2024年工程总承包合同电子版（5篇）

第2页共2页2024年工程总承包合同电子版订立合同甲方：(以下简称甲方)订立合同乙方：(以下简称乙方)为全面推行项目管理，明确双方责任，实现与建设单位签订的《建设工程施工合同》，确保日常生产经营正常开展，经甲、乙双方共同协商，特订立以下承包合同，供双方共同执行。一、承包性质1、以施工项目工程的承包经营。2、承包方属风险性总包干承包经营，额定上交，盈亏自理。二、承包期限该项目与建设单位合同中的所有条款全部履行结束。三、上交指标按完成结算收入的____%上交(一切税费由乙方承担)。四、安全责任约定乙方施工中出现工伤事故无论大小责任均由乙方全额承担。五、其他约定1、乙方必须执行公司的各项规章制度，严格守法经营;遵照行业管部门规定，做到安全文明施工。2、乙方应全面履行甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》，全额享受和承担建设单位的奖或罚，并承担甲方与建设单位所签的合同条款中全部的责任和义务。3、乙方必须接受甲方对承建工程的质量和安全的监督和检查，甲方对乙方常规性的生产经营提供服务(技术方面的工作实行有偿服务)。4、本合同签章生效时，乙方向甲方一次性交纳约保证金在工程竣工验收合格后全部退还乙方。六、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。经双方签字后生效，工程竣工财务结算手续结清后终止。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_________年____月____日____年____月____日2024年工程总承包合同电子版（2）发包方（简称甲方）：_____承包方（简称乙方）：_____甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1、装饰施工地点：__________________________________。2、住房结构：_____，房型房厅套，施工面积____平方米。3、承包方式：_____清包工。4、工期：自____年____月____日开工，至____年____月____日竣工，工期____天。二、工程价款及结算的约定1、工程总价款：_____元，大写（人民币）：_____。2、工程款付款方式按下列方式支付：（1）第一次，合同签定后开工前支付工程总造价50%合计____元。（2）第二次，施工过程中，工期进度过半，支付工程总造价40%合计____元。（3）第三次，竣工验收当天支付工程总造价10%合计____元。（4）工程保修期两年。保修期从竣工验收签章之日起算。三、关于材料供应的约定1、甲方提供的材料：本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。3、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。四、关于工程质量及验收的约定1、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。2、施工单位必须按现行建筑质量施工验收规范施工，保证施工质量，发生施工质量问题，应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。3、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。4、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知____日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。五、有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障施工人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。六、其它事项1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底，同时向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方____元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付____元违约金。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的____%向甲方支付违约金。八、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。九、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。十、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签章）：_____乙方（签章）：____年____月____日2024年工程总承包合同电子版（3）工程总承包合同甲方：（委托人名称）乙方：（承包人名称）鉴于甲方拟进行某项工程项目的建设，经双方友好协商，达成以下合同：第一条合同内容1.1项目名称：_____________________________1.2项目工程规模：__________________________1.3项目工程地点：__________________________1.4合同价款：_____________________________1.5工程开始日期：__________________________1.6工程完工日期：__________________________第二条合同权利和义务2.1甲方的权利和义务：2.1.1提供合法的工程设计、施工图纸以及相关资料。2.1.2按照合同要求支付合同价款。2.1.3提供工程施工所需的场地、办公室、仓库和设备设施等。2.1.4对施工工艺、工地安全和环境保护提供必要的监督和指导。2.1.5对工程验收提出合理要求，并按照约定支付尾款。2.2乙方的权利和义务：2.2.1按照合同对工程进行全面负责的施工。2.2.2按照约定按时交付合格的工程。2.2.3保证施工过程中的质量和进度符合合同要求。2.2.4尽职尽责地采取安全措施，确保施工现场安全。2.2.5对甲方提供的设计和图纸存在问题时，及时提出异议。第三条合同价款及支付方式3.1合同价款为：_____________________（人民币）。3.2乙方应在工程开工前支付10%的合同款项作为预付款。3.3工程施工过程中，甲方按照乙方实际完成工程的比例进行阶段性支付。3.4工程完工后，甲方支付乙方10%的合同价款作为尾款。第四条工程质量与验收4.1乙方应按照国家质量标准和甲方提供的工程设计要求进行施工。4.2工程完工后，甲方有权对工程进行验收，并提出合理要求。4.3工程验收不合格或有争议的，乙方应在接到通知后尽快修复或解决争议。4.4工程的保质期为_____年，甲方在保质期内发现质量问题，乙方应负责免费修复。第五条违约责任5.1一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2若乙方在合同约定的工程时间内无故延误工期，甲方有权要求乙方支付每天工程价款0.1%的违约金。5.3甲方未按照合同约定支付款项，应按日支付逾期支付款项的0.1%的违约金。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中如发生争议，应友好协商解决。6.2如协商不成，可提交甲方所在地人民法院进行仲裁或诉讼。第七条合同生效和终止7.1本合同自双方签字盖章之日起生效，并有效期为____年。7.2本合同期满后，双方如无异议，则自动终止，若需继续合作，可另行签订新合同。第八条合同备案8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。8.2本合同经甲乙双方授权代表签字盖章后备案生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：___________日期：___________2024年工程总承包合同电子版（4）发包方（以下简称甲方）：_____承包方（以下简称乙方）：_____担保方（以下简称丙方）：_____经甲乙双方协商，甲方决定将学院_____宿舍楼发包给乙方，为明确双方的主要权利和义务，特订立本合同，以此作为双方互相信守的依据。一、工程概况1、工程名称：_____;2、工程地点：_____;3、工程规模：_____宿舍楼，地上六层，砖混结构，建筑面积____平方米。二、工程承包范围和内容：施工图所涉及的全部土建、安装工程。三、工程质量标准：经甲方验收合格。四、工程进度要求：具备施工条件后，经甲方：_____乙方：_____协商确定。五、乙方进场施工时间：甲方须在____年____月____日前满足乙方正式进场、能正常施工的条件，如会审后的施工图纸、三通一平等发包方应具备的发包条件。六、工程结算方式：按《____省建筑工程综合概预算定额》和《____省安装工程预算定额》及其配套的费用定额进行结算，并做如下调整：1、项目直接费中定额基价人工费的计取：按定额工日数量____元工日。2、按费用定额中一类工程取费标准进行取费;即设定项目直接费为：3、项目直接费中定额基价机械费的计取：按定额机械费____%结算。4、定额中有明确价格的材料（含水电、土建安装主材、地材和辅材），按定额基价计入取费后，并按市场采购价采保费（费率为____%）装卸费运输费和途耗费用进行价差调整，市场价以双方认质认价为准;若双方认价发生争议，以采购期间____省工程造价信息公布价格为准;定额中没有明确价格的材料（如辅材等），按定额基价____%计入并取费。六、付款方式：乙方完成到单位工程主体结构____日内，甲方支付_____以下工程款的____%;以后按月支付工程进度款，即次月____日前支付上月完成工程款的____%;工程竣工____日内，甲方支付乙方结算总款的____%，余额____%作为保修金，工程竣工满____年____日，甲方支付____%，满两年____日付清尾款。七、本合同生效后____日内，乙方向甲方交纳工程承包定金人民币____万元;本合同生效后____日内，乙方向甲方交纳工程承包定金人民币____万元;乙方进场____日内，甲方返还工程承包定金____万元，单位工程主体结构完成____日内，甲方返还乙方工程承包定金____万元，单位工程主体结构三层封顶____日内，甲方返还乙方工程承包定金____万元。八、其他约定1、因甲方施工手续及其他非乙方因素和本合同的缔约过失，致本工程不能按期开工，甲方应支付乙方双倍保证金;2、因甲方施工手续、不能按期支付工程进度款及其他非乙方因素和本合同缔约过失，致本工程施工中发生停工、窝工，甲方按日承担所欠款金额的____%的资金占用费，并承担给乙方造成的其他一切损失。3、因甲方施工手续及其他非乙方因素和本合同的缔约过失，致本工程开工、中间施工、工程竣工不能正常验收和工程竣工备案，由甲方承担完全责任和由此产生的所有费用。4、在甲方不能支付工程款，丙方承担工程款支付连带责任。九、本合同一式六份，共4页，甲方、乙方、丙方签字盖章，经公证部门公证后生效，至双方无债权债务后失效。甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_________年____月____日____年____月____日担保方（以下简称丙方）：_________年____月____日2024年工程总承包合同电子版（5）一、合同一方：委托人（甲方）另一方：承包人（乙方）鉴于委托人拟委托承包人承包自家的工程项目，经双方友好协商一致，达成如下合同约定：第一条工程项目（一）委托人委托承包人全权承包委托人位于（具体地址）地的新建工程项目，包括但不限于项目设计、施工、设备采购、