版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第页共页2024年建设工程设计合同示范文本建设工程设计合同范本甲方:(委托人)地址:联系人:电话:乙方:(设计单位)地址:联系人:电话:经甲乙双方友好协商,就乙方为甲方提供建设工程设计服务事宜,达成如下合同:一、合同目的乙方根据甲方的要求和要求,对建设工程进行设计,确保设计方案能够符合相关法律法规和标准要求。二、合同范围1.设计内容:乙方根据甲方的要求,进行建设工程的方案设计、施工图设计和相关技术支持。2.设计目标:乙方将根据甲方要求,保证设计方案的质量、安全性和可行性。3.合同期限:本合同自双方签署之日起生效,至工程设计完成交付给甲方结束。三、责任与义务1.乙方责任:乙方应按时按质完成设计任务,确保设计方案符合相关法规要求。2.甲方责任:甲方应提供工程设计所需要的相关资料和信息,并在设计过程中予以配合和协助。四、设计费用及支付方式1.设计费用:乙方为甲方提供的设计服务费用为(具体金额),双方一致认可。2.支付方式:设计费用应按照以下方式支付:(具体支付方式),在设计阶段的不同阶段进行付款。五、知识产权及保密条款1.知识产权:设计过程中产生的所有知识产权归乙方所有,甲方无权进行转让或复制。2.保密条款:双方在合同期限内应保守商业机密,未经对方同意,不得向第三方透露设计方案及相关信息。六、违约责任1.未完成设计任务:如乙方未按照约定完成设计任务,应承担相应的违约责任。2.违约补救:如因甲方原因而导致设计无法继续进行,应由甲方承担相应的违约责任。七、变更和解释1.合同变更:本合同如有变更,应经双方书面协商一致,并签署书面变更协议。2.合同解释:本合同解释权归双方共同拥有,如有争议,应友好协商解决。八、其他条款1.本合同为甲方与乙方约定的权利义务,涉及外部第三方应另行协商确认后生效。2.本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):乙方(盖章):签署日期:签署日期:以上为建设工程设计合同的范本,双方应按照合同内容履行各自的义务,并保持密切沟通,确保设计工作的顺利进行。2024年建设工程设计合同示范文本(2)建设工程设计合同书双方当事人:甲方:(委托方)法定代表人(或委托代表):联系地址:电话:乙方:(设计方)法定代表人(或委托代表):联系地址:电话:鉴于甲方有一项工程需要进行设计,并愿意委托乙方进行设计工作,经双方友好协商,达成如下合同:第一条合同目的本合同的目的是明确甲乙双方的权益和义务,规定乙方受甲方委托进行设计工作的具体内容、设计标准、工期要求、费用报酬等事项。第二条设计范围甲方委托乙方进行的设计工作范围包括但不限于:(具体设计内容)第三条设计标准乙方在进行设计工作时,应按照国家有关法律法规、规范标准以及甲方的要求进行设计。乙方应确保设计方案的合理性、可行性和安全性,并保证所提供的设计文件符合国家相关要求。第四条设计工期双方约定的设计工期为(具体工期),自本合同生效之日起计算。如因甲方原因或不可抗力因素等导致设计工期延误的,甲方应及时通知乙方并延长设计工期。第五条设计费用1.甲方应按照双方约定的设计费用支付给乙方。2.设计费用支付方式为(具体支付方式)。3.设计费用的支付时间为(具体支付时间)。4.设计费用支付的条件为乙方完成设计工作并经甲方验收合格。第六条设计变更1.如甲方需要对设计方案进行变更,应及时书面通知乙方,并与乙方协商确定相应的设计变更内容、工期和费用。2.如乙方在进行设计工作中发现需求无法满足或不合理的情况,应及时书面通知甲方,并与甲方协商解决。第七条保密条款1.乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密以及设计过程中涉及的其他信息进行保密,并不得擅自透露、转让或使用于非合同约定的目的。2.乙方应确保设计过程中产生的技术文件、图纸等设计资料及时归还甲方或按照甲方要求加以销毁。第八条质量保证与验收1.乙方应保证所提供的设计方案符合国家相关的质量要求和设计标准,并承担由设计方案质量问题引起的相关法律责任。2.甲方对乙方完成的设计工作有权进行验收,乙方应积极配合配合甲方的验收工作。3.如乙方完成的设计工作未达到甲方要求的标准或存在质量问题,甲方有权要求乙方进行整改或重新设计。4.乙方应对设计工作提供合理的质量保证期限,并及时进行售后服务。第九条违约责任1.乙方未按合同约定的工作内容、设计标准或工期完成设计工作的,甲方有权要求乙方进行补救或追究其违约责任。2.甲方未按照合同约定支付设计费用的,乙方可要求甲方支付滞纳金,并有权解除本合同。第十条争议解决本合同的解释、履行以及因合同引起的争议解决均适用中华人民共和国的相关法律法规。双方在履行过程中发生争议,应友好协商解决;如无法达成一致意见,争议应提交至合同签订地有管辖权的人民法院解决。第十一条合同变更与终止1.双方应根据工程进展情况,及时协商变更本合同的内容。2.本合同一经签订,任何一方不得擅自解除或终止,如有特殊情况需终止合同的,应提前提出书面通知,并协商解决相关事宜。3.终止合同后,乙方应退还甲方已支付的未完成部分设计费用,同时乙方应继续承担已完工部分的售后服务责任。第十二条其他条款双方在本合同约定的事项未发生明确约定的情况下,应依据有关法律法规、规范标准及合理原则协商解决。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。甲方(委托方):(签字)乙方(设计方):(签字)日期:日期:2024年建设工程设计合同示范文本(3)建设单位(甲方):地址:邮码_____电话法定代表人:职务设计单位(甲方):地址:邮码_____电话法定代表人:职务为了明确责任,分工协作,共同完成建设项目的设计任务,根据_____批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。第一条甲方委托乙方承担_____工程的设计项目,建筑安装面积为____平方米,批准总投资为____万元,建设地点在_____。第二条甲方的义务1.甲方应在____年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在____年____月____日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。第三条乙方的义务1.乙方必须在____年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在____年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在____年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式____份,技术设计文一式____份,施工图设计文件一式_____分,甲方如另需增添文件份数和需要模型,另行收费。____年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。(大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件。2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。第四条设计的修改和停止1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按____元增付设计费(或按设计阶段中返工的工作量百分比计算)。2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。第五条设计费的数量和交付办法本设计合同生效后____天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内,甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。第六条奖励与违约责任1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,应从节约投资额中提取____%奖励乙方。2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日____元计算增付设计费。3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。第七条其他约定_____本合同自____年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合如有未尽事宜,需经双方共同协商作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,可选择:向仲裁机构申请仲裁,直接向人民法院起诉。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,送_____、_____、_____.等单位各留存一份。建设单位(甲方):_____代表人:_________年____月____日设计单位(乙方):_____代表人:_________年____月____日2024年建设工程设计合同示范文本(4)____年建设工程设计合同书通用范本合同编号:【合同编号】甲方:【甲方名称】(以下简称“甲方”)地址:【甲方地址】联系人:【甲方联系人】电话:【甲方联系电话】传真:【甲方传真】邮箱:【甲方邮箱】乙方:【乙方名称】(以下简称“乙方”)地址:【乙方地址】联系人:【乙方联系人】电话:【乙方联系电话】传真:【乙方传真】邮箱:【乙方邮箱】鉴于:1.甲方拟在【建设工程项目名称】(以下简称“工程”)的【具体位置】进行建设工程,并委托乙方进行设计工作;2.乙方具有从事建设工程设计工作的资质和经验;3.双方就工程设计事宜达成一致意见,拟签订本合同。根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,本着平等、自愿、互利的原则,达成如下合同:第一条合同目的及范围1.甲方委托乙方以乙方名义进行【具体工作内容】的设计工作。2.乙方应按照相关法律、法规和国家标准的要求,运用现有科学技术水平,按照甲方的要求和设计任务书的规定,按期完成设计工作。第二条设计时间1.本设计工作按照【具体工期】进行,自本合同签订之日起计算。2.若因甲方原因导致设计工作时间的变更,应提前书面通知乙方,并双方协商确定新的工期。第三条设计报酬1.甲方应按照乙方提交的设计工作报告和计量资料,按照设计工作量及质量,按以下方式支付设计报酬:(1)设计阶段【具体阶段】:【具体报酬金额】;(2)设计阶段【具体阶段】:【具体报酬金额】;(3)设计阶段【具体阶段】:【具体报酬金额】;(4)设计阶段【具体阶段】:【具体报酬金额】。2.甲方应于图纸编制、技术交底等阶段提供合理的设计变更费用,具体金额由双方协商确定。第四条设计文件1.乙方应按时提交设计文件,包括但不限于设计图纸、设计说明书、技术交底等文件;2.设计文件应符合国家有关法律
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 快速解读造价咨询招标
- 招标寻找专业可靠房地产销售代理公司
- 2024天津市小型建设工程施工合同范本
- 2024送气工聘用合同
- 建筑工具转让合同模板
- 物资丢失赔偿合同模板
- 外贸合同范例
- 护士证注册合同模板
- 燃气协议合同范例
- 玉器代销合同模板
- 建筑装饰装修工程安全文明施工专项检查表
- 水电站330kV开关站投运调试方案
- 采购管理系统中运用业务重组的几点思考
- 第二部分项目管理人员配备情况及相关证明、业绩资料
- 旅游发展产业大会总体方案
- 民用机场竣工验收质量评定标准
- 汽车应急启动电源项目商业计划书写作范文
- 浅谈“低起点-小步子-勤练习-快反馈”教学策略
- 磁制冷技术的研究及应用
- 电缆桥架安装施工组织设计(完整版)
- 两癌筛查质控评估方案
评论
0/150
提交评论