机械成孔旋挖桩施工合同

机械成孔旋挖桩施工合同PAGEPAGE1机械成孔旋挖桩施工合同甲方：*****土建工程项目部乙方：为了顺利完成***项目土建工程旋挖桩基施工任务，经甲乙双方友好协商，甲方现将***机械成孔旋挖桩基础工程发包给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，并结合本工程的具体情况，为明确双方在桩基础施工过程中的权利、义务和经济责任，本着自愿、平等、公平和诚信的原则，签订合同如下，双方必须共同遵守：第一条、工程名称：*****第二条、工程地点：*****第三条、承包范围：****等基础机械成孔旋挖桩第四条、承包方式和承包单价约定（一）、承包方式：承包方式为：劳务承包，并按综合包干单价结算。以下综合包干单价含人工费（含高温补贴、农民工的养老保险和医疗保险及工伤意外保险等）、所有机械设备(旋挖机、吊车和挖机等)、劳动防护用品、二级箱以外的电线和配电箱、基础机械成孔旋挖桩及旋挖成孔沉管灌注工作所用的一切辅助材料及机具设备等费用（配电箱及机械设备必须满足JGJ59-2011标准）以下单价均不含税金。（二）、承包范围：l、计价内容：包括机械设备进出场费、施工场地范围内乙方使用的材料转运及上下车、桩基成孔、岩芯取样、桩内杂物及垃圾的清理、场地初步平整等；按文明施工要求的额外用工、安全防护等；配合甲方完成规定的各项检测(含泥渣外运上车,但泥渣外运不在此合同内)。2、孔的直径为900mm~1000mm。3、根据地勘资料及现场实际地质情况机械成孔旋挖桩综合包干单价：（1）、900-1000桩径按钻孔深度计算****元/m计算。（2）、以上综合包干单价包括承包范围内的机械旋挖成孔（土石、淤泥、泥夹石、飘石、嵌入岩层、孔内塌方处理（塌孔处理所需的砂浆或砼回料由甲方负责）、洗孔、捞渣、岩心取样）、钢筋制作安装、混凝土浇筑、声测管安装、以及施工安全费、措施费、利润、施工管理费、防护费等一切全部费用。甲方提供钢材、声测管、商砼，并商砼送至料斗内。4、工程量计算方式：从开钻地面至桩底以双方现场测量深度计算工程量,桩的钻孔深度按设计给出的深度为准，若乙方在施工过程中控制管理不严，造成钻孔桩超过设计深度，超出深度部分的全部费用由乙方承担，桩的直径按设计图纸为准。第五条、付款方式1、第一次工程付款时间：该工程浅圆仓桩基础全部完工，经验收合格后10日内支付已完浅圆仓桩基础工程总量的40%。该工程平房仓桩基础全部完工，经验收合格后10日内支付已完平房仓工程总量的40%。该工程其余桩基础全部完工，经验收合格后10日内支付已完其余工程总量的40%。2、第二次工程付款时间：该工程基础验收后10日内支付至已完验收部分桩基工程总量的70%。3、第三次工程付款时间：该工程主体断水后10日内支付完工程尾款。第六条、工期要求1、本旋挖桩工程工期约定天（其中浅圆仓桩基钻机可以施工部分乙方必须从动工之日起60日内全部完成，其余部分桩基由甲方根据工程进度确定），从旋挖桩动工之日算起。劳务承包范围内的工期全面正式开钻每天按16小时施工。2、乙方必须根据甲方工期进度的要求，充分组织好足够的劳动力和机械，按项目部制定的月、周、日作业计划，按时完成本任务书中的全部工作。若由乙方原因造成周、日作业计划延误，甲方有权采取措施，调派其他班组劳动力加班完成，其所产生的加班人工费用由乙方承担，结账时扣除。3、甲方应尽力配合乙方的施工，乙方应提前通知甲方成孔时间及砼浇筑时间。成孔后甲方应及时通知相关部门验收。按设计图纸要求乙方进行砼灌注。若乙方不能提前通知成孔时间由此导致的相关损失由乙方承担。4、乙方必须按总承包人下达的控制工期的总进度计划、月进度计划进行分解，分解为周、日进度计划，并报总承包人审批备案，进度必须按期或提前完成。5、因总承包人原因造成乙方工期延误，乙方应在事发后2天内向总承包人提交书面申请，经总承包人项目经理认可后，工期相应顺延（若超过2天未提交书面申请总承包人不予认可）。6、总承包人每月对乙方施工进度考核一次，因乙方原因造成的工期延误，每延误一天罚款人民币1000元。由于乙方原因连续三次达不到工期要求，总承包人有权勒令乙方无条件退场，待本分包工程由建设单位验收合格后办理已完工部分结算，并由乙方赔偿相应损失。7、由于建设单位原因，工期与合同中约定的工期有较大出入：如建设单位要求加快工程进度存在赶工时，其费用已包含在各承包单价中，不另计算；如建设单位拖延了较长工期，其工期顺延与停窝工补偿视建设单位与总承包人的签证情况予以协商确认。8、地勘与实际情况不相等时，工期顺延。第七条、双方责任1、甲方责任1)开工前办理好一切开工手续：2)向乙方提供设计施工图纸及相关地质资料；3)向乙方提交场地、标高及坐标位置；负责搞好相应的“三通一平”4)负责定位放线及复核。5）甲方负责向乙方提供活动板房三间。6）在施工前和施工过程中，甲方对乙方进行技术指导、质量监督和施工进度计划安排，对乙方的安全、文明施工进行检查监督。7）在施工过程中合理组织施工，为乙方操作创造良好的工作条件。8）负责提供现场已有的安全设施的材料，由乙方负责搭设。2、乙方责任：1)乙方提供相应工期的成孔设备以保证相关建设方的进度要求。涉及他方人员损坏乙方成品时，乙方必须提供详细举证材料报甲方，由甲方追究相关责任人的赔偿责任，如乙方无法举证时，责任由乙方自行承担。15)未经甲方同意，乙方不得私自更换工头或带班班长，否则甲方有权按每人5000元追究乙方违约责任。16）办理有关证件和手续的费用由乙方负责（如暂住证、技能证等）17）乙方应首先对所完工程进行自检，自检合格后再交甲方验收。如自检不合格的，由乙方承担返工及费用；如未自检即交由甲方验收，不合格的由乙方承担返工及费用外，乙方还必须全额赔偿不合格部分损失材料的费用。18）乙方必须按要求认真填写《农民工用工备案表》和《用工考勤表》，并与每月底前上交甲方。如有不实，甲方有权按200~500元/次的标准扣除乙方违约金。19）乙方所有入场务工人员必须按甲方规定要求持证上岗。20）乙方所有的工人不得在现场煮饭及开小锅伙食，若被甲方发现按每次罚款200~500元/次处罚乙方；乙方不得在宿舍里使用高功率电器（如水乌龟、电热水器等），若甲方发现一次按200~500元/次处罚乙方。21）因乙方原因导致旋挖钻机停机停工连续48小时及以上，由乙方按人民币10000元（壹万元整）/天支付甲方停工损失费；如乙方不按合同约定的工期完工，甲方应向乙方收取10000元（壹万元整）/天的违约金（按超出的实际天数计算）。22）如乙方再次分包或转包其承包的工程，总承包人有权单方面解除合同，乙方必须无条件退场，赔偿由此给总承包人造成的损失并承担本合同价款10%的违约金。第十二条、履约保证金的缴纳及退还乙方在本合同签订时向甲方缴纳履约保证金：伍万元，履约保证金的退还时间为乙方承担的施工任务全部完工，并经相关部门验收合格后，10日内一次性无息退还。第十三条、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商另签订补充协议条款。第十四条、本合同甲、乙双方签字后生效，共一式三份，甲方两份、乙方各持一份，具有同等的法律效力。本合同纠纷由乙方所在地人民法院管辖。第十五条、本合同工程完工、款项付清后自动失效。甲方：乙方：委托代理人：委托代理人：联系电话：