2024年正规公路施工合同标准范本（二篇）

第3页共3页2024年正规公路施工合同标准范本发包人：_____(简称甲方)承包人：_____(简称乙方)依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据托县地区实际情况，双方就本建设工程的施工事项达成如下协议：一、工程概况工程名称：政协办公楼室内维修改造工程工程地点：托县政协办公楼工程内容：楼内墙面，天棚刮腻;钢窗维护刷漆，办公室、会议室门拆旧换新;地面铺砖维修;卫生间整体改造;灯具等电器拆旧换新;线路整理二、合同工期开工日期：____年____月____日计划竣工日期：____年____月____日预计合同工期：____天三、承包方式和合同价款(一)采用包工包料和总承包形式;(二)合同价款：根据甲方现场工程量预估和定额预算，预付30%工程款，待工程完工结算后一次付清剩余70%工程款;(三)具体工程内容：根据甲方按需求现场指定位置项目施工，最后以甲方现场工程签证的工程量执行结算工程造价。四、发包人(甲方)责任依照合同按时拨付工程进度款。五、承包人(乙方)责任1、按照合同和工程施工组织设计的要求积极组织施工;2、保质保量完成甲方指定工程项目;3、遵守施工现场环境管理，安全管理，文明施工管理，创建安全文明施工达标工地。六、工程质量及验收1、乙方在施工中必须支持《百年大计、质量第一》的方针，严格贯彻执行国务院《建设工程质量管理条例》，严格执行建筑工程强制性标准，工程质量标准达到一次性验收合格。2、乙方在施工中严格执行隐蔽工程检验制度，未经质检部门或甲方、监理代表检验的隐蔽工程不能进行下一道工序。3、乙方在施工中严把质量关，应当检验而未进行检验的原材料不准提前使用。(钢材必须使用包钢等大厂材料，水泥必须使用正规厂家)。七、工程款支付方式1、工程开工后，按工程进度付工程总造价的30%，工程竣工验收合格，并结算后一次性付清70%。八、质量保修按照国务院____年《建设工程质量管理条例》保修的规定负责。九、违约责任1、乙方因质量不合格造成的停工，全部责任由乙方承担。2、乙方因工程质量不合格造成的返工，乙方应负全部责任。4、如因甲方造成停工，不能按时交工，工期顺延，情况严重的另行议定。十、其它约定事项：甲方：_____法人代表：_____(签章)乙方：_____代表人：_____(签章)____年____月____日2024年正规公路施工合同标准范本（二）合同编号：XXXXX本合同由以下双方于YYYY年MM月DD日签署：甲方：（全称）法定代表人：地址：电话：传真：邮编：乙方：（全称）法定代表人：地址：电话：传真：邮编：鉴于，甲方拟委托乙方进行公路施工项目，并在双方对该项目的目标、范围、质量、工期、费用等各方面达成一致意见的基础上，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下合同：第一条：合同目的本合同的目的是规范甲乙双方在公路施工项目中的权利和义务，明确双方的责任和义务，并约定项目的进度、质量、费用等具体事项。第二条：项目背景甲方决定对公路进行改造和扩建项目，并委托乙方进行施工。该项目的目标是提高公路的通行能力和安全性。第三条：项目范围1.项目名称：（项目名称）2.项目地址：（项目地址）3.项目规模：详细描述项目规模和内容第四条：项目工期1.本项目的总工期为（工期时间），自项目开工之日起至项目竣工之日止。2.如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方可根据实际情况向甲方提出工期调整的合理要求，并由双方友好协商确定新的工期。第五条：价格及支付方式1.本项目总价为（总价），包括工程施工及相关费用。2.甲方应在合同签订后（支付方式）支付（首付款比例）的合同总价作为项目的首付款，并按照双方约定的支付方式和进度支付剩余款项。3.乙方应提供合格的发票和相关财务凭证。甲方在收到乙方提供的发票和财务凭证后应及时支付相应款项。第六条：质量要求1.乙方应确保施工过程中符合国家相关标准和规定，保证项目的质量。2.乙方应按照约定的质量要求进行施工，保证工程达到验收标准。3.如项目质量不符合约定要求，乙方应在甲方通知后及时进行整改，直至项目符合要求为止。第七条：合同变更和解除1.如因不可抗力或其他不可抗力造成本合同无法履行，双方应及时协商解决，并取得书面协议。2.未经双方一致书面协议，任何一方不得单方面解除合同。第八条：违约责任1.若甲方未按照约定时间和方式支付项目款项，乙方有权追加合同的支付期限。2.若乙方未按照约定质量要求进行施工，甲方有权要求乙方进行整改，并追究乙方的违约责任。第九条：争议解决1.若甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决。2.如无法通过友好协商解决，可向合同签订地的人民法院提起诉讼解决。第十条：其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。（以下无正文）甲方：