版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第4页共4页2024年建设工程合同范本建设工程合同书(一)发包人(全称):_____承包人(全称):_____依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:_____工程地点:_____工程内容:_____群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____资金来源:_____二、工程承包范围承包范围:_____三、合同工期开工日期:_____竣工日期:_____合同工期总日历天数____天。四、质量标准工程质量标准:_____五、合同价款金额(大写):____元(人民币)¥:____元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程报价单或预算书9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本为合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同的约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间:____年____月____日合同订立地点:_____本合同双方约定_____后生效。发包人:_____(公章)承包人:_____(公章)住所:_____住所:_____法定代表人:_____法定代表人:_____委托代理人:_____委托代理人:_____电话:_____电话:_____传真:_____传真:_____开户银行:_____开户银行:_____账号:帐号:邮政编码:_____邮政编码:_____点击下一页查看下一篇文章2024年建设工程合同范本(二)合同编号:2024JC-001甲方:[甲方名称]法定代表人:[法定代表人姓名]联系地址:[联系地址]联系电话:[联系电话]乙方:[乙方名称]法定代表人:[法定代表人姓名]联系地址:[联系地址]联系电话:[联系电话]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定,甲乙双方本着平等互利、自愿协商的原则,就甲方委托乙方进行2024年建设工程的设计、施工事宜,达成以下合同:第一条合同的目的和范围甲方委托乙方负责进行以下建设工程项目的设计和施工:1.[工程项目名称1]2.[工程项目名称2]3.[工程项目名称3](具体工程项目名称、内容、工期及工程地点详见附件1)第二条合同价款及支付方式1.甲方向乙方支付的合同价款为人民币[合同价款]元整,包括设计费、施工费、材料费、劳务费等,详细金额及支付进度见附件2。2.甲方支付合同价款的方式为按工程进度划分若干支付款项,并在每次付款前,甲方有权要求乙方提供相应的工程质量及进度报告,以及必要的验收文件等。第三条质量要求1.乙方应按照相关法律、法规及技术标准要求进行设计和施工,确保所提供的工程符合国家质量标准、建设工程质量验收规范以及甲方的特殊要求。2.甲方有权对乙方提供的设计方案及施工图进行审核,并在确认无误后,方可施工。3.乙方应按照约定工期完成工程,并确保工程质量符合合同要求。第四条保证金及违约责任1.乙方应在合同签订后五个工作日内向甲方支付保证金人民币[保证金金额]元整,作为对乙方履行合同义务的保证。合同期满且乙方按合同要求及时交付工程后,甲方应将保证金全额退还给乙方。2.若乙方未按合同约定完成工程,甲方有权索取相应违约金,并有权终止合同,乙方应承担相应的违约责任。3.若甲方未按合同约定支付价款,乙方有权要求甲方支付违约金,并有权提起诉讼要求支付相应的违约金和利息。4.合同履行过程中,若出现不可抗力等不可预见或无法控制的情况导致合同不能履行,双方应协商解决,如协商不成,可以解除合同,并各自承担由此产生的费用和责任。第五条违约责任1.甲方违约责任:若甲方未按合同约定支付价款,并且未能在合同规定的期限内支付,甲方应支付乙方相应的违约金,并以日息方式计算其逾期支付的金额;2.乙方违约责任:若乙方未按合同约定完成工程,且无正当理由,甲方有权采取解决措施,在完成工程的基础上从合同价款中扣款;3.双方违约责任:如双方均违约导致合同无法履行,应根据实际损失承担违约责任,并共同承担由此引起的费用。第六条合同解除1.本合同经双方协商一致可以解除,解除合同应补偿一方合理的费用或损失,并按照实际已完成工作量支付费用。2.有下列情形之一的,甲方有权解除本合同,并有权追究乙方的经济赔偿、违约责任:(1)乙方未按照合同约定的工程质量要求进行设计和施工;(2)乙方未按照合同约定工期完成工程;(3)乙方恶意拖延工期或故意损坏工程质量。3.甲方解除本合同后,有权要求乙方退还已支付的合同价款,并要求乙方承担因解除合同而产生的其他费用和损失。第七条争议解决本合同的履行、解释及争议解决,应遵循中华人民共和国的法律、法规和相关条约。如发生争议,双方应协商解决;如协商不成,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他事项1.合同附件:本合同附件包括但不限于附件1工程项目名称、内容、工期及工程地点、附件2合同价款及支付方式等。2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。3.本合同自双方签字盖章之日起生效,并终止于工程竣工验收及合同的其他条款履行完毕之日。甲方:(盖章)法定代表人(签字):日期:xxxx年xx月xx日乙方:(盖章)法定代表人(签字):日期:xxxx年xx月xx日2024年建设工程合同范本(三)____年建设工程合同(二)甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲方与乙方经友好协商,就下述甲方委托乙方进行的建设工程达成如下合同条款:一、项目概况1.1项目名称:[项目名称]1.2项目地点:[项目地点]1.3项目规模:[项目规模]二、工程内容2.1本项目的具体建设内容和范围详见《工程概况表》。2.2本项目的建设标准参照相关国家标准和法律法规,具体要求详见《工程技术规范》。2.3本项目的工期为[工期]个月,具体开始和结束日期详见《工程进度计划表》。三、价格与支付方式3.1本项目的总价款为[总价款]万元,具体详见《价格清单》。3.2甲方按照以下支付方式支付给乙方:(1)工程款支付方式:甲方将按照工程进度完成情况,在每个工程节点完成后,支付相应的工程款项。(2)进度款支付方式:甲方将按照工程进度计划的完成情况,在每个工程节点完成后,支付相应的进度款项。(3)结算款支付方式:工程完工后,乙方提供完工资料并验收合格后,甲方将支付相应的结算款项。四、合同变更4.1本合同一经签署,在工程建设过程中,如需对合同内容进行修改或变更,应由甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议,该变更协议具有与本合同相同的法律效力。五、合同履行保证5.1甲方应按时支付合同价款,并提供相关的设计图纸、资料等。5.2乙方应按照合同约定的工期、技术规范和质量要求,保质保量完成本项目的建设工作。六、违约责任6.1任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,并赔偿因此给对方造成的损失。6.2若乙方未能按照合同约定的工期完成工程,应按照每延迟一天扣除总价款的1%作为违约金,最高不超过合同总价款的30%。七、争议解决7.1凡因履行本合同发生争议的,甲乙双方应友好协商解决;若协商不能解决,则提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。7.2本合同的成立、解释、履行、变更和终止均适用中华人民共和国的法律。八、合同生效8.1本合同一式两份,甲方持一份,乙方持一份,具有同等法律效力。8.2本合同自双方盖章之日起生效,并有效至工程竣工、验收合格并结清所有款项之日。甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):日期:日期:2024年建设工程合同范本(四)(甲方)发包人:(乙方)承包人:法定代表人:证书等级:一级电话:(甲方)委托(乙方)承包人建造1#厂房建造工程,经双方协商签订合同,合同依据如下:1.1依《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》去执行。1.2国家及地方有关建筑工程管理法规和规章。1.3建筑建设工程,设计院设计建造施工图批准文件去执行。2.1本合同建造项目内容:名称、规模、阶段完工时间表、投资及建筑工程费用表见下表:所有报价以设计院设计施工图纸要求标准去建造、施工,1#厂房报价如下表格:2.2乙方承包甲方所发包之工程,为确保乙方能准时保证按时完工交付甲方使用,乙方5%的保修金。2.3乙方保证按工程进度,准时或提前完工交付甲方使用。若甲方原因不能如期完成或合同建设中途无法继续施工,经双方协商解决。2.4若乙方无法继续施工或未能履行合同的建设,甲方可全权决定收回乙方已盖好或尚未建设完成的工地现场。2.5乙方若停工十日以上,未能继续依合同建造,甲方可书面通知乙方后,自行和第三方(丙方)新的建设团队签约施工,继续完成乙方未完成的建造工作,甲方不承担乙方所投放施工的建造费用。(乙方不可用任何理由干涉甲方的授权和工程建设)3.1本合同建造费,估算为人民币,甲方需依工程进度和合同要求,准时付款给乙方。付款支付如附件一。4.1(甲方)发包人按本合同规定的内容,在规定的时间内向(乙方)提交资料及文件,并对其完整性、正确性负责,(甲方)发包人不得要求(乙方)承包人违反国家有关标准进行建造。4.2(甲方)发包人变更委托建造项目、规定、条件或因提交的资料错误,或所提交资料较大修改,以致(乙方)承包人需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同),重新明确有关条款外,(甲方)发包人应按(乙方)承包人所耗工作量向(乙方)承包人增付建造费用。4.3在未签订合同签(甲方)发包人已同意,(乙方)承包人为(甲方)发包人所作的各项估计,报价应按收费标准相应支付建造费用。4.4(乙方)承包人应保护(甲方)发包人的知识产权,设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利设计。未经(甲方)发包人同意,(乙方)承包人不可向第三人转让或用于好本合同外的项目。5.1(乙方)承包人应按国家技术规范、标准、规程及(甲方)发包人提出的施工图要求,进行施工建设,按合同规定的进度要求,提交质量合格的材料、物料和辅料并保证施工品质。5.2(乙方)承包人建筑施工建筑物合理使用年限最少为年。6.1在合同履行期间,(甲方)发包人要求终止或解除合同,(甲方)发包人应根据(乙方)承包人已进行的实际工作量支付赔偿给(乙方)承包人。6.2(甲方)发包人应按本合同规定的金额和完成的工程进度项(乙方)承包人支付建造工程费。逾期支付每周应承担支付千分之一的逾期违约金,逾期超过30天时,(乙方)承包人有权暂停履行下阶段的工程工作,并书面通知(甲方)发包人。6.3(乙方)承包人对图纸资料及文件出现的遗漏或错误应立即和设计院沟通修改和补充。由于(甲方)图纸资料及文件出现的遗漏或错误造成工程质量事故损失,(乙方)承包人除书面通知甲方,并负责采取补救措施外,不承担任何责任。6.4合同生效后,(甲方)发包人要求终止或解除合同,(甲方)发包人应25%总造价款作为(乙方)承包人的赔偿。7.1本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构件和设备,都注明其规格、型号、性能等技术指标,(乙方)承包人不得以次充好,任意用它品取代。7.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。7.3本合同发生争执时,双方当事人应及时协商解决,也可以由当地行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。7.4本合同一式三份,发包人二份,承包人一份。7.5本合同经双方签章并在(乙方)
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 【语文】古诗词诵读《江城子 乙卯正月二十日夜记梦》课件++2024-2025学年统编版高中语文选择性必修上册
- 团队协作课件百度云
- 2024年新高一数学初升高衔接《全称量词与存在量词》含答案解析
- 《怎样花纳税人的钱》课件
- 《泥石流岩溶地震》课件
- 新消防法课件资源
- 《干涉重要》课件
- 医用明胶市场发展现状调查及供需格局分析预测报告
- 滑雪板箱市场洞察报告
- 玩具小房子市场发展预测和趋势分析
- 地理课堂教学评价
- 生产经理的个人简历参考模板
- 算法及其描述-高中信息技术粤教版(2019)必修1
- 圆的周长习题(有答案)
- T-CACM 1397-2022 儿童青少年近视防控中医适宜技术临床实践指南
- 高一物理必修1物理试卷及标准答案
- 近效期药品登记表
- 一个冬天的童话 遇罗锦
- YY 0569-2005生物安全柜
- GB/T 13610-2020天然气的组成分析气相色谱法
- 心肌梗死后综合征
评论
0/150
提交评论