2024年防水工程施工合同范文（五篇）

第4页共4页2024年防水工程施工合同范文施工单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司_____防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一、总则1、工程名称：公司梅林生产、生活基地2_____、3____楼2、工程地点：上梅林深华石料公司大院内3、工程内容：根据公司_____工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚)，屋面防水工程采用聚氨酯“851”防水涂膜(找平层上作基层处理)。二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。三、工程造价：厨卫间聚合物防水每平米____元;屋面“851”聚氨酯防水每平米____元。结算时按实际面积结算。四、质量标准：乙方应确保公司梅林生活、生产基地2_____、3____楼防水工程达到优良标准，严格参照广东省防水工程新规范标准DBJ15_____97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。五、双方责任：1、甲方责任：(1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。(3)配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。2、乙方责任：(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市“建科院”检验合格后使用。(2)配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。六、付款方式：本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的____%给乙方，留____%的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____2024年防水工程施工合同范文（二）施工单位：_____（以下简称甲方）承包单位：_____（以下简称乙方）经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司_____防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一、总则：1、工程名称：_____2、工程地点：_____3、工程内容：根据公司_____工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（1.5cm厚），屋面防水工程采用“_____”聚氨酯防水涂膜（找平层上作基层处理）。二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。三、工程造价：厨卫间聚合物防水每平米____元；屋面_____聚氨酯防水每平米____元。结算时按实际面积结算。四、质量标准：乙方应确保公司生产基地____楼防水工程达到优良标准，严格参照_____有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。五、双方责任：1、甲方责任：（1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。（2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。（4）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。2、乙方责任：（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及_____建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送_____检验合格后使用。（2）配合市建公司_____基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。六、付款方式：本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95％给乙方，留5％的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方（盖章）：_____乙方（盖章）：_____甲方代表（签字）：_____乙方代表（签字）：_________年____月____日____年____月____日2024年防水工程施工合同范文（三）【合同编号】：2024年防水工程施工合同通用版甲方：（以下简称“甲方”）地址：联系人：联系电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拥有相关的基础设施建设需求，乙方具有从事防水工程施工的专业能力，双方经友好协商达成一致意见，现签订本合同，共同遵守以下条款和条件：第一条项目概述1.1项目名称：防水工程施工1.2项目地点：甲方相关基础设施项目的施工地点为双方进行协商决定。1.3项目内容：根据甲方提供的基础设施建设需求，乙方将进行防水工程的施工，包括但不限于以下工作：（1）防水材料的采购和配送；（2）工程施工方案的制定；（3）工程施工的实施；（4）施工现场的管理和卫生治理；（5）工程完工后的维修和保养。1.4项目工期：根据实际施工情况，双方将共同商定项目的工期，并按照工期完成工程施工。第二条材料与设备2.1材料采购：乙方负责根据施工需要采购所需的防水材料，并请甲方提供帮助。2.2材料质量：乙方采购的防水材料必须符合相关国家标准和甲方的要求，且具有合格证书。2.3设备使用：乙方负责提供施工所需的设备，并保证设备的正常运转和保养。第三条工程施工3.1工程质量：乙方承诺按照相关标准和规范进行工程施工，并保证施工质量符合甲方的要求。3.2安全施工：乙方负责组织和实施工程的安全施工，并采取必要的安全防护措施，保障施工人员和现场周边人员的生命财产安全。3.3工程变更：如因设计变更或其他特殊情况需要调整工程内容或工期，双方应通过书面协议进行调整，并及时通知对方。3.4工程验收：工程完工后，甲方有权委派相关部门进行验收，并向乙方出具工程验收报告。第四条付款方式4.1工程款项：甲方按照双方约定的付款方式和时间节点向乙方支付工程款项。4.2工程付款比例：根据工程进度和完成情况，双方共同商定施工款项的支付比例和时间节点，并在合同附件中注明。4.3延期付款：如甲方存在未按时支付工程款项的情况，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金。第五条违约责任5.1违约责任：任何一方未能履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。5.2赔偿责任：因违约导致对方受到损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额应根据双方之间的协商一致或根据法院判决确定。第六条争议解决6.1争议解决方式：对于因履行本合同发生的争议，双方应通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均有权向相关部门提起仲裁或诉讼。6.2争议裁决：争议解决的仲裁地点为合同签订地所在地。第七条合同终止7.1合同解除：合同履行过程中，如发生不可抗力等不可预见的情况，导致无法继续履行合同，双方可协商解除合同。7.2解除通知：一方有权向对方发出书面通知解除合同，并解释解除的原因。7.3解除后的处理：合同解除后，双方应按照协商一致的方式进行工程款项结算和其他事项的处理。第八条其他事项8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。8.2本合同附件为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。8.3本合同自双方签字之日起生效，有效期为施工完工并验收合格之日起算。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：2024年防水工程施工合同范文（四）____年防水工程施工合同甲方：________（以下简称甲方）乙方：________（以下简称乙方）鉴于甲方有意委托乙方进行防水工程施工，并且经过双方友好协商，达成以下合同：一、工程概况1.项目名称：_______2.项目地址：_______3.项目施工范围：_______4.建筑面积：_______5.施工时间：_______6.防水工程类型：_______7.施工单位：乙方8.监理单位：_______9.设计单位：_______10．施工造价：_______二、合同条款1.乙方承诺根据合同约定完成防水工程，并保证施工质量符合相关国家标准和规范。2.甲方应按照合同约定支付工程款项，并按照合同约定提供必要的协助和配合。3.乙方负责组织施工队伍和安排施工计划，并提前通知甲方施工时间和进度。4.乙方应在施工前向甲方提供详细的工程施工方案，经甲方同意后方可开始施工。5.乙方应保证施工现场的安全和秩序，并采取必要的安全措施，防止事故发生。6.乙方应采用优质材料和先进的施工技术进行施工，确保防水工程的质量和持久性。7.乙方应按照合同约定的施工时间完成工程，如因乙方原因延迟施工，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的一切损失。8.如甲方需要变更工程施工方案或要求增加或减少施工内容，应提前书面通知乙方，并经过双方协商和达成一致后进行变更或调整。9.乙方应在工程竣工后进行维护和保修，保证工程施工一年内无质量问题。10.合同价款总额为_______（人民币）,合同款项支付方式如下：（1）合同签订后，甲方应支付合同总金额的20%作为预付款给乙方；（2）工程按照进度完成后，甲方应按照实际施工进度支付相应的款项；（3）工程完工验收合格后，甲方应支付剩余的合同款项。三、违约责任1.如乙方未按照合同约定的施工内容和施工质量进行工程施工，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并要求乙方进行相应的赔偿。2.如甲方未按照合同约定的支付方式支付合同款项，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，并要求甲方支付相应的滞纳金。3.双方约定如因不可抗力因素导致工程无法继续施工，本合同自动解除，双方互不承担违约责任。4.如因一方故意隐瞒重要信息或提供虚假资料导致工程施工延误或出现质量问题，隐瞒方应承担相应的经济和法律责任。四、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、其他约定1.本合同自双方签字盖章之日起生效，期满届满后自动终止。2.本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：_______签字：_______日期：_______日期：_______2024年防水工程施工合同范文（五）____年防水工程施工合同合同编号：________甲方：（委托方的名称、地址、联系方式）乙方：（承包方的名称、地址、联系方式）鉴于甲方拟对其位于________（具体地址）的建筑进行防水工程施工，乙方具备从事该工程的资质和能力，甲方与乙方通过平等、自愿协商，达成以下合同，以双方共同遵守：第一条工程概况1.1甲方基本情况甲方对工程的基本情况及设计要求进行如下说明:（1）项目名称：_______（2）项目地点：_______（3）项目建筑面积：_______（4）项目设计要求：_______（5）工程施工期限：_______（具体时间）1.2工程内容本次防水工程施工的具体内容如下：（1）_______（详细描述）（2）_______（详细描述）（3）_______（详细描述）第二条施工条件2.1甲方负责向乙方提供施工所需的相关图纸、设计文件、技术要求等资料，并保证提供的相关资料真实、准确。2.2甲方应保证工程现场的安全，提供符合施工要求的施工现场，并负责定期检查施工现场的安全状况，及时进行安全隐患的处理。2.3如因甲方原因导致施工无法进行的，甲方应承担由此产生的费用及乙方因此而遭受的一切损失。2.4乙方应根据施工需要提前通知甲方安排必要的材料和设备，并提前完成相关准备工作。第三条工期和施工进度3.1工期约定本次防水工程施工的工期约定为_______（具体时间）。3.2工期延误如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担由此产生的费用及乙方因此而遭受的一切损失。第四条施工质量和要求4.1乙方应按照甲方提供的相关图纸、设计文件和技术要求进行施工，保证施工质量符合相关标准和规范的要求，并承担由此造成的一切责任。4.2施工期间，乙方应按时交付工程并确保工程达到验收标准。4.3乙方应提供施工过程中所需的材料、设备等，并确保其质量符合要求。第五条施工费用和款项的支付5.1工程总价本次防水工程施工的总价为_______（具体金额）。5.2付款方式和期限乙方施工费用的付款方式和期限如下：（1）