工程分包合同

编号：工程分包合同工程名称 总包方（甲方 分包方（乙方 工程分包合同发包人：承包人 合同。第一条工程概况一、建设单位 二、工程名称 三、工程地点 四、分包工作范围及内容 五、分包方式包工、包料、小型工具自理六、第二条 分包工程期限本合同工期 日 月 日交工。总日历天 天。第三第四

工程质量等级分包工程拨款与结算一分包合同签订后发包人按照建设单位预付分包项目总价款30拨付承人施工备料款，以后按照建设单位拨付分包项目施工进度款额度60拨付施工进款，累计拨款至合同造价95时停拨，剩余款项待工程完工验收合格并建设单位付工程结算款后除预留工程保修金外一次性付清。二、按照国家和北京市政府规定，支付合同款时出具发票，发包人以支票形式支付。第五条 材料供应一、 承包人按照设计和规范要求采购工程需要的材料设备，并提供检验告、产品附件的生产许可证及合格证明。二、 承包人需要使用代用材料时，须经发包人代表、设计等批准方可使用由此增减的费用双方议定。第六条 现场管理一、双方人员要严格遵守现场各项规章制度在发包人现场负责人统一领导下织施工。双方应密切配合，保证施工顺利进行。二、承包人应严格按照国家颁布的标准规范设计要求和约定的质量等级组施工。发包人依据其技术质量管理规定，对隐藏工程、施工质量等适时组织检查验收。三、承包人应对施工人员进行遵纪守法和安全生产爱护财产的教育并指定人负责现场保卫工作，看管好本队的施工材料。如违反现场管理制度和不法行为，发包人有权采取必要措施，承包人应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。四、发包人派人参与承包人做好技术质量安全生产及现场文明施工等管理作承包人应服从管理对发包人提出的有关问题承包人应24小时内到解决。第七条安全文明施工一、发包人对承包人承担的工程要做安全交底提出明确的安全要求并进行督检查。二、承包人按北京市和总公司有关安全文明施工规定，采取严格的安全防护方承担责任和有关费用。第八条违约责任一、发包人按照建设工程施工合同的约定对建设单位负责承包人按照分包合同的约定对发包人负责发包人和承包人就分包工程对建设单位承担连带责任二、承包人分包的工程项目，不得再行分包。三、在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定不能保证工程质量发人有权终止合同，造成的经济损失，均由承包人负责赔偿。四、须赔偿因此而造成的一切经济损失。五、承包人必须按合同规定的工期及质量要求按时交工每逾期一天按分包价3偿付发包人违约金。第九条 竣工验收与保修一、 竣工工程验收以双方约定的质量等级标准，按照国家颁发的施工验收规范质量检验评定标准和施工图为依据进行。二、工程保修按中华人民共和国建设部令第80（2000年6京建质1号文件执行发包人在工程结算时预留造价5作为工程保修费用，保修期为一年，待保修期满后一次结算。第十条附则一、双方发生争议时可通过协商或者申请施工合同管理总门进行调解不愿过协商或调解时，可以采用下列一种方式解决。1、 仲裁委员会申请仲裁。2、 人民法院起诉。二、本合同未尽事宜，双方应及时协商并办理补充合同。三本合同自订立之日起生效在完成双方约定的工作交付且结算完后即告终止四、本合同壹贰份，甲乙双方壹份。第十二条 补充条款：1、本合同为包工、包料的固定单价合同。2、付款方式。3、分包方提供临时住房，承包方自行负责食宿问题。4、承包方提供完整的技术资料待发包方同意后归档整理。5、承包方自行负责本工程。6、因发包