监理工程师《建设工程合同管理》知识点必考必练试题库200题（含详解）

PAGEPAGE1监理工程师《建设工程合同管理》知识点必考必练试题库200题（含详解）一、单选题1.土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人应承担的是()。A、其中6天的不利气候条件风险B、其余9天的不利气候条件风险C、停工15天的工期延误D、停工15天造成的费用损失答案：B解析：95异常恶劣的气候条件属于发包人的责任，"不利气候条件"对施工的影响则属于承包人应承担的风险，因此应当根据项目所在地的气候特点，在专用条款中明确界定不利于施工的气候和异常恶劣的气候条件之间的界限。土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，而其余9天的停工或施工效率降低的损失，属于承包人应承担的不利气候条件风险。2.按照建设项目总进度目标论证的工作步骤，项目结构分析后紧接着需要进行的工作是（）。A、调查研究和收集资料B、项目的工作编码C、编制各层进度计划D、进度计划系统的结构分析答案：D解析：本题考查的是按照建设项目总进度目标论证的工作步骤中，项目结构分析后紧接着需要进行的工作。根据建设项目总进度目标论证的工作步骤，项目结构分析是第二步，而在进行进度计划编制之前，需要对进度计划系统进行结构分析，以确定进度计划编制的基础和依据。因此，本题的正确答案为D。选项A调查研究和收集资料是第一步；选项B项目的工作编码是第三步；选项C编制各层进度计划是第四步。3.甲向银行贷款50万元，乙公司在贷款合同的担保人栏目中加盖了公司的印章，甲逾期没有还款。下列对于该债务清偿的表述正确的是（）。A、银行有权要求乙公司对50万元债务承担责任B、乙公司在担保合同中没有约定是连带保证，可拒绝银行的要求C、在贷款合同的担保人栏目中只有乙公司的印章，不能视为担保D、银行必须先向甲追偿，经强制执行仍不能获得清偿时，才能要求乙公司承担责任答案：D解析：（1）一般保证：一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。也即：只有当债务人确实不能履行债务时，债权人才可以要求保证人承担保证责任。【有先后顺序】（2）连带责任保证：在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。也即：只要债务人在债务履行期届满没有履行债务，债权人即可以要求保证人承担保证责任，当然也可以要求债务人履行债务。【无先后顺序】（3）当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。4.设计施工总承包合同模式下，以下说法不正确的是（）。A、设计文件应由发包人向有关政府部门报送审查B、政府有关部门提出审查意见，发包人必须修改“发包人要求”文件，使之内容与政府审查意见一致C、如审查指出，发包人原要求与法律法规相抵触，发包人应重新提出“发包人要求”文件D、发包人应在审查同意承包人设计文件后7在内，向政府有关部门报送设计文件答案：B解析：知识点:设计管理。政府有关部门提出审查意见，不需要修改“发包人要求”文件，只需完善设计，承包人按审查意见修改设计文件。5.（2017年真题）合同法律关系客体的智力成果指的是（）。A、建筑物B、设计工作C、技术秘密D、工艺技术设备答案：C解析：合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。6.(2018年真题)某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为（）。A、报价最低者B、评标得分最低者C、评标得分最高者D、评标价最低者答案：D解析：本题考查的是采用经评审的最低投标价法进行评标时，中标人的确定方法。最低投标价法是指在满足技术、质量、服务等要求的前提下，以投标报价最低为中标原则的评标方法。因此，中标人应为评标价最低者，故选D。7.下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。A、借款合同B、勘察合同C、施工合同D、技术转让合同答案：A解析：本题考查的是合同法律关系的客体。选项BC的客体是行为；选项D的客体是智力成果。货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体。8.某工程施工合同约定，根据价格调整公式调整合同价，可调值部分的费用类型、占合同总价的比例和相关价格指数见下表，若结算当月完成的合同额为1000万元，则调整后的合同金额为（）万元。A、896B、1050C、1017D、1000答案：B解析：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。9.设计施工总承包合同模式下，承包人的设计文件提交监理人后，为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过()天。A、28B、21C、14D、7答案：B解析：-128本题考查的是设计工作的合同管理。为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过21天。承包人的设计与合同约定有偏离时，应在提交设计文件的通知中予以说明。10.对于电子招投标，投标人完成电子投标文件上传后，投标人提交投标文件的时间是（）。A、上传投标文件提开始时间B、实际传输完成时间C、电子招标投标交易平台向投标人发出递交回执通知的时间D、递交回执通知中载明的传输完成时间答案：D解析：知识点:电子招投标的相关规定。投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知，递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。11.英国NEC合同文本中规定，（）都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席。A、项目经理和分包商B、项目经理和承包商C、承包商和公用事业部门D、分包商和地方行政机关代表答案：B解析：-164项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，每一方都可在对方同意后要求其他人员出席该会议。12.下列关于工程项目总承包合同，说法不正确的是()。A、建设工程项目总承包是指对工程项目的设计、采购、施工、试运行的全过程或部分过程进行承包B、在项目实施阶段，发包人负责项目的筹资、建设过程重大问题的决策C、在项目实施阶段，由承包人承担实施过程的全部风险D、部分工程进行设计施工总承包经常出现在大型工业工程对在建或已建工程的单位工程或分部工程使用承包人的专利技术实施答案：C解析：-120总承包合同发包人仅承担签订合同阶段承包人无法合理预见的重大风险。13.关于施工阶段施工部位检查的表述中，不正确的是（）。A、承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后即无需通知监理人检查B、经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖C、监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后，由监理人重新检查D、承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度答案：A解析：-104承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度，尤其要做好工程隐蔽前的质量检查。承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，通知监理人在约定的期限内检查，承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后，由监理人重新检查。14.除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在（）适用的版本。A、基准日B、保修期C、开工日D、竣工日答案：A解析：83除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。15.有关招标代理机构的说法中，错误的是（）。A、上级主管部门可以指定招标代理机构B、招标代理机构与行政机关无隶属关系C、招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜D、招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定答案：A解析：题考查的是施工招标程序。委托代理机构招标是招标人的自主行为，任何单位和个人不得强制委托代理或指定招标代理机构。招标人如具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。16.勘察设计招标的标的物是（）A、行为B、权利C、义务D、智力成果答案：D解析：26一般应通过招标的方式择优确定勘察和设计单位。勘察设计招标的标的物是智力成果，即建设项目勘察、设计方案。17.（2014年真题）根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。A、保证法律关系只有两方参加B、对债权人而言，一般保证比连带保证更能保护其利益C、如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理D、债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务答案：B18.下列不属于发包人的责任引起暂停施工情况的是()。A、发包人未履行合同规定的义务B、不可抗力C、协调管理原因D、季节性大雨引起的停工答案：D解析：102发包人承担合同履行的风险较大，造成暂停施工的原因可能来自于未能履行合同的行为责任，也可能源于自身无法控制但应承担风险的责任。大体可以分为以下几类原因致使施工暂停：(1)发包人未履行合同规定的义务；(2)不可抗力；(3)协调管理原因；(4)行政管理部门的指令。选项D不属于不可抗力的因素。19.建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失。A、台风B、暴雨引起地面下陷C、雷电引起火灾D、自然磨损答案：D解析：22保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：(1)设计错误引起的损失和费用；(2)自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气(气候或气温)变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；(3)因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失，以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；(4)非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；(5)维修保养或正常检修的费用；(6)档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；(7)盘点时发现的短缺；(8)领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失；(9)除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失；(10)除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。20.(2017年真题)大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于（）。A、施工承包合同B、买卖合同C、设备安装合同D、加工承揽合同答案：D解析：21.通用条款规定以投标截止日前第28天定义为()，作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。A、基准日期B、下达开工令C、合同签字日D、风险事件发生日答案：A解析：95本题考查的是订立合同时需要明确的内容。通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天。规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。22.下列叙述中，关于保险的说法中说法正确的是()。A、保险是保险人根据合同的约定向投保人支付保险费B、保险是一种受法律保护的消除风险、消化损失的法律制度C、保险的目的是为了避免风险D、保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任答案：D解析：本题考查的是保险概述。保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。受法律保护的分散危险、消化损失的法律制度。保险的目的是为了分散危险，23.根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是()。A、不可抗力不能按期竣工B、监理人的指示错误C、不可预见的物质条件D、异常恶劣的气候条件答案：B解析：-112本题考查的是索赔管理。标准施工合同中应给承包人补偿的条款表6-2中监理人的指示延误或错误指示：工期、费用、利润均可补偿。（教材111页）24.(2017年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A、成本加酬金B、成本加利润C、成本加规费D、直接成本加间接成本答案：B解析：1.变更估价的程序承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书；监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。2.变更的估价原则（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用；（2）无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可参照类似子目的单价，由监理人商定或确定单价；（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定单价。25.(2014年真题)工程设计招标采用的开标形式是（）。A、由招标单位直接宣读各投标人报价B、由招标单位宣布按报价高低排定的次序C、由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D、由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序答案：C解析：勘察设计招标的标的物是智力成果，即建设项目勘察、设计方案。与施工招标、材料设备采购招标比较而言，工程勘察设计招标主要具有如下特征：（1）在招标标的物特征上，与施工和材料设备投标报价相比，虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往往更具全局性、长效性和创新性影响。（2）在招标工作性质上，与材料设备采购招标相比，一方面，勘察设计招标是专业服务性质的招标，设计工作对技术要求高，常常只有数量有限的单位满足要求；另一方面，工程设计从前期准备到后续服务跨越的周期长，成果的内容和质量具有较大的不确定性，设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验，不易在短期内准确地量化评判。（3）在招标条件上，勘察设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资料，更多还要依赖投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果；且无具体量化的工作量，灵活性较大。而施工招标一般都有明确而具体的要求，投标人可以按招标文件中提供的设计图纸和工程量清单编制响应明确的投标方案，灵活性较小。（4）在招标阶段划分上，与施工和材料设备招标不同，工程建设项目的设计可以按设计工作深度的不同，分期进行招标，例如对建设项目的方案设计、初步设计、施工图设计分阶段招标，逐步细化落实设计成果，并强调设计进度计划需要满足总体投资计划及配合施工安装和采购工作的要求。（5）在投标书编制要求上，设计投标首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。而不像施工招标，是按规定的工程量清单填报报价后算出总价。（6）在开标形式上，设计招标在开标时由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序。（7）在评标原则上，设计招标在评标时，评标专家更加注重所提供设计的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资效果的影响等方面的因素，并以此做出综合判断，招标人乐于接受的是物有所值的合理报价，而不是过于追求低报价。（8）在投标经济补偿上，不同于施工和材料设备采购招标，设计招标可以根据具体情况，确定投标经济补偿费标准和奖励办法，对未能中标的有效投标人给予费用补偿、对选为优秀设计方案的投标人给予奖励。（9）在知识产权保护上，设计投标文件的技术方案是设计人员的智力劳动成果的体现，与施工招标相比，设计招标更多地涉及智力成果的知识产权。设计招标人如果要采用未中标人投标文件中的技术方案，应保护其知识产权，征得未中标人的书面同意并给予合理的使用费。26.下列情况承包人只能索赔工期和费用的是()。A、发包人要求违法B、不可预见物质条件C、发包人要求提前交货D、发包人原因指示的暂停施工答案：B解析：-112本题考查的是索赔管理。标准施工合同中涉及应给承包人补偿的条款标准施工合同通用条款中，可以给承包人补偿的条款如表6-2所示。选项A，可以索赔工期、费用、利润；选项C，只能索赔费用；选项D可以索赔工期、费用、利润。27.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。A、未中标的投标人不退还B、中标的投标人在中标的同时退还C、在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D、投标人在投标有效期内撤销投标书后退还答案：C解析：知识点:保证在建设工程中的应用。投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给承包商，一般有两种情况：一是未中标的投标人可向招标人索回投标保函或者保证书，以便向银行或者担保公司办理注销或使押金解冻；二是中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。28.在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于（）。A、招标人B、评标委员会C、招标代理机构D、招标监督机构答案：A解析：本题考查的是招标程序。确定中标人是招标人的权利，但招标人也可以授权评标委员会来确定。如果招标人授权评标委员会确定中标人，评标委员会可将排序第一的投标人定为中标人，提交发包人请其与中标人签订施工合同。29.某工程招标失败，招标人分析招标失败的原因并采取相应措施的后，需要重新进行招标的是（）。A、投标截止时间，投标人少于3个B、属于必须审批工程建设项目，经原审批部门批准C、重新招标后投标人仍少于3个D、重新招标后所有投标被否决答案：A解析：本题考查的是重新招标。某工程招标失败，招标人分析招标失败的原因并采取相应措施后，需要重新进行招标的是：投标截止时间，投标人少于3个；经评标委员会评审会否决所有投标的。30.(2017年真题)根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。A、办理出入施工现场的道路通行手续B、建立施工现场质量管理体系C、确定施工测量的基准点和基准线D、收集地下管线和地下设施相关资料答案：B解析：五、承包人的义务（一）现场查勘承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，核对发包人提供的有关资料。在全部合同施工过程中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险，不得再以不了解现场情况为理由而推脱合同责任。对现场查勘中发现的实际情况与发包人所提供资料有重大差异之处，应及时通知监理人，由其做出相应的指示或说明，以便明确合同责任。（二）编制施工实施计划1．施工组织设计承包人应编制施工组织设计和施工进度计划。在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、髙大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。施工组织设计完成后，按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送监理人审批。2.质量管理体系承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。3.编制施工环保措施计划，报送监理人审批（四）施工控制网承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料，根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，测设施工控制网，并将施工控制网点的资料报送监理人审批。承包人在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。31.（）以后承包人就失去索赔的权利。A、工程颁发接收证书B、竣工结算C、颁发缺陷责任终止证书D、颁发结清证书答案：D解析：知识点:缺陷责任期管理。提出索赔的期限至发包人接受最终结清证书时止，即合同终止后承包人就失去索赔的权利。32.在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（）。A、甲、乙都应向发包人索赔B、甲、乙分别承担对方的损失C、甲、乙分别承担各自的损失D、甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担答案：A解析：本题考查的是监理人的指示。如果监理人给的指示错误或失误给承包人造成的损失，由发包人承担赔偿责任。33.(2016年真题)施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是（）。A、以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认B、以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认C、由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价D、将该投标文件直接作废标处理答案：B解析：本题考查的是报价计算错误的修正。评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，投标作废标处理。34.银皮书规定，当原定进度计划与实际进度不相符时，承包商还应提交一份修订的进度计划，除非业主在收到进度计划后的（）天内向承包商发出通知，指出其不符合合同要求。A、7B、14C、21D、28答案：C解析：-161当原定进度计划与实际进度不相符时，承包商还应提交一份修订的进度计划，除非业主在收到进度计划后的21天内向承包商发出通知，指出其不符合合同要求，承包商即应按照该进度计划进行工作，业主人员有权依照该进度计划安排其活动。35.在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。A、业主B、承包商C、工程师D、业或或承包商答案：B解析：知识点:《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中放线的规定。由承包商负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。承包商应特别注意对放线工作的有关数据进行校验核实，而不能太过依赖于业主提供的此类数据的正确性。36.某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。A、只对甲投标人有效B、对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人C、应发送给全体投标人，并说明问题来源D、应发送给全体投标人，但不说明问题来源答案：D解析：34招标人对招标文件的澄清应发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。37.施工招标采用综合评估法，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是（）。A、以施工方案得分高的优先B、以评标价低的优先C、以投标报价低的优先D、以综合得分高的优先答案：D解析：38.质量管理体系和环境保护管理体系的完整性、措施的有效性属于()的内容。A、形式评审B、资格评审C、响应性评审D、施工组织设计和项目管理机构评审答案：D解析：57施工组织设计和项目管理机构评审的因素一般包括施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与措施、资源配备计划、技术负责人、其他主要成员、施工设备、试验和检测仪器设备等。39.(2018年真题)根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A、按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B、在开工日期15日前向承包人发出开工通知C、批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D、组织编制施工“合同进度计划”答案：C解析：监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。如果约定的开工已届至但发包人应完成的开工配合义务尚未完成（如现场移交延误），由于监理人不能按时发出开工通知，则要顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延。40.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。A、进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B、监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C、进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D、进度款支付证书--经签发监理人无权修改答案：C解析：P104-107监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查.提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料。经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。41.设计施工总承包合同的（），指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。A、价格清单B、工程量清单C、合同协议书D、承包人建议书答案：A解析：-123设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。42.（）是指购买的标的物要分批交付。A、货样买卖B、试用买卖C、分期交付买卖D、分期付款买卖答案：C解析：-142本题考查重点是“建设工程材料设备采购合同的分类”。分期交付买卖，是指购买的标的物要分批交付。因此，本题的正确答案为C。43.根据《标准设计施工总承包合同》，设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，如无特别约定，则除（）以外的著作权归发包人。A、收益权B、发布权C、署名权D、保护作品完整权答案：C解析：知识点:设计施工总承包合同合同文件。设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有（专用合同条款另有约定除外）。44.某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为（）。A、甲B、乙C、丙D、丁答案：C解析：本题考查的是最低评标价法。按评标价从低到高的顺序选择中标候选人，不考虑报价的高低。45.根据《标准设备采购合同》的规定，设备安装完成后，为买方进行考核的机会不超过（）。A、一次B、二次C、三次D、四次答案：C解析：本题考查的是设备采购合同履行管理。为买方和卖方提供考核的机会均不超过三次。46.（2016年真题）施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务应由（）承担。A、施工企业法定代表人B、拟派项目经理C、施工项目部D、施工企业答案：D解析：（一）代理的概念和特征代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。代理的特征：1.代理人必须在代理权限内实施代理行为2.以被代理人的名义实施代理行为3.代理人在被代理人的授权范围内独立的表现自己的意志4.被代理人对代理人承担民事责任。包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。47.(2018年真题)关于投标中投标质疑的说法，正确的是（）。A、投标人可以主动要求进行说明B、投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容C、评标委员会可以口头通知投标人进行说明D、投标人的说明应当采用书面形式答案：D解析：招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。（补充）评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标完成后，应当向招标人提交书面的评标报告并推荐中标候选人名单。评标办法分为经评审的最低投标价法和综合评估法，供招标人根据项目具体特点和实际需要选择适用。补充内容【对投标文件的质疑】评审中对投标书存在的响应性细微偏差或不确定性问题，以书面形式通知该投标人。投标人书面回答的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、说明，也不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人的书面澄清，作为投标书的组成文件。补充内容【评标报告】评标完成后，评标委员会向招标人提交评标报告；评标报告中推荐的中标侯选人名单不超过3家，并标明排序；评标报告应当由评标委员会全体成员签字；评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。48.根据《标准施工合同》，属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。A、战争B、地震C、台风D、水文条件答案：D解析：-110本题考查的是变更管理。“不利物质条件”属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。49.根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。A、异常恶劣的气候条件B、不可预见的物质条件C、监理人的指示错误D、发包人提供的材料提前交货答案：C解析：-112本题考核的是涉及承包人索赔的条款。根据《标准施工合同中应给承包人补偿的条款》，监理人的指示延误或错误指示可补偿内容为工期、费用和利润，选项A可补偿内容为工期，选项B可补偿内容为工期和费用，选项D可补偿的内容为费用。50.关于施工招标项目标底的说法，正确的是（）A、施工招标项目必须有标底B、标底应当在开标时公布C、标底应当作为评标的依据D、一个项目可以有几个不同的标底答案：B解析：招标人可自行决定是否编制标底，如有标底，一个项目只能有一个标底；若设有标底，应当在开标时公布。【注释】标底是非强制的，可以编，也可以不编。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。最高投标限价招标人可自行决定是否设有最高投标限价（非必须）；如有，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法；不得规定最低投标限价。超过最高投标限价或低于成本价，都应作废标处理。51.（2019年真题）项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成（）A、表见代理B、法定代理C、指定代理D、委托代理答案：D解析：（二）代理的种类代理包括委托代理和法定代理。委托代理基于授权而产生。法定代理是根据法律的直接规定而产生，是为未成年人、精神病人而设置的。因此，建设工程中的一切代理行为都是委托代理。如：项目经理是施工企业的代理人、总监理工程师是监理单位的代理人等。工程招标代理中，被代理人是发包人，代理人是招标代理机构。委托代理权可以书面委托，也可以口头委托。但应当书面委托的，必须采用书面形式。52.中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。A、按招标文件的规定向招标人提交预付款担保B、按招标文件的规定向招标人提交履约担保C、书面同意从工程款中扣留履约保证金D、按招标文件规定提交工程款支付担保答案：B解析：2.履约担保1）在签订合同前，中标人应按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保。2）中标人不能按招标文件要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。53.编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。A、申请人须知前附表B、资格审查办法C、投标人须知前附表D、资格预审公告答案：B解析：一、工程施工招标方式施工招标可分为公开招标和邀请招标两种方式。为了保障建筑市场的公开公平竞争，通常应采用公开招标。对于技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择或采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大，可以进行邀请招标。（一）公开招标招标人通过新闻媒体发布招标公告，凡具备相应资质符合招标条件的法人或组织，不受地域和行业限制均可申请投标。公开招标的优点是，招标人可以在较广的范围内选择中标人，投标竞争激烈，有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人较多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，所需招标时间长，费用高。（二）邀请招标招标人向预先选择的若干具备相应资质、符合招标条件的法人或组织发出邀请函，邀请他们参加投标竞争。邀请对象的数目以5~7家为宜，但不应少于3家。邀请招标的优点是，不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约费用和节省时间；由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，减少了合同履行过程中承包方违约的风险。为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，作为评标时的评审内容之一（通常称为资格后审）。邀请招标的缺点是，由于邀请的范围较小选择面窄，可能排斥了某些在技术或报价上有竞争实力的潜在投标人，因此投标竞争的激烈程度相对较小。54.关于竣工验收的表述中，不正确的是（）。A、以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明B、实际竣工日用以计算施工期限，与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工C、发包人在收到承包人竣工验收申请报告56d后未进行验收，视为未通过验收D、实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外答案：C解析：-117竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56d内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。实际竣工日用以计算施工期限，与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工。发包人在收到承包人竣工验收申请报告56d后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外。55.根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（）。A、暂估价是签约合同价的组成部分B、该笔款项在合同履行阶段一定发生C、暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D、暂估价的内容包括计日工答案：D解析：-107本题考查的是工程款支付管理。“暂估价”指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。该笔款项属于签约合同价的组成部分。56.在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，而资格审查文件规定的数量为7个，则（）。A、不需要进行评分，随时选取7个通过资格审查B、需要进行评分，8家均通过资格审查C、需要进行评分，前7家通过资格审查D、不需要进行评分，提交资格申请文件时间排在前7位的通过资格审查答案：C解析：本题考查的是有限数量制。通过详细审查的申请人数量超过规定数量的，审查委员会依据招标文件中的评分标准进行评分，按得分由高到低的顺序进行排序。57.对工程的期中付款，银皮书规定，业主应在收到有关报表和证明文件后的（）天内向承包商发出关于报表中业主不同意支付的任何项目的通知，井附详细说明，对符合合同要求的应付款项，则不应扣发。A、7B、14C、24D、28答案：D解析：-161业主应在收到有关报表和证明文件后的28天内向承包商发出关于报表中业主不同意支付的任何项目的通知，井附详细说明，对符合合同要求的应付款项，则不应扣发。58.(2017年真题)根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。A、7B、14C、21D、28答案：A解析：监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。如果约定的开工已届至但发包人应完成的开工配合义务尚未完成（如现场移交延误），由于监理人不能按时发出开工通知，则要顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延。59.(2015年真题)根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于综合评估法的初步评审阶段工作内容的是（）。A、形式评审B、资格评审C、响应性评审D、施工方案合理性评审答案：D解析：本题考查的是综合评估法。综合评估法初步评审包含形式评审标准、资格评审标准和响应性评审三个方面。不包括施工组织设计及项目管理机构，这两部分放到详细评审中。60.某工程施工合同约定的工期为18个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第14个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第20个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为19个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。A、提前工期1个月给予承包人奖励B、延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C、对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D、因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任答案：B解析：一）合同工期“合同工期”指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。（二）施工期承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止。以此期限与合同工期比较，判定是提前竣工还是延误竣工。延误竣工承包人承担拖期赔偿责任，提前竣工是否应获得奖励需视专用条款中是否有约定。题中：合同工期为18个月，施工期为19个月，所以延误工期1个月。61.承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，()可代为办理，所需费用由()承担。A、发包人，发包人B、发包人，承包人C、监理人，发包人D、监理人，承包人答案：B解析：-127本题考查的是保险责任。如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。62.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，()表明合同终止。A、竣工验收合格B、工程移交C、竣工结算D、结清单生效答案：D解析：-118承包人收到发包人最终支付款后结清单生效，结清单生效即表明合同终止。63.如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交（）。A、索赔意向通知B、索赔通知C、施工现场的记录D、索赔依据答案：B解析：本题考查的是索赔管理。对于具有持续影响的索赔事件，在该项索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书。64.下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。A、合同责任单一，责任明确B、固定工期、固定费用C、可以减少设计变更D、增加承包人的索赔答案：D解析：本题考查的是设计施工总承包合同的特点。设计施工总承包合同的优点：单一的合同责任；固定周期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。65.根据《民法总则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。A、取得相应的执业资格证书B、有依法成立的公司C、具有中华人民共和国国籍D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力答案：D解析：自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。66.在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由（）组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为（）天。A、监理人，14天B、监理人，21天C、发包人，14天D、发包人，21天答案：D解析：知识点:设计管理。承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，按照发包人要求文件中约定的范围和内容审查是否满足合同要求。为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过21天。67.建筑工程一切险的保险期限的开始时间为（）。A、自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准B、自工地动工C、自主要材料、设备运抵工地D、保险公司中约定日期答案：A解析：本题考查的是建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书（或验收合格），或工程所有人实际占用（或使用）或接受该部分（或全部工程）之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。68.(2014年真题)某工程招标工期15个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来20万元的收益。其中一投标人的投标报价3000万元，工期14个月，如果只考虑工期因素，则采用经评审的最低投标报价法评标时，其评标价为（）万元。A、3020B、2980C、3000D、3010答案：B解析：本题考查的是最低评标价法。评标价的调整原则：对招标人有利的因素，要在报价上减去，对招标人不利的因素，要在报价上加上。最终评标价为3000－20＝2980（万元）。69.某施工项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠30万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）万元。A、1030B、1000C、970D、950答案：C解析：70.根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过（）。A、0.01%B、1%C、5%D、10%答案：B解析：答案解析：根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程量的变动是可能导致合同约定单价调整的因素之一。具体来说，当工程量的变动直接导致某项工作每单位成本的变动超过一定百分比时，可以对合同约定的单价进行调整。在这个问题中，需要确定的是这个“一定百分比”是多少。选项A是0.01%，这个比例显然过低，不足以作为调整单价的依据。选项C是5%，虽然比0.01%高，但在实际工程项目中，5%的成本变动可能并不足以触发单价的调整。选项D是10%，虽然是一个相对较高的比例，但我们需要对比所有选项来确定正确答案。选项B是1%，这是一个适中且合理的比例。当工程量的变动导致单位成本变动超过1%时，这通常意味着成本变动已经足够显著，可能影响到合同的平衡性和公平性，因此有必要对单价进行调整。综上所述，根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%时，可以调整合同约定的单价。因此，正确答案是B选项。71.（2020年真题）资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（）A、有限数量限制法B、合格制法C、标准化法D、综合记分法答案：A解析：P52-54本题重点考查资格审查办法。有限数量制审查方法：审查委员会依据资格预审文件中审查办法（有限数量制度）规定的审查标准和程序，对通过初步审查和详细审查的资格预审申请文件进行量化打分，按得分由高到低的顺序确定通过资格预审的申请人。通过资格预审的申请人不超过资格预审须知说明的数量。72.关于开标的说法，正确的是（）。A、开标由招标监管部门人员主持B、开标时只能由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况C、开标过程应当及时向社会公布D、开标时间就是招标文件中规定的投标截止时间答案：D解析：本题考查的是开标的基本程序。选项A，开标的主持人是招标人，不是招标监管部门人员。选项B，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；选项C，开标过程应当记录，并存档备查，不需要向社会公布。73.（2012年真题）某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。A、该施工企业B、该外地的分公司C、项目经理部D、项目经理答案：A解析：本题考查的是合同法律关系。子公司具有法人资格，分公司无法人资格。投标一般要求具有法人资格或法人的授权书。74.在合同履行过程中，由于发包人提供的图纸设计错误，导致承包人施工放线返工，则应（）。A、仅补偿承包人费用，不补偿利润B、既不补偿承包人费用，也不补偿利润C、既补偿承包人费用，又补偿利润D、仅补偿利润部分，不补偿承包人费用答案：C解析：属于发包人应予控制而未做好的情况，则应补偿费用和合理利润。75.（2015年真题）下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。A、台风导致脚手架坍塌B、雷电引起火灾C、建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D、洪灾引起的沉降答案：C解析：【保险责任范围=要赔的】（1）自然事件：地震、海啸、雷电、台风、暴雨、水灾、地面下陷下沉等人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故：不可预料的且被保险人无法有效控制的突发事件，如火灾、爆炸。【除外责任=不赔的】（每年都考）（1）保风险，必然发生的损失不保（如材料损耗、机械磨损、维修检修保养费用）。（2）自燃、氧化、气温变化、正常水位变化等渐变原因，不属于自然灾害，不保。（3）被保险人管理失误（如设计错误、施工方法不当、材料不合格、停电断电造成的）不属于意外事件，不保。（4）保建造/安装过程。开始建造前已存在的，结束建造后的（例如工程业主己经验收合格或实际接收的部分）不保。76.(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。A、只包括暂列金额，不包括暂估价B、即不包括暂列金额，也不包括暂估价C、不包括暂列金额，只包括暂估价D、既包括暂列金额，也包括暂估价答案：D解析：本题考查的是工程款支付管理。签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额，即中标价。77.建设工程勘察合同履行中，除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。A、7B、14C、28D、30答案：B解析：在建设工程勘察合同履行中，根据《建设工程勘察合同》的规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后14天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。因此，答案为B。78.根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期为（）。A、承包人提交竣工验收申请报告之日B、承包人提交竣工验收申请报告后第28天C、承包人提交竣工验收申请报告后第56天D、工程接收证书颁发日答案：A解析：本题考查的是竣工验收管理。发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外。79.关于抵押的说法正确的是（）A、抵押物只能由债务人提供B、正在建造的建筑物可用于抵押C、提单可用于抵押D、抵押物应当转移占有答案：B解析：2.抵押物债务人或者第三人提供担保的财产为抵押物。可以流通、转让、买卖的可以抵押，反之则不能抵押。【可以抵押的财产=可以买卖】（1）建筑物和其他土地附着物（2）建设用地使用权（3）以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权（4）生产设备、原材料、半成品、产品（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器（6）交通运输工具（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。【不得抵押的财产=不可以买卖】（1）土地所有权（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外；（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；（5）依法被查封、扣押、监管的财产；（6）依法不得抵押的其他财产。【一并抵押】（不可分割性）以建筑物抵押的，该建筑物占用范围内的建设用地使用权一并抵押。以建设用地使用权抵押的，该土地上的建筑物一并抵押。抵押人未一并抵押的，未抵押财产视为一并抵押。80.关于合同法律关系的说法，正确的是()。A、合同法律关系可以没有内容B、技术秘密不能作为合同法律关系的客体C、只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭D、只有行为能够引起合同法律关系的消灭答案：C解析：本题考查的是合同法律关系的构成。选项A，合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。选项B，智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术；选项D，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括行为和事件。81.某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（）。A、向发包人索赔B、向乙施工单位索赔C、向监理单位索赔D、自行承担答案：A解析：发包人暂停施工的责任，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。（2）发包人责任的暂停施工3）协调管理原因。同时在现场的两个承包人发生施工干扰，监理人从整体协调考虑，指示某一承包人暂停施工。82.根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括()。A、城市规划许可文件B、工程勘察资料C、限额设计的要求D、经批准的项目可行性研究报告答案：C解析：34其中"发包人提供的资料"包括:1)施工现场及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料;2)定位放线的基准点、基准线和基准标高;3)发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证;4）发包人提供的勘察资料(适用于设计招标);5)技术标准、规范;6)其他资料。83.(2016年真题)某招标项目，招标人在原定投标截止之日前10d发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长（）d。A、5B、10C、15D、20答案：A解析：补充内容：招标文件的澄清与修改1.招标文件的澄清如果招标人发现招标文件中的错误，或要对招标文件中的部分内容进行修改，应在投标截止时间15天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。84.约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成，相应的后果责任包括（）。A、延迟开工，合同工期顺延，赔偿承包人的相应损失B、延迟开工，合同工期不顺延，赔偿承包人的相应损失C、延迟开工，合同工期顺延，无需赔偿承包人的相应损失D、按时开工，合同工期顺延，赔偿承包人的相应损失答案：A解析：85.采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建筑工程一切险的投保人应为()。A、发包人B、承包人C、监理人D、分包人答案：A解析：本题考查的是建设工程一切险的投保人。《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。因此，采用《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同，应当由发包人投保建筑工程一切险。86.招标人最迟应当在书面合同签订后()日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A、3B、5C、7D、15答案：B解析：18招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。87.在NEC合同文本中，目标合同（）。A、适用于签订合同时价格已经确定的合同B、适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定或预测风险较大的情况C、适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况D、适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同答案：B解析：知识点:英国NEC合同文本。目标合同适用于在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方先约定合同的目标成本，当实际费用节支或超支时，双方按合同约定的方式分摊。88.关于施工投标保证的表述中，符合《招标投标法实施条例》规定的是（）。A、招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金B、投标保证金除现金外，只能是银行出具的银行保函、现金支票C、投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的20％D、投标保证金应当由投标人在提交投标文件前3d递交给招标人答案：A解析：18招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。故B选项错误。投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的2％。故C选项错误。投标人不按招标文件要求在开标前以有效形式提交投标保证金的，该投标文件将被否决。投标保证金是指在招标投标活动中，投标人随投标文件一同递交给招标人的一定形式、一定金额的投标责任担保。故D选项错误。89.预付款担保保函的担保期限自预付款支付给承包人起生效，至()止。A、竣工验收之日B、发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止C、签发工程移交证书日D、缺陷责任期止之日答案：B解析：90担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款支付证书说明已完全扣清预付款止。90.根据九部委的勘察合同的规定，（）应对勘察场地的基础资料的准确性、可靠性负责。如地下进藏物等资料由勘察人收集时，费用由（）承担。A、发包人，发包人B、勘察人，勘察人C、发包人，勘察人D、勘察人，发包人答案：A解析：知识点:发包人的义务。发包人对资料的准确性、可靠性负责。如果发包人不能提供资料，由勘察人收集时，发包人需向勘察人支付相应费用。91.有关工程保险的说法中，错误的是（）。A、建筑工程一切险往往还加保第三者责任险B、在特殊情况下，赔偿金额可以超过保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额C、工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用D、建筑工程一切险的被保险人包括分包商答案：B解析：22本题考核的是工程保险。保险人对每次事故引起的赔偿金额以法院或政府有关部门根据现行法律裁定的应由被保险人偿付的金额为准，但在任何情况下，均不得超过保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额。在保险期限内．保险人经济赔偿的最高赔偿责任不得超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额。92.关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。A、招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B、招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定C、确定中标人的权利属于招标人D、中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，根据招标文件与投标人订立书面合同答案：C解析：本题考查的是工程施工招标程序。选项A，招标人可以授权评标委员会直接确定中标人；选项B，招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件一致；选项D，中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同93.(2017年真题)根据《建设工程勘察合同（示范文件）》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由（）负责A、承包人B、勘察人C、监理人D、发包人答案：D解析：2.发包人违约合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：（1）发包人未按合同约定支付勘察费用；（2）发包人原因造成勘察停止；（3）发包人无法履行或停止履行合同；（4）发包人不履行合同约定的其他义务。发包人发生违约情况时，发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和勘察人损失等。94.根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。A、承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B、合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C、承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D、因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担答案：A解析：知识点:施工安全管理。选项BD，合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用已包括在相关工作的合同价格中；因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按商定或确定方式予以补偿。选项C，承包人对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员的工伤事故，应由发包人承担责任。95.以下（）专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A、高空作业工程B、地下暗挖工程C、大爆破工程D、深水作业工程答案：B解析：本题考查的是承包人的义务。在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。96.（2012年真题）在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。A、留置担保B、保证担保C、抵押担保D、质押担保答案：B解析：本题考查的是担保方式。银行是保证人，银行为投标人出具的投标保函属于保证担保。97.某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。A、银行1000万元，B银行2000万元B、A银行1800万元，B银行1200万元C、B银行各1500万元D、A银行2000万元，B银行1000万元答案：A解析：本题考查的是担保方式。同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:(1)抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的，按照债权比例清偿;(2)抵押权已登记的先于未登记的受偿;(3)抵押权未登记的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。因B银行的2000万元已登记，故偿还B银行2000万元，剩余1000万元用于偿还A银行。98.某设计施工总承包合同规定采用无条件补偿条款，则发包人要求中存在的错误导致承包人受到的损失承担说法正确的是（）。A、只有当承包人复核时发现了该错误，才能由发包人承担B、如承包人复核时未发现该错误，则由承包人承担C、无论承包人复核时是否发现该错误，均由承包人承担D、无论承包人复核时是否发现该错误，均由发包人承担答案：D解析：（二）施工现场范围和施工临时占地1、发包人负责永久工程的征地，需在专用条款中明确工程用地的范围、移交时间，明确从外部接入现场的施工用水、用电、用气等，以及如果发包人同意承包人施工需要临时用地时，发包人应负责完成的工作内容。2、通用条款对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式，需要合同双方在专用条款中约定：由发包人或承包人负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。（三）发包人提供的文件专用条款内应明确约定由发包人提供文件的范围和内容、数量和期限，可能包括项目前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件资料等。（四）“发包人要求”中出现错误或违法情况的责任承担1、发包人要求中的错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出了两种供选择的条款：2、发包人要求违反法律规定承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知后不予改正或不作答复，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。99.设计施工总承包合同文件组成中，解释顺序在投标函及投标函附录条款之前的为()。A、投标函B、中标通知书C、专用条款D、承包人建议书答案：B解析：-123本题考查的是合同文件。合同文件的组成文件包括：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用合同条款、发包人要求、承包人建议书、价格清单、其他合同文件。组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。100.（2017年真题）根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在（）。A、与中标人签订书面合同后的15日内B、与中标人签订书面合同后的5日内C、招投标结束后的30日内D、招投标结束后的15日内答案：B解析：本题考查的是投标保证的相关规定。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。101.（2019年真题）下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是（）A、设计单位B、工程咨询单位C、监理单位D、材料设备供应单位答案：A解析：建设工程合同包括勘察、设计、施工合同。102.根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）。A、均采用无条件担保B、分别采用无条件担保和有条件担保C、均采用有条件担保D、分别采用有条件担保和无条件担保答案：A解析：90履约担保和预付款担保均采用无条件担保。103.关于工程设计招标的说法，正确的有（）。A、不能对施工图设计单独进行招标B、可以采用设计全过程总发包的一次性招标C、勘察与设计应当分开招标D、施工与设计应当分开招标答案：B解析：2、一次性招标和分阶段招标（1）招标人可以实行勘察设计一次性总体招标；也可以在保证项目完整性、连续性的前提下，按照技术要求实行分段或分项招标。（2）国家鼓励建筑工程实行设计总包第一，招标人一般应当将建筑工程的方案设计、初步设计和施工图设计一并招标，如确需另行选择设计单位承担初步设计、施工图设计，应当在招标公告或者投标邀请书中明确。第二，按照合同约定或经招标人同意，设计单位可以不通过招标的方式将建筑工程非主体部分的设计进行分包。（3）招标人还可以对项目的勘察、设计、施工以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购，实行EPC总承包招标，或设计一施工总承包招标等不同形式。（4）招标人还可以进行建设项目全过程工程咨询招标，即通过招标选择咨询单位提供招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等全过程咨询服务，或跨阶段咨询服务组合，或同一阶段内不同类型的咨询服务组合。104.为了保证实际施工过程中承包人能够按计划施工，()通过协调保障承包人的施工不受到外部或其他承包人的干扰，对已确定的施工计划要进行动态管理。A、监理人B、发包人C、总包单位D、设计单位答案：A解析：102本题考查的是施工进度管理。为了保证实际施工过程中承包人能够按计划施工，监理人通过协调保障承包人的施工不受到外部或其他承包人的干扰，对已确定的施工计划要进行动态管理。105.在财产保险合同有效期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人（）。A、不能增加保险费,可以解除保险合同B、不能解除保险合同,可以增加保险费C、可以增加保险费,也可以解除保险合同D、不能增加保险费,也不能解除保险合同答案：C解析：在合同有效期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保费或解除合同。106.根据《标准施工招标文件》，关于评标委员会对投标文件质疑的说法，错误的是（）。A、评标委员会以书面形式要求投标人书面澄清质疑问题B、评标委员会约请投标人当面澄清并作会议记录C、评标委员会不接受投标人主动提出的澄清说明D、投标人的书面澄清说明作为投标书的组成文件答案：B解析：54在审查过程中，审查委员会可以用书面形式要求申请人对所提交的资格预审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。申请人的澄清或说明应采用书面形式，并不得改变资格预审申请文件的实质性内容。申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分。招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或民明。107.以下有关九部委发布的《标准勘察合同》内容说法不正确的是（）。A、适用范围是依法必须招标的与工程建设有关的勘察项目B、履约保证金采用银行保函的，应当提供无条件地、不可撤销担保C、房屋建筑和市政工程等工程勘察项目招标可以使用《建设工程勘察合同（示范文本）》D、双方可协商约定专用条款答案：D解析：知识点:九部委勘察合同的相关规定。选项D，除通用合同条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触，注意有条件。108.某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。A、只对甲投标人有效B、对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人C、应发送给全体投标人，并说明问题来源D、应发送给全体投标人，但不说明问题来源答案：D解析：知识点:接受投标书阶段的工作。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，保证招标的公开和公平，但不应涉及问题的来源。109.根据九部委发布的标准设计合同，因发包人原因造成