2024年室外附属工程施工合同格式版（二篇）

第5页共5页2024年室外附属工程施工合同格式版甲方：_____乙方：_____根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《宁波神化国际物流仓储中心厂区工程施工总合同》等有关规定，经过双方友好协商，为确保竖向工程质量和进度控制。明确各方在施工过程中的权利、义务和经济责任，特订立本合同，望双方共同遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、建设单位：4、承包范围：二、承包方式及工作量1、承包方式：2、总价暂定万元，计价规则参见总包合同，最终以审计审核为准。三、工程款结算与支付(一)、结算方法1、工程预算编制依据：同总合同条款。2、乙方按建设方最终审计结算价为依据，向甲方上交结算总价，税金甲方代缴，工程决算编制由乙方负责。(二)、付款方式及形式1、本工程按当期工程量依据总合同同比例支付进度款。工程通过竣工验收合格，甲方收到建设单位结算总价款的____%时，甲方支付乙方应得到结算款(工程造价____%的保修金按保修条款预定暂扣)。结算时，乙方提供总价的____%人工工资清单，开具劳务发票，剩余部分以材料发票抵充。2、本工程质量保修金为结算总价的____%，保修期二年;在保修期内，由于施工质量原因发生的缺陷或质量事故均由乙方负责;保修期满后____天内无息返还。四、工期本工程施工工期要求为：工程年月底竣工(具体满足业主要求)，工期延误按元/天处罚。五、安全文明施工要求1、乙方在施工中，应严格遵守安全操作规程和文明施工要求进行，安全管理按照施工总合同《浙江省二建建设集团公司安全生产奖条例》的规定执行，切实做到安全生产。2、如由乙方原因造成的安全事故，一切责任与费用均由乙方自负。3、施工中乙方应严格遵守场内文明施工有关条例，做到文明施工，场外保证交通安全以及道路清洁等。六、双方职责(一)、甲方职责1、参与质量、进度等管理监督工作;2、参与资料整理验收、盖章工作;3、履行总包职责并完成建设方指定的其它工作;(二)、乙方职责1、乙方必须按图纸和甲方的施工方案要求施工，接收甲方在技术、质量、安全等各方面的监督和配合监理验收与整改，施工时不得任意更改，确保工程质量满足设计要求。2、乙方应服从甲方正常范围的调度和安排，反之，甲方有权终止合同，由此引起的经济损失和工期延误，乙方应承担所有责任。3、乙方在施工中不得碰撞或弄脏已完工程，因此造成需试验、修补、返工、清理、延误工期等一切费用均由乙方承担。七、其它1、乙方施工人员进场施工时，应做到三证齐全，严禁无证上岗。2、本合同未尽事宜，各方可参照上级有关规定协商解决。如协商不成，由经济合同仲裁或向甲方所在地法院起诉。3、本合同壹式陆份，其中甲方执肆份，甲方执贰份，双方代表签字后生效，款项付清同时合同终止。甲方(盖章)：代表(签字)：乙方：代表(签字)：签订日期：____年____月____日2024年室外附属工程施工合同格式版（二）甲方：____________乙方：____________一、工程概况1.1本合同包括甲方委托乙方对室外附属工程进行施工的相关内容。1.2工程项目名称为____________，工程地点位于____________。1.3工程期限为____________，工程预算金额为____________。二、工程范围2.1本合同包括但不限于以下工程范围：-____________-____________-____________三、施工标准3.1乙方应按照相关法律法规和技术标准要求完成所有工程施工工作。3.2施工过程中应确保工程质量，保证工程施工安全，并遵守相关环保要求。3.3乙方应按照本合同约定的工程进度保质保量完成工程施工。四、付款方式4.1本合同约定的工程款项支付方式为____________。4.2工程款项支付总金额为____________，具体分期支付协商确定。五、工期和延期5.1工程按照约定的工期完成，如有不可抗力因素导致工程延期，应及时协商解决。5.2工程延期引起的损失由延期方负责，违约责任由违约方承担。六、保修期6.1室外附属工程完工后乙方应提供一定期限内的免费保修服务，具体保修期限为____________。6.2保修期内如有质量问题，乙方应及时处理并维修，保证工程质量。七、违约责任7.1如一方未能按照本合同约定履行义务，应承担违约责任。7.2违约方应赔偿对方因此而遭受的损失，并支付违约金____________。八、争议解决8.1若双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，应向相关部门申请仲裁。8.2争议解决的各项费用由败诉方承担。九、其他事宜9.1本合