2024年建设工程施工合同纠纷合同（二篇）

第3页共3页2024年建设工程施工合同纠纷合同原告：_____北京___新兴建筑材料有限公司法定代表人张红英,职务董事长住北京市丰台区东大街东里____号楼____室,邮编：________*电话：______________被告：_____北京___房地产开发有限公司法定代表人隋心梅,职务总经理住北京市通州区梨园镇工业区___*号,邮编：________*电话：______________案由建设工程施工合同纠纷诉讼请求1、判令被告立即返还保修款62259.24元,延迟支付的违约金巧6694.12元;以上两项共计68953.36元;2、以上金额截至____年____月____日,逾期支付,则以62259.24元为基数,按每日0.024%支付逾期利息;3、本案的诉讼费用由被告负担。事实与理由：_____此致北京市通州区人民法院具状人：_____北京___新兴建筑材料有限公司法定代表人：__________年_____月_____日2024年建设工程施工合同纠纷合同（二）建设工程施工合同纠纷合同范本合同编号：____-XXXX甲方（委托方）：单位名称：法定代表人：地址：电话：传真：电子邮箱：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：地址：电话：传真：电子邮箱：鉴于甲乙双方经友好协商决定，就以下工程施工项目（以下简称“本项目”）的实施事宜达成如下协议，以求保证双方的合法权益，特订立本合同，并共同遵守：第一条合同目的及内容1.1本合同的目的是明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任，并约束双方在工程施工过程中的行为。1.2本合同内容包括合同正文以及附件。附件是本合同的重要组成部分，与正文具有同等效力。第二条工程概况2.1工程名称：2.2工程地点：2.3工程规模：2.4工程内容及进度：第三条工程款项3.1本工程施工总价为人民币（大写）__________万元整，包含工程的设计、施工、材料采购、机械设备采购、人工费等一切费用。3.2工程款支付方式：3.2.1按阶段支付：甲方按照工程进度要求，在完成每个阶段的工程或达到阶段验收标准后，按照下表支付相应阶段的款项给乙方。阶段阶段金额阶段验收第一阶段￥（金额）验收标准第二阶段￥（金额）验收标准第三阶段￥（金额）验收标准3.2.2全额支付：甲方可以选择一次性全额支付工程款项。3.3工程款支付时间和方式：3.3.1阶段支付：工程阶段结束后，乙方向甲方提出支付申请，甲方应在收到支付申请后五个工作日内将款项支付至乙方指定账户。3.3.2全额支付：工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提出支付申请，甲方应在收到支付申请后五个工作日内将款项支付至乙方指定账户。第四条工期和违约责任4.1工程合同开始时间为____年__月__日，截止时间为____年__月__日，工期原计划为__个工作日。其中，甲方应保证在开工前提供所需的土地、施工许可证等必要文件，否则工期可能会顺延。4.2如果乙方未按合同约定的工期完成工程，乙方每迟延一天应支付给甲方违约金，违约金为每日合同总价的0.1%。第五条工程质量和保修责任5.1乙方保证工程设计、施工及选用材料符合国家、行业有关标准及规定，确保工程质量达到合同约定的技术要求和验收标准。5.2工程竣工验收合格后，乙方应根据国家有关法律、法规和规定，对工程质量负责，并承担合同规定的保修责任。第六条规避纠纷及解决纠纷方式6.1甲乙双方应保持及时沟通，共同协商解决可能出现的问题和纠纷。6.2如因履行合同发生纠纷，应以友好协商方式解决。如协商不能解决，则提交合同签订地的仲裁委员会仲裁；如果当地没有仲裁机构的，可以将纠纷提交至当地人民法院解决。第七条附则7.1本合同自双方盖章之日起生效，至____年__月__日终止。7.2对本合同未尽事宜，