份。补充条款：甲方：_____

甲方：_____法人代表：_____

法人代表：_____联系人：_____

联系人：_____地址：_____

地址：_____电话：_____

电话：_____开户银行：_____

开户银行：_____账号：_____

账号：_____本协议书签订日期：本协议书签订地点：2024年参建住宅协议标准版本（2）参建住宅协议书甲方（开发商）：[开发商名称]乙方（购房者）：[购房者姓名]签订日期：[签订日期]鉴于，乙方希望购买甲方的在建住宅，经过双方协商一致达成以下协议：第一条协议标的1.1甲方同意将位于[楼盘名称]的一套住宅房屋出售给乙方，并乙方同意购买该住宅。1.2住宅的基本信息如下：a)房屋地址：[楼盘地址]b)房屋建筑面积：[建筑面积]c)房屋用途：住宅d)房屋价格：[房屋价格]e)房屋交付日期：[交付日期]第二条买卖价格2.1乙方同意以人民币支付上述住宅的总价款，总价款为[房屋价格]。2.2乙方应按照约定的支付方式和时间支付房款，如乙方逾期支付房款，应按照协议约定向甲方支付违约金。第三条交付条件与标准3.1房屋交付时，甲方应交付给乙方下列文件：a)房屋产权证书b)房屋使用说明书c)其他与住宅交付相关的文件3.2甲方应保证交付的住宅符合国家有关住宅建设的规范与标准，并应提供合格的验收证明。第四条违约责任4.1如果甲方未按照约定的时间交付住宅或提供交付文件，甲方应向乙方支付违约金，并承担相应的损失赔偿责任。4.2如果乙方未按照约定的时间支付房款，乙方应向甲方支付违约金，并承担相应的损失赔偿责任。第五条附加条款5.1本协议一式两份，双方各持一份，具有同等效力。5.2本协议的修改、补充或解除应经双方书面协商一致，并按照法律的规定进行。5.3本协议的任何争议皆应通过友好协商解决，协商不成的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。甲方（开发商）：乙方（购房者）：签字：签字：日期：日期：2024年参建住宅协议标准版本（3）第一章总则第一条为了规范参建住宅项目的合作关系，保障各方权益，提高工程质量，特制定本《参建住宅协议书》（以下简称“本协议”）。第二条本协议适用于参建住宅项目的所有参建方。第三条参建住宅项目是指由不同参建方共同参与的住宅建设项目，包括但不限于房屋建筑、供暖、给排水、电力等配套设施工程。第四条参建住宅项目的参建方应遵守国家法律法规以及建设标准，并承担各自的责任。第五条参建方应按照本协议约定，执行合同义务，保证工程质量和安全。第二章参建方义务第六条承建方应具备相应的建筑资质和工程施工经验，负责工程的施工、质量控制和安全保障。第七条设计方应具备相应的设计资质和设计经验，负责工程的设计和方案优化，确保设计符合法律法规和标准要求。第八条材料供应商应提供符合国家标准的优质建材，并保证材料的供应及时有效。第九条监理方应具备监理资质和监理经验，负责对工程的监督检查，确保工程施工过程中的质量和安全。第十条业主代表应负责业主的利益维护，及时沟通参建方之间的问题，监督工程进度和质量。第三章权益保障第十一条各参建方在工程施工中应保证相互的安全，不得采取威胁、恐吓、诋毁等行为。第十二条各参建方应按照合同约定的价格进行工程施工，不得擅自变更工程造价。第十三条工程施工过程中，如遇到违反合同约定或建设标准的情况，应及时向业主代表报告，并共同商讨解决办法。第十四条工程竣工后，需进行质量验收，如存在质量问题，由责任方提供相应的整改方案，并承担相应的责任。第四章争端解决第十五条参建方之间如发生争执，应首先通过友好协商解决，如协商不成，可向有关仲裁机构申请仲裁。第十六条已签订的合同中如有争议，应按照合同约定的仲裁条款进行解决。第五章附则第十七条本协议自签署之日起生效，有效期为工程竣工验收之日。第