（新版）江西监理工程师《建设工程合同管理》高频核心题库300题（含答案详解）

PAGEPAGE1（新版）江西监理工程师《建设工程合同管理》高频核心题库300题（含答案详解）一、单选题1.下列不属于标准设计施工总承包招标文件内容的是()。A、工程量清单B、发包人要求C、招标公告D、评标办法答案：A解析：准设计施工总承包招标文件共七章，分别为：招标公告（或投标邀请书）；投标人须知；评标办法；合同条款及格式；发包人要求；发包人提供的资料；投标文件格式。2.履约保证的形式不包括（）。A、履约担保金B、履约银行保函C、履约协议书D、履约担保书答案：C解析：履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种。3.（2013年真题）关于定金的说法，正确的是（）。A、合同中支付的预付款可按定金处理B、债务人履行债务后定金必须收回C、给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金D、收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金答案：D解析：本题考查的是担保方式。收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金。4.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（）．A、承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款B、发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法C、发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶I措施和追加的费用D、承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款答案：A解析：P99-102如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同约定的变更，应与承包人通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分。协议的内容应包括:承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施;发包人应提供的条件;所需追加的合同价款;提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励等。5.合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是（）。A、地震灾害导致施工暂停B、恶劣气候影响施工安全C、社会动乱影响施工进度D、图纸设计错误导致的工程返工答案：D解析：知识点:合同法律关系。法律事实分为行为和事件，行为带有主观性，而事实是客观的。6.公开招标在开标时，应当由（）。A、招标监督机构主持，所有投标人均应参加B、招标监督机构主持，投标人自愿参加C、招标人主持，所有投标人均应参加D、招标人主持，投标人自愿参加答案：C解析：知识点:评标、决标阶段的工作。开标应当由招标人主持，所有投标人参加。7.下列关于开标的说法正确的是（）。A、应由招标代理人主持B、应在招标人确定的时间开标C、异议应当在开标现场提出D、招标人应当在一定期限内答复异议答案：C解析：1、工程勘察、设计招标的开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。2、开标由招标人主持并邀请所有投标人参加。3、开标时应首先检查投标文件的密封情况，再按照规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、项目负责人、勘察设计服务期限及其他内容。4、如采用电子招投标，则投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布上述内容，并记录在案。5、投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。8.根据ECC合同，最突出体现合作伙伴管理理念的是（）。A、风险和保险B、早期警告和补偿事件C、测试和缺陷D、争端和合同终止答案：B解析：本题考查的是ECC合同中的合作伙伴管理理念。早期警告的补偿事件，是ECC合同中体现合作伙伴管理理论的条款。9.某污水处理厂项目采用经评审的最低投标价法进行评标。评标办法规定，对提前竣工、污水处理成本偏差等因素进行价格折算。价格折算的办法如下：该工程招标工期为30个月，承诺工期每提前1个月，给招标人带来的预期收益为50万元。污水处理成本比招标文件规定的标准每高一个百分点，投标报价增加2％，每低一个百分点，投标报价减少1％。高于10％投标将被否决。投标人A：投标报价为4850万元，污水处理成本比规定标准高2个百分点，承诺的工期为30个月。投标人B：投标报价为4900万元，污水处理成本比规定标准高1个百分点，承诺的工期为29个月。投标人C：投标报价为5000万元，污水处理成本比规定标准低2个百分点，承诺的工期为28个月。则最终评标价由低到高的顺序为()。A.投标人A，投标人B，投标人CB.投标人C，投标人B，投标人AC.投标人A，投标人A、投标人BB、投标人C、投标人D、投标人B答案：B解析：57污水处理成本偏差因素的评标价格调整：投标人A：4850×2×2％=194(万元)；投标人B：4900×1×2％=98(万元)；投标人C：5000×2×(-1％)=-100(万元)。提前竣工因素的评标价格调整：投标人A：(30-30)×50=0(万元)；投标人B：(29-30)×50=-50(万元)；投标人C：(28-30)×50=-100(万元)；评标价格比较表(表3-13)。10.某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（）。A、向发包人索赔B、向乙施工单位索赔C、向监理单位索赔D、自行承担答案：A解析：发包人暂停施工的责任，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。（2）发包人责任的暂停施工3）协调管理原因。同时在现场的两个承包人发生施工干扰，监理人从整体协调考虑，指示某一承包人暂停施工。11.根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，永久工程损失的差额部分应由（）进行补偿。A、发包人B、承包人C、合同条款确定的该风险责任人D、造价咨询机构答案：A解析：96本题考查的是明确保险责任。标准施工合同要求在专用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承担的责任。如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。12.(2020年真题)关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A、装饰装修工程的分包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持B、优先受偿的范围包括承包人应获得的利润C、施工合同无效或建筑工程未经竣工验收，承包人不得行使工程价款的优先受偿权D、承包人行使优先受偿权的期限为1年，自发包人应当给付建设工程价款之日起计算答案：B解析：选项A错误，《司法解释》规定，建设工程合同纠纷中，与发包人订立建设工程施工合同的承包人，根据合同法第二百八十六条规定请求其承建工程的价款，分包人不享有优先受偿权。选项B正确，除逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等之外且工程质量合格的，就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。优先受偿权必须以工程质量合格为前提条件，而无论工程是否竣工或合同是否有效。因此C错误。选项D错误，承包人行使建设主程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。13.《标准设计施工总承包合同》中的“价格清单”是指（）。A、发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单B、承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单C、承包人按完成投标方案计算的从设计到竣工各阶段的计划费用D、承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用答案：D解析：知识点:设计施工总承包合同合同文件。设计施工总承包合同的“价格清单”，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是针承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。14.在调价公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前()天的各可调因子的价格指数。A、14B、28C、42D、56答案：C解析：95本题考查的是订立合同时需要明确的内容。各可调因子的现行价格指数.指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数。15.根据《标准设计施工总承包合同》，设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，如无特别约定，则除（）以外的著作权归发包人。A、收益权B、发布权C、署名权D、保护作品完整权答案：C解析：知识点:设计施工总承包合同合同文件。设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有（专用合同条款另有约定除外）。16.(2018年真题)某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为（）。A、报价最低者B、评标得分最低者C、评标得分最高者D、评标价最低者答案：D解析：本题考查的是采用经评审的最低投标价法进行评标时，中标人的确定方法。最低投标价法是指在满足技术、质量、服务等要求的前提下，以投标报价最低为中标原则的评标方法。因此，中标人应为评标价最低者，故选D。17.在任何情况下，建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过（）。A、保险单列明的建筑期保险终止日B、工程所有人对全部工程验收合格之日C、工程所有人实际占用全部工程之日D、工程所有人使用全部工程之日答案：A解析：18.施工合同履行中，发包人迟延提供由其负责采购的材料、工程设备，承包人向监理人提出索赔要求。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（）。A、工期B、费用C、利润D、以上均可以答案：D解析：根据标准施工合同通用条款第15.2条的规定，如果发包人迟延提供由其负责采购的材料、工程设备，承包人可以向监理人提出索赔要求，并可以获得工期、费用、利润等方面的补偿。因此，本题答案为D。19.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。A、合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书B、中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C、合同履行中的洽商协议、中标通知书、已标价的工程量清单D、合同专用条款、合同通用条款、中标通知书答案：C解析：本题考查的是合同文件。合同文件解释顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）合同专用条款；（5）合同通用条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合同文件一经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。合同履行中的洽商协议属于合同协议书的补充文件。20.关于施工招标采用综合评估法，投标报价有算术错误的说法，不正确的是（）。A、投标报价有算术错误的，评标委员会可以按相关原则对投标报价进行修正B、投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准C、总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准D、总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外答案：C解析：57投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。21.(2014年真题)中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。A、按招标文件的规定向招标人提交预付款担保B、按招标文件的规定向招标人提交履约担保C、书面同意从工程款中扣留履约保证金D、按招标文件规定提交工程款支付担保答案：B解析：2.履约担保1）在签订合同前，中标人应按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保。2）中标人不能按招标文件要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。22.依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。A、债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B、债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C、保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D、保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任答案：D解析：本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任。23.某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（）。A、经批准后可以自行招标B、办理备案后可以自行招标C、可以自行招标D、应当委托代理机构招标答案：C解析：根据题干中提到的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，可以得出招标人具备自行招标的能力，因此选项C为正确答案。选项A和B中的“经批准”和“办理备案”并没有具体说明需要经过哪些部门或机构的批准和备案，因此无法判断是否符合实际情况。选项D中的“应当委托代理机构招标”则是一种可能的选择，但并不是必须的。因此，选项C为最合适的答案。24.设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。A、发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B、承包人承担费用和延误的工期C、发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D、发包人和承包人共同承担费用，并延长工期答案：A解析：知识点:订立合同时需要明确的内容。发包人要求中的错误的处理。无论承包人复核时发现与否，由于功能要求错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。25.根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过（）。A、0.01%B、1%C、5%D、10%答案：B解析：答案解析：根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程量的变动是可能导致合同约定单价调整的因素之一。具体来说，当工程量的变动直接导致某项工作每单位成本的变动超过一定百分比时，可以对合同约定的单价进行调整。在这个问题中，需要确定的是这个“一定百分比”是多少。选项A是0.01%，这个比例显然过低，不足以作为调整单价的依据。选项C是5%，虽然比0.01%高，但在实际工程项目中，5%的成本变动可能并不足以触发单价的调整。选项D是10%，虽然是一个相对较高的比例，但我们需要对比所有选项来确定正确答案。选项B是1%，这是一个适中且合理的比例。当工程量的变动导致单位成本变动超过1%时，这通常意味着成本变动已经足够显著，可能影响到合同的平衡性和公平性，因此有必要对单价进行调整。综上所述，根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%时，可以调整合同约定的单价。因此，正确答案是B选项。26.某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是（）。A、联合体投标没有提交联合体协议书B、投标工期长于招标文件中要求的工期C、投标保函金额少于招标文件的要求D、未详细说明使用专利施工的技术细节答案：D解析：知识点:评标、决标阶段的工作。评标委员会首先通过初步评审，检查各投标书是否响应了招标文件的要求，淘汰对招标文件没有做出响应或存在重大偏差的投标书。选项D属于投标文件对招标文件反应的细微差别。27.招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。A、5B、10C、15D、30答案：A解析：49招标人应当按照资格预审公告规定的时间、地点发售资格预审文件。给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于5日28.竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的（）天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。A、7B、14C、28D、56答案：D解析：本题考查的是竣工验收。竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。29.下列关于承包人承担工程缺陷修复义务的说法正确的是（）。A、施工期运行中发现的工程设计缺陷不应由承包人负责修复B、缺陷责任期内出现的工程设计缺陷应当由承包人负责修复C、保修期内出现的工程设计缺陷应当由承包人负责修复D、保修期内出现的工程施工缺陷不应由承包人负责修复答案：B解析：1、保修期自实际竣工日起算，对于提前验收的单位工程起算时间相应提前。2、发包人和承包人按照有关法律法规的规定，在专用条款内约定工程质量保修范围、期限和责任。承包人对保修期内出现的不属于其责任原因的工程缺陷，不承担修复义务。30.材料采购合同属于()。A、实践性合同B、无偿合同C、诺成合同D、单务合同答案：C解析：本题考查的是建设工程材料设备采购合同的概念。建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。买卖合同是双务、有偿合同，是诺成合同。31.(2019年真题)根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是（）。A、伴随服务属于辅助服务B、伴随服务属于必然发生的服务C、提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围D、提供伴随服务不得收费答案：A解析：一、设备招标供货及服务要求《机电产品国际招标标准招标文件（试行）》的规定，机电设备招标的范围除了交付约定的机组设备外，还包括“伴随服务”即根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，一般包括：（1）实施或监督所供货物的现场组装和试运行。（2）提供货物组装和维修所需的专用工具；（3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；（4）在双方商定的一定期限（保修期）内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；（5）在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。卖方应提供合同专用条款/技术规格中规定的所有服务，可规定将为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用包括在合同价中；如果卖方提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议。32.关于合同法律关系的说法，正确的是（）。A、合同法律关系可以没有内容B、技术秘密不能作为合同法律关系的客体C、只有法律事实能够弓|起合同法律关系的消灭D、只有行为能够弓|起合同法律关系的消灭答案：C解析：（二）合同法律关系的产生、变更和消灭（1题）能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。（二）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地震、台风、战争、罢工、禁运等。33.（）以后承包人就失去索赔的权利。A、工程颁发接收证书B、竣工结算C、颁发缺陷责任终止证书D、颁发结清证书答案：D解析：知识点:缺陷责任期管理。提出索赔的期限至发包人接受最终结清证书时止，即合同终止后承包人就失去索赔的权利。34.根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（）最有利的解释进行计价。A、业主B、承包商C、工程师D、善意第三方答案：B解析：知识点:ECC合同中的合作伙伴管理理念。在补偿事件中，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对承包商最有利的解释进行计价；若变更由承包商提供的工程信息，则按对业主最有利的解释计价。35.某项目承包人经发包人同意于7月10日进场施工后，监理人于7月20日发出开工通知，承包人于7月21日收到该通知，通知中说明开工日期为8月10日，则该项目的开工日期应为（）。A、7月10日B、7月20日C、7月21日D、8月10日答案：A解析："(3)开工通知发出前，承包人经发包人同意己经实际进场施工的，(无论此后是否发出开工通知)以实际进场施工时间为开工日期。"36.某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。A、给承包人顺延工期并追加合同价款B、给承包人顺延工期，但不追加合同价款C、给承包人追加合同价款，但不顺延工期D、工期延误和费用损失均由承包人承担答案：D解析：-104本题考查的是施工质量管理。承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。37.(2015年真题)工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。A、施工合同B、监理合同C、勘察合同D、仓储合同答案：C解析：1.勘察人违约合同履行中发生下列情况之一的，属勘察人违约：（1）勘察文件不符合法律以及合同约定；（2）勘察人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；（3）勘察人未按合同计划完成勘察，从而造成工程损失；（4）勘察人无法履行或停止履行合同；（5）勘察人不履行合同约定的其他义务勘察人发生违约情况时，勘察人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。2.发包人违约合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：（1）发包人未按合同约定支付勘察费用；（2）发包人原因造成勘察停止；（3）发包人无法履行或停止履行合同；（4）发包人不履行合同约定的其他义务。发包人发生违约情况时，发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和勘察人损失等。38.发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是（）。A、承包人负责试验并承担相应费用B、发包人负责试验并承担相应费用C、承包人负责试验，发包人承担相应费用D、发包人负责试验，承包人承担相应费用答案：C解析：知识点:施工质量管理。无论哪一方采购的材料，使用前检验均由承包方进行，费用由采购方承担。39.（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，自监理入收到承包人的设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限应不超过（）日。A、7B、14C、21D、28答案：C解析：P127-128承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，按照发包人要求文件中约定的范围和内容审查是否满足合同要求。为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过21天。承包人的设计与合同约定有偏离时，应在提交设计文件的通知中予以说明。40.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（）。A、执行监理人编制的施工安全摺施计划B、要求发包人提供劳动保护用具C、制定安全操作规程D、承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任答案：C解析：P107-108承包人的安全责任包括：严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，软件考前更新，并发放安全工作手册和劳动保护用具等41.根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。A、招标文件B、投标企业定额标准C、委托监理协议书D、投标函及投标函附录答案：D解析：93标准施工合同的组成文件包括：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)已标价的工程量清单；(9)其他合同文件——经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。42.设计施工总承包合同中，监理人获得发包人同意后应提前（）向承包人发出开始工作通知。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求。A、7天，90天B、7天，30天C、14天，90天D、14天，30天答案：A解析：知识点:开始工作。监理人获得发包人同意后应提前7天向承包人发出开始工作通知；因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。43.关于合同法律关系的说法，正确的是()。A、合同法律关系可以没有内容B、技术秘密不能作为合同法律关系的客体C、只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭D、只有行为能够引起合同法律关系的消灭答案：C解析：本题考查的是合同法律关系的构成。选项A，合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。选项B，智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术；选项D，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括行为和事件。44.在保证合同中，当事人双方未约定保证期间的（）。A、保证合同无效B、视为连带保证C、保证期限为主债务履行期届满之日起6个月D、保证期限为主债务履行期届满答案：C解析：知识点:担保方式。选项B，未约定保证方式的，视为连带保证。一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。45.某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由()承担。A、承包人B、钢材供应商C、监理单位D、发包人答案：D解析：-104发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况时，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。46.招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的,招标人将于（）向未中标人支付技术成果经济补偿费。A、签订合同后5日内B、中标通知书发出后15日内C、中标通知书发出后30日内D、签订合同后30日内答案：C解析：38招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。47.下列建设工程的勘察、设计，不可以直接发包的是()。A、采用特定的专利B、建筑艺术造型有特殊要求的C、采用专有技术的D、全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的答案：D解析：28有下列情形之一的，经项目审批、核准部门审批、核准，项目的勘察设计可以不进行招标:(1)涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标;(2)主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求;48.作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。A、完全民事行为B、限制民事行为C、与合同履行相适应民事行为D、一般民事行为答案：C解析：自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。49.保险合同一般是以()的形式订立的。A、保险单B、合同C、电子文件D、邮件答案：A解析：本题考查的是保险概述。保险合同一般是以保险单的形式订立的。50.根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）。A、均采用无条件担保B、分别采用无条件担保和有条件担保C、均采用有条件担保D、分别采用有条件担保和无条件担保答案：A解析：90履约担保和预付款担保均采用无条件担保。51.某项目监理人于7月10日发出开工通知，承包人于7月11日收到该通知，通知中说明开工日期为8月1日，但因拆迁纠纷直至8月20日才具备开工条件，则该项目的开工日期应为（）。A、7月10日B、7月11日C、8月1日D、8月20日答案：D解析：根据题目描述，开工通知是在7月10日发出的，但承包人实际收到通知的时间是7月11日。而开工日期是在收到开工通知并具备开工条件后由监理人确定。由于拆迁纠纷导致8月20日才具备开工条件，因此该项目的开工日期应为8月20日。52.（2016年真题）某工程投保了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）A、大雨造成现场档案资料损毁B、雷电击毁现场施工用配电柜C、设计错误导致部分工程拆除重建D、施工机械过度磨损需要停工检修答案：B解析：【保险责任范围=要赔的】（1）自然事件：地震、海啸、雷电、台风、暴雨、水灾、地面下陷下沉等人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故：不可预料的且被保险人无法有效控制的突发事件，如火灾、爆炸。【除外责任=不赔的】（每年都考）（1）保风险，必然发生的损失不保（如材料损耗、机械磨损、维修检修保养费用）。（2）自燃、氧化、气温变化、正常水位变化等渐变原因，不属于自然灾害，不保。（3）被保险人管理失误（如设计错误、施工方法不当、材料不合格、停电断电造成的）不属于意外事件，不保。（4）保建造/安装过程。开始建造前已存在的，结束建造后的（例如工程业主己经验收合格或实际接收的部分）不保。53.投标人在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上勘察或设计方案的，视为（）。A、废标B、放弃投标C、提供备选方案D、一个方案答案：C解析：知识点:勘察设计评标的程序。投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上勘察或设计方案的，视为提供备选方案。54.下列关于履约保证的描述中错误的是（）。?A、履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书B、履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票C、履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的20%D、履约担保书由保险公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%答案：C解析：18本题考查的是保证在建设工程中的应用。履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%；履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的10%；履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。55.索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（）天内向监理人递交索赔意向通知书。A、5B、15C、21D、28答案：D解析：-112本题考查重点是“索赔管理”。承包人应在索赔事件发生后的28天内向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书，丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利。因此，本题的正确答案为D。56.甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生纠纷后，乙公司应（）。A、要求甲公司支付电视机货款B、要求该采购员支付电视机货款C、中止合同并要求甲公司退货D、换货后要求甲公司支付电视机货款答案：A解析：本题考查的是代理关系。采购员的代理行为属于委托代理，代理产生的后果由委托人承担。57.下列关于邀请招标的描述中，正确的是()。A、邀请招标也称为无限竞争性招标B、只有少量潜在投标人可供选择可采用邀请招标C、对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目必须采用邀请招标D、邀请招标一般采用资格预审的方式答案：B解析：40对于技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择或采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大，可以进行邀请招标。58.某施工项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠30万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）万元。A、1030B、1000C、970D、950答案：C解析：59.（2020年真题）合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（）A、质量合格证B、进度款支付证C、验收证书D、验收款支付证答案：C解析：P144本题考查材料采购合同履行管理。合同材料经检验合格，买卖双方应签署合同材料验收证书一式二份，双方各持一份。60.判断勘察设计投标人的技术能力，是否具备承担勘察设计任务的能力，主要通过判断（）。A、各类勘察设计人员的专业覆盖面B、各类勘察设计人员数量和各级职称人员的比例C、勘察设计负责人的资格和能力D、同类工程的设计经历答案：C解析：本题考查的是工程勘察设计招标主要工作内容。选项ABD均属于考查的范围，但最重要的是选C。61.下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是()。A、污染物B、不利于施工的气候条件C、非自然的物质障碍D、不可预见的自然物质条件答案：B解析：-110本题考查的是变更管理。不利物质条件属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。62.在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知()天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。A、1B、14C、28D、56答案：C解析：-114对于承包人违反合同规定的情况，监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知。63.FIDIC合同系列中，《施工合同条件》中，如果承包商在被要求对测量记录进行审查后（）天内未向工程师发出此类通知，则视为记录准确予以认可。A、7B、14C、24D、48答案：B解析：-157如果承包商在被要求对测量记录进行审查后14天内未向工程师发出此类通知，则视为记录准确予以认可。64.设计施工总承包合同模式下，一般情况下，承包人应保证其履约担保在()一直有效。A、竣工验收前B、颁发工程接收证书前C、工程移交前D、竣工后试验通过前答案：B解析：本题考查的是履约担保。承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效。65.在建设工程材料采购招标中，投标人报FOB价，对该报价理解正确的是（）。A、卖方在指定的装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货B、包含将货物交由承运人保管之前的一切运输费用C、包含从装运港运至目的港的运费D、包含保险费答案：A解析：FOB价表示的是船上交货价，即卖方在指定的装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货。因此，正确答案是A。其他选项通常在其他的贸易术语中有所涉及，但在FOB价中并不包含。66.(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（）承担的风险。A、发包人B、承包人C、发包人和承包人共同D、由专用条款约定的一方答案：B解析：（三）发包人提供的材料和工程设备对于包工部分包料的施工承包方式，往往设备和主要建筑材料由发包人负责提供，需明确约定发包人提供材料设备分批次交货的种类、规格、数量、交货期限和地点等内容。（四）异常恶劣的气候条件范围(每年考）【异常恶劣的气候条件P93】属于发包人的责任；（工期顺延，但不补偿费用和利润）P112【不利气候条件P93】对施工的影响则属于承包人应承担的风险；应在专用条款中明确界定不利于施工的气候和异常恶劣的气候条件之间的界限。【不利物质条件P109】不利物质条件属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。(赔工期和费用）P111承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通知监理人。监理人应当及时发出指示，构成变更的，按变更对待。如果监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，仍由发包人承担。67.勘察设计招标的开标中，投标人对开标有异议的，应当在（）提出。A、投标截止时间之前B、开标现场C、开标完成后3内D、开示完成后10日内答案：B解析：知识点:勘察设计招标中开标的规定。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。68.我国建设领域目前工程项目管理的核心是()。A、法人负责制B、招标投标制C、工程监理制D、合同管理答案：D解析：合同管理贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的核心，工程建设质量、投资、进度目标的设置及其管控，都是以合同为依据确立的，可以说，做好项目就是履行好合同。69.()专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A、高空作业工程B、地下暗挖工程C、大爆破工程D、深水作业工程答案：B解析：98本题考查的是承包人的义务。在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。70.下列属于取得工程勘察劳务资质的企业不可以承接的工程范围的是()。A、岩土工程治理B、凿井C、工程钻探D、海洋勘探答案：D解析：30取得工程勘察劳务资质的企业，可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井等工程勘察劳务业务。71.关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）A、建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持B、凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应当承担民事责任C、施工企业的保修责任可以全部免除D、施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任答案：D解析：施工合同中未经竣工验收擅自使用的责任建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。72.投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）前，以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起（）内作出答复；作出答复前将暂停招标投标活动。A、14日，7日B、10日，5日C、10日，3日D、14日，5日答案：C解析：知识点:招标文件异议的处理。投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前，以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。73.根据《标准施工合同》，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（）。A、承包人提交竣工验收申请报告之日B、整修和完善工作完成日C、承包人重新提交竣工验收报告的日期D、工程接收证书颁发日答案：A解析：本题考查的是竣工验收管理。竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求时，监理人应指示承包人限期修好，并缓发工程接收证书。经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，竣工日仍为承包人提交竣工验收申请报告的日期。74.下列关于中标的描述中正确的是()。A、确定中标人的权力归评标委员会B、招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C、招标人可以根据自己的意愿确定中标人D、中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同答案：B解析：49招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，也可以依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。75.对于设备的采购，卖方负责与承运人签订运输协议，并承担货物运至目的地的运费和保险费的设备报价称之为（）。A、FOB价B、FCA价C、IF价D、CIP价答案：D解析：本题考查的是材料设备采购招投标报价方式。CIP价（指定目的地价），卖方负责与承运人签订运输协议，并承担货物运至目的地的运费和保险费。76.在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，而资格审查文件规定的数量为7个，则（）。A、不需要进行评分，随时选取7个通过资格审查B、需要进行评分，8家均通过资格审查C、需要进行评分，前7家通过资格审查D、不需要进行评分，提交资格申请文件时间排在前7位的通过资格审查答案：C解析：本题考查的是有限数量制。通过详细审查的申请人数量超过规定数量的，审查委员会依据招标文件中的评分标准进行评分，按得分由高到低的顺序进行排序。77.根据FIDIC施工合同条件，对永久工程每项工程的计量，应以（）计算。A、图纸净值B、双方签证确定的净值C、实际完成的净值D、考虑膨胀、收缩或浪费在内的实际完成值答案：C解析：本题考查的是《施工合同条件》典型条款分析。工程计量的方法。对永久工程每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀、收缩或浪费。78.(2017年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。A、分别由发包人和承包人负责投保B、均由发包人负责投保C、分别由承包人和发包人负责投保D、均由承包人负责投保答案：D解析：（2）发包人办理保险如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，由几家承包人分别投保的话，有可能产生重复投保或漏保，此时由发包人投保为宜。双方可在专用条款中约定，由发包人办理工程保险和第三者责任保险。无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。79.（2015年真题）下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。A、台风导致脚手架坍塌B、雷电引起火灾C、建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D、洪灾引起的沉降答案：C解析：【保险责任范围=要赔的】（1）自然事件：地震、海啸、雷电、台风、暴雨、水灾、地面下陷下沉等人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故：不可预料的且被保险人无法有效控制的突发事件，如火灾、爆炸。【除外责任=不赔的】（每年都考）（1）保风险，必然发生的损失不保（如材料损耗、机械磨损、维修检修保养费用）。（2）自燃、氧化、气温变化、正常水位变化等渐变原因，不属于自然灾害，不保。（3）被保险人管理失误（如设计错误、施工方法不当、材料不合格、停电断电造成的）不属于意外事件，不保。（4）保建造/安装过程。开始建造前已存在的，结束建造后的（例如工程业主己经验收合格或实际接收的部分）不保。80.按照建设项目总进度目标论证的工作步骤，项目结构分析后紧接着需要进行的工作是（）。A、调查研究和收集资料B、项目的工作编码C、编制各层进度计划D、进度计划系统的结构分析答案：D解析：本题考查的是按照建设项目总进度目标论证的工作步骤中，项目结构分析后紧接着需要进行的工作。根据建设项目总进度目标论证的工作步骤，项目结构分析是第二步，而在进行进度计划编制之前，需要对进度计划系统进行结构分析，以确定进度计划编制的基础和依据。因此，本题的正确答案为D。选项A调查研究和收集资料是第一步；选项B项目的工作编码是第三步；选项C编制各层进度计划是第四步。81.投标保证金将被没收的情形不包括（）。A、投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标文件B、投标人在投标有效期内修改投标文件C、投标人采用不正当的手段骗取中标D、中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正答案：B解析：18本题考核的是投标保证金将被没收的情形。下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：(1)投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；(2)中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正；(3)中标人根据规定未能提交履约保证金；(4)投标人采用不正当的手段骗取中标。82.以下有关民事责任的承担，正确的是（）。A、民事责任承担，分为按份责任、平均责任和连带责任三类B、对于按份责任，平均承担责任C、对于连带责任，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任D、对于连带责任，实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，不得向其他连带责任人追偿答案：C解析：知识点:民事责任。选项A，分为按份责任和连带责任两种。选项B，能够确定责任大小的，各自承担相应的责任，难以确定责任大小的，平均承担责任。选项D，对于连带责任，实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，可以向其他连带责任人追偿。83.工程建设涉及的主要险种中，（）是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。A、建筑工程一切险B、安装工程一切险C、机器损坏险D、人身意外伤害险答案：A解析：22本题考核的是建筑工程一切险。建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。84.关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，正确的是（）。A、获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意B、监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准C、发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，则视为临时指示未得到发包人的书面确认D、发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为未获得发包人的批准答案：B解析：2、监理人（1）监理人享有[勘察]合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。（2）未经发包人批准，监理人无权修改[勘察]合同。合同约定应由勘察人承担的义务和责任，不因监理人对勘察文件的审查或批准，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。3、发包人的决定或答复（1）发包人在法律允许的范围内有权对勘察人的勘察工作和/或勘察文件作出处理决定，勘察人应按照发包人的决定执行。（2）发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对勘察人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得发包人的批准。85.施工招标采用综合评估法，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是（）。A、以施工方案得分高的优先B、以评标价低的优先C、以投标报价低的优先D、以综合得分高的优先答案：D解析：86.依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是()。A、材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B、到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C、供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D、到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地答案：C解析：-104本题考查的是施工质量管理。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况时，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。87.某工程施工合同约定的工期为18个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第14个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第20个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为19个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。A、提前工期1个月给予承包人奖励B、延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C、对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D、因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任答案：B解析：一）合同工期“合同工期”指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。（二）施工期承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止。以此期限与合同工期比较，判定是提前竣工还是延误竣工。延误竣工承包人承担拖期赔偿责任，提前竣工是否应获得奖励需视专用条款中是否有约定。题中：合同工期为18个月，施工期为19个月，所以延误工期1个月。88.根据FIDIC施工合同条件，对永久工程每项工程的计量，应以（）计算。A、图纸净值B、双方签证确定的净值C、实际完成的净值D、考虑膨胀、收缩或浪费在内的实际完成值答案：C解析：知识点:《施工合同条件》典型条款分析。工程计量的方法。对永久工程每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀、收缩或浪费。89.招标人对已发出的招标文件进行修改的，应当在（）以书面形式通知所有招标文件收受人。A、提交投标文件截止时间至少15日前B、提交投标文件截止时间至少20日前C、资格评审工作开始前15天D、资格评审工作开始前20天答案：A解析：本题考查的是工程勘察设计招标主要工作内容。招标人澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。90.(2015年真题)某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为＋2.5%，技术偏差调整值为＋3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。A、7.5B、11.5C、13.0D、20.5答案：D解析：本题考查的是设备采购的评标。价格调整额＝供货范围偏差调整额＋商务偏差调整额＋技术偏差调整额＝4＋300×2.5%＋300×3%＝20.5（万美元）。91.对于电子招投标，投标人完成电子投标文件上传后，投标人提交投标文件的时间是（）。A、上传投标文件提开始时间B、实际传输完成时间C、电子招标投标交易平台向投标人发出递交回执通知的时间D、递交回执通知中载明的传输完成时间答案：D解析：知识点:电子招投标的相关规定。投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知，递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。92.关于定标的说法，正确的是（）。A、确定中标人的权力归评标委员会B、招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C、招标人可以根据自己的意愿确定中标人D、中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同答案：B解析：本题考查的是招标程序。招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。如果招标人授权评标委员会确定中标人，评标委员会可将排序第一的投标人定为中标人，提交发包人请其与中标人签订施工合同。93.银皮书规定，当原定进度计划与实际进度不相符时，承包商还应提交一份修订的进度计划，除非业主在收到进度计划后的（）天内向承包商发出通知，指出其不符合合同要求。A、7B、14C、21D、28答案：C解析：-161当原定进度计划与实际进度不相符时，承包商还应提交一份修订的进度计划，除非业主在收到进度计划后的21天内向承包商发出通知，指出其不符合合同要求，承包商即应按照该进度计划进行工作，业主人员有权依照该进度计划安排其活动。94.关于抵押物的说法，正确的是（）。A、不能是第三人提供的财产B、只能是债务人提供的财产C、必须转移占有D、不必转移占有答案：D解析：1、抵押的概念（1）抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。（2）其中债务人或者第三人称为抵押人，债权人称为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。95.抵押与质押的区别主要在于（）。A、担保财产是否为第三人的财产B、担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C、担保财产是否转移占有D、债权人是否有优先受偿权答案：C解析：16质押转移占有，抵押不转移占有。96.在接收证书颁发前业主确实使用的工程，视为自（）起已被业主接收。A、开工之日B、开始使用之日C、缺陷责任期结束之日D、办理接收证书之日答案：B解析：本题考查的是《施工合同条件》典型条款分析。在接收证书颁发前业主确实使用了工程的任何部分的处理，该使用的部分应视为自开始使用之日起已被业主接收。97.按照标准施工合同通用条款的规定，如果监理人没有在约定时间内对承包人提交的进度计划后予以批复或提出修改意见，则视为（）。A、监理人已批准，对承包人.发包人产生约束力，但监理人不受其约束B、监理人已批准，将作为判定是否顺延合同工期的主要依据C、监理人未批准，承包人应修改进度计划D、监理人未批准，承包人应等待监理人的进一步指示答案：B解析：按照标准施工合同通用条款的规定，如果监理人没有在约定时间内对承包人提交的进度计划后予以批复或提出修改意见，则视为已批准。这意味着进度计划将作为判定是否顺延合同工期的主要依据，因此答案为B。选项A中的“监理人已批准，对承包人.发包人产生约束力，但监理人不受其约束”是错误的，因为监理人批准后，对承包人和发包人都有约束力。选项C和D中的“承包人应修改进度计划”和“承包人应等待监理人的进一步指示”也是错误的，因为如果监理人没有在约定时间内对进度计划提出修改意见，那么承包人可以按照原计划进行施工，而不需要修改或等待监理人的指示。98.《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，勘察和设计招标项目在招标公告或投标邀请书中应列明的内容不包括（）A、招标条件B、项目概况C、开工时间D、投标人资格要求答案：C解析：29《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，勘察和设计招标项目在招标公告或投标邀请书中应列明如下内容:招标条件、项目概况与招标范围、投标人资格要求、技术成果经济补偿、招标文件的获取、投标文件的递交、联系方式、时间。99.关于施工阶段施工部位检查的表述中，不正确的是（）。A、承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后即无需通知监理人检查B、经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖C、监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后，由监理人重新检查D、承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度答案：A解析：-104承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度，尤其要做好工程隐蔽前的质量检查。承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，通知监理人在约定的期限内检查，承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后，由监理人重新检查。100.（2016年真题）某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订合同的时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。A、4月30日B、5月5日C、5月15日D、6月14日答案：D解析：【投标保证金的有效期】①起始点：从提交投标文件的截止之日起算。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标有效期起点=开标时间=投标截止日期=投标保证金有效期起点②截止时间：由招标文件规定。（公布中标结果及签订合同都在该截止时间前）若由于评标时间过长而使保证到期，招标人应当通知投标人延长保函或保证书有效期。101.(2017年真题)根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是（）。A、临时设施B、建筑材料C、工程设备D、专业工程答案：D解析：2.签订合同时签约合同价内尚不确定的款项（1）暂估价（一定发生）暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。该笔款项属于签约合同价的组成部分，合同履行阶段一定发生，但招标阶段由于局部设计深度不够、质量标准尚未最终确定、投标时市场价格差异较大等原因，要求承包人按暂估价格报价部分，合同履行阶段再最终确定该部分的合同价格金额。（2）暂列金额（不一定发生）暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金102.(2018年真题)关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。A、在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项B、监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行C、发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令D、监理人的指示错误给承包人造成损失，由承包人和监理人承担连带责任答案：A解析：二、监理人受委托人的委托，依照法律、规范标准和监理合同等，对建设工程勘察、设计或施工等阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理的法人或其他组织。既属于发包人方的人员，但又不同于发包人的雇员，即不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作，以保障工程按期、按质、按量完成发包人的最大利益为管理目标，依据合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中的有关管理事项。（一）受发包人委托对施工合同的履行进行管理（1）在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作；（2）在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项；（3）承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行；（4）在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项，如单价的合理调整、变更估价、索赔等。（二）居于施工合同履行管理的核心地位（1）监理人应公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项。（2）除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现；承包人的各种问题也首先提交监理人。（三）监理人的指示监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。通用条款明确规定:（1）监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和（或）工期延误，由发包人承担赔偿责任。（2）监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。103.设备采购合同，买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后（）日内，向卖方支付合同价格的（）。A、14；20%B、28；20%C、14；25%D、28；25%答案：D解析：买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的25%。104.(2018年真题)《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。A、投标截止日B、开标之日C、中标通知书发出之日D、投标截止日前28日答案：D解析：（五）物价浮动的合同价格调整1.基准日期：用来划分该日后由于政策法规的变化和市场物价浮动对合价价格影响的责任。以投标截止日期前第28天定义为基准日，作为划分合同风险的时间点。（补充）105.为了保证实际施工过程中承包人能够按计划施工，()通过协调保障承包人的施工不受到外部或其他承包人的干扰，对已确定的施工计划要进行动态管理。A、监理人B、发包人C、总包单位D、设计单位答案：A解析：102本题考查的是施工进度管理。为了保证实际施工过程中承包人能够按计划施工，监理人通过协调保障承包人的施工不受到外部或其他承包人的干扰，对已确定的施工计划要进行动态管理。106.根据《标准设计施工总承包招标文件》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。A、发包人、监理人、承包人和分包人均应投保B、承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保C、承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保D、承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保答案：A解析：-127本题考核的是工伤保险的投保。承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投保此项保险。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。107.监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。A、7B、14C、15D、28答案：B解析：本题考查的是变更估价。监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。108.根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的()部分。A、单价支付B、工程材料费用C、总价支付D、人工费用答案：A解析：95标准施工合同通用条款规定用公式法调价，但调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。109.关于设计施工总承包合同履约担保的表述中，不正确的是（）。A、承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效B、如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效C、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效D、由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人与承包人共同承担答案：D解析：本题考核的是履约担保。承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效。如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。110.在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（）。A、踏勘现场B、召开投标预备会C、组建评标委员会D、递交投标文件答案：A解析：111.按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是()。A、抵押人依法有权处分的国有土地使用权B、抵押人使用的宅基地C、抵押人拥有的股票D、学校设施答案：A解析：16本题考查的是担保方式。下列财产可以作为抵押物：(1)建筑物和其他土地附着物；(2)建设用地使用权；(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；(4)生产设备、原材料、半成品、产品；(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器；(6)交通运输工具；(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。下列财产不得抵押:(1)土地所有权;(2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封、扣押、监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产112.以下有关九部委发布的《标准勘察合同》内容说法不正确的是（）。A、适用范围是依法必须招标的与工程建设有关的勘察项目B、履约保证金采用银行保函的，应当提供无条件地、不可撤销担保C、房屋建筑和市政工程等工程勘察项目招标可以使用《建设工程勘察合同（示范文本）》D、双方可协商约定专用条款答案：D解析：知识点:九部委勘察合同的相关规定。选项D，除通用合同条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触，注意有条件。113.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。A、进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B、监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C、进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D、进度款支付证书--经签发监理人无权修改答案：C解析：P104-107监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查.提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料。经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。114.根据《建设施工合同（示范文本）》，（）表明合同终止。A、竣工验收合格B、工程移交C、竣工结算D、结清单生效答案：D解析：本题考查的是缺陷责任期管理。承包人收到发包人最终支付款后结清单生效，结清单生效即表明合同终止。115.根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（）。A、投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款B、中标通知书-通用条款-发包人要求-勘察费用清单C、合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求D、通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单答案：B解析：本题考查的是建设工程勘察合同文本的构成。合同文件的解释顺序：合同协议书、中标通知书、投标函及投标