城市中心购房合同书合集

城市中心购房合同书(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。卖方：**********买方：**********甲方依据《XX城市房地产管理法》及有关规定，已依法通过划拨方式取得***市***区地块的国有土地使用权，土地面积为***平方米，国有土地使用证件为***。甲方在上述地块上建设的项目名称为***，现已竣工，取得房屋全部权证，经***市房屋土地管理局审核，准予上市销售，***市经济适用住房销售许可证号为京房内证第***号。乙方自愿购买甲方的***房屋，甲方情愿出售，甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的划拨土地使用权转让给乙方。双方经友好协商，就上述房屋的买卖事项，订立本合同。第一条房屋，该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为***平方米，共有共用部位详见附件二。土地使用面积为***平方米。上述面积已经房屋土地管理部门测绘。其次条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币***元，价款合计为人民币***仟***佰***拾***万***仟***佰***拾***元整***元。乙方预付的定金***元，在乙方支付购房价款时转为购房价款。第三条乙方同意***年***月***日前将购房价款全部当面交付甲方或汇入甲方指定银行。甲方指定银行：***********银行账号为：************第四条甲方同意在***年***月***日前将房屋交付给乙方。交付时，甲方提交建设工程质量监督部门出具的《***市建设工程质量合格证书》，并办妥全部交接手续。交付地点：**********。甲方同意按《建设工程质量管理方法》、《***市建设工程质量条例》及有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。第五条乙方同意其购置的房屋在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前由甲方或甲方托付的管理公司负责管理。第六条双方同意在签订本合同后一个月内，持本合同和有关证件共同到***市***********房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续，申领房地产权属证件，并按规定交纳有关税费。第七条本合同生效后，除不行抗力外，甲方不按期交付房屋的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金自商定房屋交付之日其次天起至实际交付之日止，每延期一日，甲方按乙方已支付房价款金额的万分之***向乙方支付违约金。逾期超过***日甲方仍未交付房屋的，乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除后30日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方，利息按利率计算。第八条本合同生效后，除不行抗力外，乙方不按期付款的，甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同商定付款之日其次日起至实际付款之日止，每延期一日，乙方按延期交付房价款的万分之***向甲方无能为力付延期违约金。逾期超过***日乙方仍未付款的，甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。第九条本合同由双方签之日起生效，未尽事项，双方可另签补充协议。本合同的附件和双方签订的补充协议，为本合同不行分割的组成部分，具有同等的法律效力第十条双方凡因履行本合同引起的纠纷，应协商解决。协商不成的，双方同意按以下第***种方式解决纠纷。1.提交***仲裁委员会仲裁。2.任何一方均可向房地产所在地的人民法院提起诉讼。第十一条本合同正本一式两份，甲乙双方各执壹份，副本***份，房地产交易管理部门壹份。甲方：***********乙方：***********法定代表人：*********法定代表人：*********身份证号码：*************身份证号码：******************年*****月*****日*****年*****月*****日城市中心购房合同书(第二篇)城市中心购房合同书合同编号：日期：甲方：（购房者姓名）、（身份证号码）乙方：（房产开发商名称）、（营业执照号码）鉴于甲方同意购买乙方位于城市中心的房产，经双方协商一致，达成以下购房合同：第一条购房摘要甲方同意出资购买位于城市中心的房产，具体信息如下：1.房产名称：（填写具体房产名称）2.建筑面积：（填写建筑面积）3.房产地址：（填写房产详细地址）4.房产用途：（填写住宅/商业等）5.房产总价：（填写具体金额）6.付款方式：（填写一次性付款/分期付款等）第二条交付和过户1.乙方保证房产处于良好状态，并负责将房产交付给甲方。2.甲方同意在房产交付后进行过户手续，并承担相关费用。第三条付款方式1.甲方同意按照以下付款方式支付购房款项：-（填写具体付款方式，如一次性付款、分期付款等）-（填写各个付款阶段的金额和截止日期）第四条房产权属1.乙方保证房产的合法权属，并将产权证书及其他相关文件交付给甲方。2.甲方确认并接受房产的权属变更手续。第五条违约责任1.若甲方违约，乙方有权采取法律手段要求甲方履行合同，并有权解除合同并要求违约金。2.若乙方违约，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，并要求违约金。第六条解决争议1.双方在履行合同过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向当地人民法院提起诉讼。第七条合同变更1.本合同的任何修改、补充或变更，应经双方书面协议并签字盖章后生效。第八条附则1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为自甲方获得该房产的产权之日起至（填写合同有效期）。2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：（签名）乙方：（签名）摘要：本合同是城市中心购房合同，约定了甲方购买乙方位于城市中心的房产的具体信息、交付和过户、付款方式、房产权属等条款，并约定了双方的违约责任和合同变更方式。注意：请咨询专业律师进行法律确认和具体事项处理。（中文标题）城市中心购房合同书(第二篇)城市中心购房合同书(第三篇)城市中心购房合同书合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]电话：[甲方电话]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]电话：[乙方电话]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、公平交易的基础上，经友好协商达成如下购房合同：第一条合同的目的乙方同意将位于城市中心的房产转让给甲方，甲方同意购买乙方名下该房产。第二条房产说明房产地址：[房产地址]建筑面积：[建筑面积]房屋用途：住宅用房第三条购房款及付款方式1.甲方购买该房产的总价款为[购房总价款]，以人民币支付。2.甲方应在合同签订之日起[付款期限]内将购房款支付至乙方指定的银行账户。第四条过户手续1.甲方购房款支付完毕后，乙方应协助办理房产过户手续。2.房产过户费用由乙方承担。第五条交房及验收1.房产交付日期为本合同签订之日起[交房期限]内。2.甲方应及时办理入住手续，并在[交房期限]内完成房屋验收。第六条保修责任1.自房屋交付之日起，乙方对于房屋质量问题承担合理的保修责任。2.乙方提供的房产的主要构件、设备等保修期为[保修期限]。第七条合同解除1.若乙方不能按时办理房产过户手续或交付房产，甲方有权解除本合同。2.解除