河道水上运动基地建设协议

河道水上运动基地建设协议第一篇范文：合同编号：__________合同各方：甲方：（以下简称“委托方”）乙方：（以下简称“承包方”）鉴于：1.甲方拥有位于【地址】的河道水上运动基地（以下简称“基地”）的土地使用权及开发权；2.乙方是一家具备河道水上运动基地建设资质的企业，愿意承建甲方基地的建设工程；3.甲方希望将基地建设成为集水上运动、休闲娱乐、体育赛事于一体的综合性水上运动基地，并委托乙方进行建设；双方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同：一、合同范围1.乙方应根据甲方的需求，完成河道水上运动基地的建设工程，包括但不限于以下内容：（1）基地基础设施的建设；（2）水上运动设施的建设；（3）休闲娱乐设施的建设；（4）体育赛事设施的建设；（5）其他相关设施的建设。2.乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求进行建设，确保工程质量达到优良标准。二、合同价款1.甲方应按照双方确认的工程量及合同约定的单价向乙方支付工程款。2.乙方应在每月底向甲方提交当月工程量报告，甲方应在收到报告后15个工作日内完成审核并支付当月工程款。三、工期1.乙方应按照合同约定的工期完成工程建设，工期自合同签订之日起计算。2.如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应及时协商解决，并签订书面补充协议。四、质量保证1.乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求进行建设，确保工程质量达到优良标准。2.乙方应建立健全质量保证体系，对工程质量进行全过程监控，确保工程质量符合合同约定。五、知识产权1.乙方在工程建设过程中所创造的知识产权归乙方所有。2.甲方有权在基地内使用乙方的知识产权，但不得用于其他用途。六、违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期、质量完成工程建设，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。2.如甲方未按照合同约定的付款期限支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权暂停施工。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、合同附件1.工程量清单2.工程进度计划3.质量保证措施4.工程变更处理办法5.其他双方认为必要的文件九、其他1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日注：以上合同仅供参考，具体合同内容请根据实际情况进行调整。第二篇范文：第三方主体甲方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方：（以下简称“业主”）乙方：（以下简称“承包方”）丙方：（以下简称“监理方”）鉴于：1.甲方拥有位于【地址】的河道水上运动基地（以下简称“基地”）的土地使用权及开发权；2.乙方是一家具备河道水上运动基地建设资质的企业，愿意承建甲方基地的建设工程；3.丙方是一家专业的工程监理公司，愿意为甲方提供工程监理服务，确保工程质量达到甲方要求；4.甲方希望将基地建设成为集水上运动、休闲娱乐、体育赛事于一体的综合性水上运动基地，并委托乙方进行建设，同时委托丙方进行工程监理；双方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同：一、合同范围1.乙方应根据甲方的需求，完成河道水上运动基地的建设工程，包括但不限于以下内容：（1）基地基础设施的建设；（2）水上运动设施的建设；（3）休闲娱乐设施的建设；（4）体育赛事设施的建设；（5）其他相关设施的建设。2.丙方应根据甲方的委托，对乙方的施工过程进行全过程监理，确保工程质量符合甲方要求。二、合同价款1.甲方应按照双方确认的工程量及合同约定的单价向乙方支付工程款。2.甲方应按照双方确认的监理费用向丙方支付监理费。三、工期1.乙方应按照合同约定的工期完成工程建设，工期自合同签订之日起计算。2.如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应及时协商解决，并签订书面补充协议。四、质量保证1.乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求进行建设，确保工程质量达到优良标准。2.丙方应建立健全质量保证体系，对工程质量进行全过程监控，确保工程质量符合合同约定。五、知识产权1.乙方在工程建设过程中所创造的知识产权归乙方所有。2.甲方有权在基地内使用乙方的知识产权，但不得用于其他用途。六、违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期、质量完成工程建设，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。2.如丙方未按照合同约定的监理义务进行监理，甲方有权要求丙方支付违约金，并有权解除合同。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、合同附件1.工程量清单2.工程进度计划3.质量保证措施4.工程变更处理办法5.其他双方认为必要的文件九、其他1.本合同自甲、乙、丙三方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。2.本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：签订日期：____年____月____日注：以上合同仅供参考，具体合同内容请根据实际情况进行调整。本合同引入了第三方监理方，以甲方的权益为主导，强化了甲方的权利和利益，同时增加了乙方的违约及限制条款。通过引入监理方，甲方可以更好地确保工程质量，维护自身权益。以甲方为主导的目的和意义在于保障甲方的利益，确保工程按照甲方的要求进行，同时通过监理方的介入，提高工程质量，降低工程风险。第三篇范文：第三方主体乙方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方：（以下简称“委托方”）乙方：（以下简称“设计方”）丙方：（以下简称“监理方”）鉴于：1.甲方计划在【地址】开发一片商业用地，并希望对该地块进行整体规划设计；2.乙方是一家具备商业用地规划设计资质的企业，愿意承接甲方的规划设计项目；3.丙方是一家专业的工程监理公司，愿意为甲方提供规划设计阶段的监理服务，确保规划设计质量达到甲方要求；4.甲方希望乙方能够提供创新的规划设计方案，同时委托丙方进行规划设计阶段的监理；双方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同：一、合同范围1.乙方应根据甲方的需求，完成商业用地的整体规划设计，包括但不限于以下内容：（1）地块的整体布局设计；（2）建筑物的外观设计；（3）景观规划设计；（4）交通规划设计；（5）其他相关规划设计。2.丙方应根据甲方的委托，对乙方的规划设计过程进行全过程监理，确保规划设计质量符合甲方要求。二、合同价款1.甲方应按照双方确认的规划设计工作量及合同约定的单价向乙方支付规划设计款。2.甲方应按照双方确认的监理费用向丙方支付监理费。三、设计周期1.乙方应按照合同约定的设计周期完成规划设计，设计周期自合同签订之日起计算。2.如因不可抗力等原因导致设计周期延误，双方应及时协商解决，并签订书面补充协议。四、质量保证1.乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求进行规划设计，确保规划设计质量达到优良标准。2.丙方应建立健全质量保证体系，对规划设计质量进行全过程监控，确保规划设计符合合同约定。五、知识产权1.乙方在规划设计过程中所创造的知识产权归乙方所有。2.甲方有权在商业用地内使用乙方的知识产权，但不得用于其他用途。六、违约责任1.如乙方未按照合同约定的设计周期、质量完成规划设计，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。2.如丙方未按照合同约定的监理义务进行监理，甲方有权要求丙方支付违约金，并有权解除合同。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、合同附件1.规划设计工作量清单2.规划设计进度计划3.质量保证措施4.规划设计变更处理办法5.其他双方认为必要的文件九、其他1.本合同自甲、乙、丙三方签字（或盖章）之日起生效，有效期至规划设计验收合格之日止。2.本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：签订日期：____年____月____日注：以上合同仅供参考，具体合同内容请根据实际情况进行调整。本合