2024年网签版建设工程合同模板（二篇）

第2页共2页2024年网签版建设工程合同模板甲方：_____乙方：_____经甲乙双方共同协商，本着互惠互利的原则，依照《中华人民共和国建筑法、民法典》及相关规定，签订合同，特定如下：一、工程名称：二、结构形式：框架三、承包方式：包工不包料四、承包范围：主体内的木工包支拆、钢筋工（包制做绑扎）打砼工、（包清理）、塔吊司机工人住宿、钉子、铁丝、电锯（不包含室内二期工程）其它不含在内。五、承包价格：按建筑面积计算、基础按基础面积的一半计算，阳台、雨篷按全面积计算，每平方米128元。六、质量标注：合格。七、有关条款：1、乙方所有人员进入工地必须服从甲方管理监理要求以及有关领导的正确指导。2、乙方负责进场材料卸车（钢筋、模板、钢管、扣件）3、乙方配备专职的施工工长，甲方做好抄平放线技术管理。4、工程如果甲方原因停止施工，甲方应付乙方工程款的80%6、甲方保证材料供应及时如停工、窝工等料、甲方承担乙方损失生活费及人工费。7、乙方施工中出现停工或半途不干、损失由乙方承担。8、乙方工人不得偷到工地一切财物，否则根据发生的情节给予处罚。9、乙方进工地前交2万元，基础干出甲方退还乙方押金2万元。八、付款办法：主体干到两层付工程款20万，主体封顶付主体面积的97%。九、违约责任甲乙不能按合同约定付款给乙方，三天内甲方承担利息（月息2分）。十、未尽事宜，不在工程范围内的工程项目、甲乙双方另行协商，十一、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。甲方：_____乙方：____年____月____日2024年网签版建设工程合同模板（二）合同编号：【填写合同编号】甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】联系人：【甲方联系人】联系电话：【甲方联系电话】传真：【甲方传真】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】联系人：【乙方联系人】联系电话：【乙方联系电话】传真：【乙方传真】经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方负责承建指定项目达成如下合同：第一条项目概述1.1甲方委托乙方负责承建【项目名称】工程。1.2本工程的实施范围、工程进度和工程质量参照附件《项目概述》。1.3乙方应当按照国家和地方政府相关法律法规和技术标准要求进行工程设计和施工，并保证工程质量符合国家和地方政府要求。第二条合同价款2.1本工程合同总价为【金额】人民币。2.2乙方应在合同签订后【天数】日内向甲方开具发票，甲方应在收到发票后【天数】日内支付给乙方。2.3如有超出合同约定范围的工程变更，甲方应与乙方进行友好协商，并在变更确定后调整合同价款。第三条工期3.1乙方应按照合同约定的工期计划和施工进度，保质保量完成工程。3.2如乙方因自身原因导致工期延误或不能如期交付工程，乙方应向甲方支付违约金，每延误一天违约金金额为合同总价款的【百分比】。3.3如甲方因自身原因导致工期延误或不能按时提供工程所需的材料和配件，甲方应向乙方支付违约金，每延误一天违约金金额为合同总价款的【百分比】。第四条质量保证4.1乙方应确保本工程的施工质量符合国家和地方政府相关法律法规和技术标准要求，并承担施工质量的质保责任。4.2施工期间如发现工程质量问题，甲方有权通知乙方进行整改，乙方应在【天数】日内完成整改。4.3乙方应提供本工程相关的质量鉴定证书和验收报告。第五条保密义务5.1甲乙双方应对本合同涉及的商业和技术机密信息予以保密，并严禁泄露给第三方。5.2在合同结束后，甲乙双方应删除、销毁与本合同有关的保密信息，并保证不再利用该信息。第六条纠纷解决6.1因本合同引起的争议或纠纷，甲乙双方应友好协商解决。6.2协商不成的，申请人可将争议提交至【争议解决方式】进行仲裁或诉讼解决。第七条其他条款7.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。7.2对于未尽事宜，甲乙双方可进行补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。7.3本合同一式【份】，甲方持【份】，乙方持【份】。甲方（盖章）：