（必练）监理工程师《建设工程合同管理》备考题库宝典（核心题版）

PAGEPAGE1（必练）监理工程师《建设工程合同管理》备考题库宝典（核心题版）一、单选题1.以下（）专项施工方案需要5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A、高空作业工程B、地下暗挖工程C、大爆破工程D、深水作业工程答案：B解析：知识点:承包人的义务。2.(2009年真题)按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后（）。A、应当由发包人保管B、应当由承包人保管C、应当由监理人保管D、应当由材料供应商保管答案：B解析：（四）对发包人提供的材料和工程设备管理发包人在到货7天前通知承包人。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。材料在验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。发包人要求向承包人提前接货的物资，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的保管费用。材料有质量或延期交付问题，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。3.对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（）组织，应在试验日期提前（）通知对方。A、承包人，14天B、发包人，14天C、承包人或发包人，14天D、承包人或发包人，21天答案：D解析：知识点:缺陷责任期管理。竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行。发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人。4.根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。A、不利的物质条件B、发包人提供的材料和工程设备提前交货C、异常恶劣的气候条件D、基准资料的错误答案：D解析：本题考查的是索赔管理。用排除法。选项A、B、C均为不能补偿利润的项目。5.（2019年真题）下列合同法律关系中,建筑材料可以成为合同客体的是（）A、施工合同B、设计合同C、买卖合同D、勘察合同答案：C解析：合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。6.设计施工总承包合同模式下，以下说法不正确的是（）。A、设计文件应由发包人向有关政府部门报送审查B、政府有关部门提出审查意见，发包人必须修改“发包人要求”文件，使之内容与政府审查意见一致C、如审查指出，发包人原要求与法律法规相抵触，发包人应重新提出“发包人要求”文件D、发包人应在审查同意承包人设计文件后7在内，向政府有关部门报送设计文件答案：B解析：知识点:设计管理。政府有关部门提出审查意见，不需要修改“发包人要求”文件，只需完善设计，承包人按审查意见修改设计文件。7.材料采购合同中，卖方应在合同材料预计（）预通知买方，并在合同材料（）正式通知买方。A、启运7日前，启运24小时前B、启运7日前，启运24小时内C、启运24小时前，启动24小时内D、启运24小时前，到达前24小时内答案：B解析：知识点:材料、设备采购合同履行管理。卖方应在合同材料预计启运7日前，预通知买方，并在合同材料启运后24小时之内正式通知买方。8.担保方式中的保证要求（）订立书面保证合同。A、债权人和债务人B、保证人和债权人C、保证人和债务人D、主合同当事人答案：B解析：1、保证的概念（1）保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。（2）保证这种担保方式必须由第三人作为保证人。（3）保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人9.(2016年真题)根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。A、工程结算价的2%B、签约合同价的2%C、工程结算价的3%D、签约合同价的3%答案：D解析：（二）可以顺延合同工期的情况（非承包人原因）1.发包人原因延长合同工期由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延和（或）费用加利润补偿的情况包括：（1）增加合同工作内容；（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；（4）因发包人原因导致的暂停施工；（5）提供图纸延误；（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；（7）发包人造成工期延误的其他原因。2.异常恶劣的气候条件异常恶劣气候条件导致工期延误，承包人有权要求发包人延长工期。异常恶劣气候条件导致的停工是进度计划中的关键工作，则承包人有权获得合同工期的顺延。如果被迫暂停施工的工作不在关键线路上且总时差多于停工天数，仍然不必顺延合同工期，但对施工成本的增加可以获得补偿。（三）承包人原因的延误未能按合同进度计划完成工作时，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期违约金的最高限额。专用条款说明中建议，违约金计算方法约定的日拖期赔偿额，可采用每天为多少钱或每天为签约合同价的千分之几；最髙赔偿限额为签约合同价的3%.10.在设计施工总承包合同中，下列关于承包人文件的说法，错误的是()。A、专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间B、专用条款内需要约定监理人对承包人提交文件应批准的合理期限C、承包人文件中最主要的是设计文件D、项目实施中，监理人未在约定的期限内对提交文件提出意见，不能进行后续施工答案：D解析：-126本题考查的是订立合同时需要明确的内容。项目实施过程中，监理人未在约定的期限内提出否定意见，视为已获批准，承包人可以继续进行后续工作。11.关于法律事实的说法，正确的是（）。A、法律事实不包括事件B、罢工属于法律事实中的行为C、法院判决不属于法律事实中的行为D、合同当事人违约属于法律事实中的行为答案：D解析：（二）合同法律关系的产生、变更和消灭（1题）能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。（二）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地震、台风、战争、罢工、禁运等。12.以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法正确的是（）。A、只有中标人的方案才能得到补偿B、招标人将于评标结束后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费C、具体补偿标准双方协商D、投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费答案：D解析：知识点:方案的补偿。选项A，招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的。选项B，招标人将于评标结束后中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。选项C，具体补偿标准按招标文件中投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿。13.关于人身保险合同的说法，正确的是（）。A、保险合同只能由被保险人和保险人签订B、受益人由被保险人或投保人指定C、被保险人或受益人必须是投保人D、保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费答案：B解析：本题考查的是保险的内涵。选项A错误，投保合同应该是投保人与保险人签订的；选项C错误，投保人、被保险人可以为受益人。选项D错误，保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。14.（2020年真题）根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由（）承担。A、卖方B、买方C、卖方和买方D、材料生产厂家答案：B解析：P143-144本题考查材料采购合同履行管理。合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。15.某工程施工招标，合同估算价为5000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。A、60B、80C、100D、300答案：C16.在建设工程材料设备采购合同中，按照标的不同分为材料采购合同和设备采购合同。下列属于材料采购合同范畴的是()。A、安装在电力工程中的发电机B、塔吊C、安装在建筑工程中的空调D、用于建筑设备的材料，如电线、水管等答案：D解析：-142材料采购合同采购的是建筑材料，是指用于建筑和土木工程领域的各种材料的总称，如:钢、木材、玻璃、水泥、涂料等，也包括用于建筑设备的材料，如:电线、水管等。17.在下列关于施工企业职工意外伤害险的说法中，表述不正确的是()。A、《建筑法》鼓励建筑施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险B、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险C、意外伤害保险费由施工单位支付，实行总承包的由总承包单位支付意外伤害保险费D、意外伤害保险的保险期限自材料运抵工地开始起至竣工验收合格止答案：D解析：A选项表述正确，根据《建筑法》的规定，建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险。B选项表述正确，根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。C选项表述正确，意外伤害保险费由施工单位支付，实行总承包的由总承包单位支付意外伤害保险费。D选项表述不正确，意外伤害保险的保险期限应该是从施工企业为职工办理保险之日起至职工离职或保险合同终止止。所以D选项是错误的。18.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。A、投标截止日前第14天B、投标截止日后第14天C、投标截止日前第28天D、投标截止日后第28天答案：C解析：知识点:订立合同时需要明确的内容。通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天。19.ECC共同预警的最重要的机制是（）A、早期警告B、补偿事件C、激励事件D、协调沟通答案：A解析：-164早期警告程序是ECC共同预警的最重要的机制。20.在设计施工总承包合同中，关于缺陷责任期管理，下列说法不正确的是()。A、承包人承担修复工程缺陷的义务，费用和工期由责任方负责B、由于承包人原因造成某项缺陷修复，相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年C、大型工程缺陷责任期内的竣工后试验通常在工程稳定运行一段时间后进行D、工程缺陷的责任属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，但不包括合理利润答案：D解析：-138属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。21.关于保证方式的表述中，符合《担保法》规定的是（）。A、在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任B、连带责任保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证C、连带责任保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任D、保证的方式有一般保证和连带责任保证答案：D22.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险|生较大的分部分项工程的专项施工，还需经（）人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A、3B、5C、7D、9答案：B解析：98按照《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。23.投标保证金数额不得超过招标项目估算价的（）。A、2%B、5%C、10%D、20%答案：A解析：知识点:保证在建设工程中的应用。选项D，定金不超过主合同额的20%，投标保证金不超过招标估算价的2%。24.根据《担保法》，下列选项中不能作为质押担保的是（）。A、建筑物B、汽车C、汇票D、仓单答案：C解析：根据《担保法》，质押担保是指债务人将其合法拥有的动产或者动产凭证交付给债权人占有，作为债务的担保。根据担保法第十六条的规定，可以作为质押担保的动产包括但不限于建筑物、汽车和仓单等。而汇票属于票据，不属于动产，因此不能作为质押担保。25.某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。A、给承包人顺延工期并追加合同价款B、给承包人顺延工期，但不追加合同价款C、给承包人追加合同价款，但不顺延工期D、工期延误和费用损失均由承包人承担答案：D解析：-104本题考查的是施工质量管理。承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。26.下列有关邀请招标的说法正确的有（）。A、邀请对象的数目不应少于5家，以5—7家为宜B、不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约费用和节省时间C、由于邀请的范围较小选择面窄，增加了合同履行过程中承包方违约的风险D、由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，不要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料答案：B解析：3、对于技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择或采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大，可以进行邀请招标。（1）邀请对象的数目不应少于3家，以5—7家为宜。（2）优点：不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约费用和节省时间；由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，减少了合同履行过程中承包方违约的风险。（3）缺点：由于邀请的范围较小选择面窄，可能排斥了某些在技术或报价上有竞争实力的潜在投标人，因此投标竞争的激烈程度相对较小。（4）为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，作为评标时的评审内容之一（资格后审）。27.某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷责任期为20个月，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷责任期6个月，A单位工程缺陷责任期的终止时间应为()。A、单位工程竣工日后26个月B、A单位工程竣工日后24个月C、全部工程竣工日后26个月D、全部工程竣工日后24个月答案：B解析：-138本题考查的是缺陷责任期管理。由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次审查、检验和修复时，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。28.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则该招标人()。A、可以采用直接委托方式发包B、可以自行招标，但应当备案C、可以自行招标，无须备案D、必须委托中介机构代理招标答案：B解析：49招标人如具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标的能力的，可自行组织招标。招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续。招标备案文件应说明:招标工作范围;招标方式;计划工期;对投标人的资质要求;招标项目的前期准备工作的完成情况;自行招标还是委托代理招标等内容。29.承包人向监理人报送竣工验收申请报告，不需要具备的条件是()。A、已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料B、已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划C、合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求D、完成了缺陷责任期内的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作答案：D解析：-117当工程具备以下条件时，承包人可向监理人报送竣工验收申请报告:(1)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求;(2)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料;(3)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划;(4)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作;(5)监理人要求提交的竣工验收资料清单。30.由于地质勘察资料存在错误，导致图纸设计出现错误，则在设计合同中，此部分损失应由（）承担。A、发包人B、勘察单位C、设计人D、监理单位答案：A解析：知识点:由于第三人原因造成违约责任的承担。一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。31.FIDIC合同系列中，《施工合同条件》中，属于工程师的主要责任和义务的是（）A、做好项目资金安排B、给予承包商现场占有权C、确定确认合同款支付、工程变更、试验、验收等专业事项等D、工程师还可以向助手指派任务和委托部分权力，工程师有权修改合同答案：C解析：-153工程师的主要责任和义务：执行业主委托的施工项目质量、进度、费用、安全、环境等目标监控和日常管理工作，包括协调、联系、指示、批准和决定等;确定确认合同款支付、工程变更、试验、验收等专业事项等;工程师还可以向助手指派任务和委托部分权力，但工程师无权修改合同，无权解除任何一方依照合同具有的职责、义务或责任。32.合同法律关系客体的智力成果指的是（）。A、建筑物B、设计工作C、技术秘密D、工艺技术设备答案：C解析：合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。33.某施工合同履行过程中，隐蔽的工程隐蔽前未通知监理工程师到场检查，后监理工程师要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。A、发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B、发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C、承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D、承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延答案：D解析：-104承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。34.关于施工招标项目标底的说法，正确的是（）A、施工招标项目必须有标底B、标底应当在开标时公布C、标底应当作为评标的依据D、一个项目可以有几个不同的标底答案：B解析：招标人可自行决定是否编制标底，如有标底，一个项目只能有一个标底；若设有标底，应当在开标时公布。【注释】标底是非强制的，可以编，也可以不编。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。最高投标限价招标人可自行决定是否设有最高投标限价（非必须）；如有，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法；不得规定最低投标限价。超过最高投标限价或低于成本价，都应作废标处理。35.最高额抵押权设立前已经存在的债权，（）。A、可以直接转人最高额抵押担保的债权范围，事后通知当事人即可B、经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围C、应当直接转入最高额抵押担保的债权范围D、不得转入最高额抵押担保的债权范围答案：B解析：16本题考核的是最高额抵押权。最高额抵押权设立前已经存在的债权，经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围。36.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是()。A、物B、财C、行为D、智力成果答案：D解析：本题考查的是合同法律关系的构成。智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。如专利权、工程设计等，都有可能成为合同法律关系的客体。37.监理工程师已签字验收某隐蔽工程，覆盖后监理又怀疑该工程的质量，要求剥露重新检验，检验发现由于混凝土养护不当导致该部分工程质量确实不合格，则重检验的费用由（）承担。A、发包人B、承包人C、监理人D、材料采购方答案：B解析：知识点:隐蔽工程的重新检验的规定。责任主要看再次检验质量是否合格。38.以下()专项施工方案，需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A、高大模板工程B、浅基坑工程C、大爆破工程D、脚手架工程答案：A解析：98本题考查的是承包人的义务。在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。39.施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于（）。A、可给予工期补偿B、可给予费用补偿C、承包人应承担的风险责任D、可以补偿工期、费用补偿答案：A解析：-112标准施工合同中涉及应给承包人补偿的条款标准施工合同通用条款中，可以给承包人补偿的条款如表6-2所示。异常恶劣的气候条件只有工期索赔40.在设计施工总承包合同模式下，关于合同当事人的表述，不准确的是()。A、承包人为联合体的，在履行过程中，承包人不得改变联合体的组成修改联合体协议B、承包人需要按合同约定承担完成工程项目的设计至缺陷责任期的质量缺陷修复责任C、承包人可以是独立的承包人，也可以是联合体D、发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定答案：A解析：-121本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项A，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，履行合同过程中，未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。经发包人同意，可以改变联合体的组成和修改联合体协议。41.建设工程勘察合同文本，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）A、(1)中标通知书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款；(5)通用合同条款B、(1)中标通知书；(2)合同协议书；(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款；(5)通用合同条款C、(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款；(5)通用合同条款D、(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录;(4)通用合同条款；(5)专用合同条款答案：C42.中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。A、按招标文件的规定向招标人提交预付款担保B、按招标文件的规定向招标人提交履约担保C、书面同意从工程款中扣留履约保证金D、按招标文件规定提交工程款支付担保答案：B解析：2.履约担保1）在签订合同前，中标人应按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保。2）中标人不能按招标文件要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。43.在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）A、投标文件没有按要求密封B、投标人在投标有效期内撤销投标C、中标人拒绝订立合同D、中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正答案：A解析：【没收投标保证金的情形】*（1）投标人在投标有效期内撤回投标书；（2）中标人在规定期限内无正当理由未签订合同，或不根据规定接受对错误的修正；（3）中标人根据规定未能提交履约保证金；（4）投标人采用不正当的手段骗取中标。44.设计施工总承包合同模式下，一般情况下，承包人应保证其履约担保在()一直有效。A、竣工验收前B、颁发工程接收证书前C、工程移交前D、竣工后试验通过前答案：B解析：本题考查的是履约担保。承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效。45.(2017年真题)根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。A、发包人组织的工程竣工验收合格日B、工程施工合同中双方约定的完工日C、工程接收证书中写明的实际竣工日D、承包人施工任务的实际完工日答案：C解析：一、合同履行涉及的几个时间期限（一）合同工期合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。合同工期＝合同内约定的工期＋变更索赔顺延的工期合同工期的作用是用于判定承包人是否按期竣工的标准。（二）施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止。以此期限与合同工期比较，判定是提前竣工还是延误竣工。施工期＞合同工期：延误竣工施工期＜合同工期：提前竣工延误竣工承包人承担拖期赔偿责任，提前竣工是否应获得奖励需视专用条款中是否有约定。【竣工日期=实际竣工日期】*补充工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内（14+28）完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。46.下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。A、台风导致脚手架坍塌B、雷电引起火灾C、建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D、洪灾引起的沉降答案：C解析：【保险责任范围=要赔的】（1）自然事件：地震、海啸、雷电、台风、暴雨、水灾、地面下陷下沉等人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故：不可预料的且被保险人无法有效控制的突发事件，如火灾、爆炸。【除外责任=不赔的】（每年都考）（1）保风险，必然发生的损失不保（如材料损耗、机械磨损、维修检修保养费用）。（2）自燃、氧化、气温变化、正常水位变化等渐变原因，不属于自然灾害，不保。【彩蛋】压轴卷，考前会在更新哦~软件（3）被保险人管理失误（如设计错误、施工方法不当、材料不合格、停电断电造成的）不属于意外事件，不保。（4）保建造/安装过程。开始建造前已存在的，结束建造后的（例如工程业主己经验收合格或实际接收的部分）不保。47.投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。A、投标材料性能低于标准B、可以减少招标文件说明的预付款金额C、投标材料性能高于标准D、交货期早于招标文件规定的交货时间答案：B解析：详细评审（1）评标委员会按招标文件规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并编制标价比较表。48.（2017年真题）根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在（）。A、与中标人签订书面合同后的15日内B、与中标人签订书面合同后的5日内C、招投标结束后的30日内D、招投标结束后的15日内答案：B解析：本题考查的是投标保证的相关规定。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。49.关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。A、移交施工场地是发包人的义务，必须一次移交完成B、建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员C、监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准D、监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算答案：D解析：根据题目描述，建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人的义务和职责需要具体分析。选项A中“移交施工场地是发包人的义务，必须一次移交完成”表述过于绝对，不符合实际情况。选项B中“承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构”也不是必须的义务。选项C中“未批复或修改意见则该进度计划视为未得到批准”这样的表述也不准确，应该是在进度计划与实际不符时，监理人有权要求承包人进行修改或调整。因此，正确答案为D，即监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。这是符合合同管理和工程管理实际要求的。50.《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，勘察和设计招标项目在招标公告或投标邀请书中应列明的内容不包括（）A、招标条件B、项目概况C、开工时间D、投标人资格要求答案：C解析：29《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，勘察和设计招标项目在招标公告或投标邀请书中应列明如下内容:招标条件、项目概况与招标范围、投标人资格要求、技术成果经济补偿、招标文件的获取、投标文件的递交、联系方式、时间。51.根据《标准设备采购合同》，对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注（）。A、此端朝上，请勿倒置B、重心、起吊点C、尺寸，重量D、危险标识答案：B解析：本题考查的是材料、设备采购合同履行管理。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。52.(2019年真题)关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是（）。A、以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法B、投标文件载明的交货期早于招标文件要求的，应当给予评标优惠C、评标时不考虑运输费用D、评标时不对价格进行贴现计算答案：A解析：（二）评标价法评标价法是以货币价格作为评价指标的评价方法，依据招标设备标的性质不同，可采用最低评标价法和以设备寿命周期成本为基础的评标价法。该方法是在评标价的基础上，进一步加上一定运行年限内的费用作为评审价格。这些以贴现值计算的费用包括：（1）估算寿命期内所需的燃料消耗费；（2）估算寿命期内所需备件及维修费用；（3）估算寿命期残值。该方法体现了考虑交货、安装指导、运行、维护等设备全寿命期的费用最小原则。【设备寿命周期成本为基础的评标价法】该方法适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物，评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期（短于实际寿命期）,然后再根据投标书的实际情况在报价上加上该年限运行期间所发生的各项费用，再减去寿命期末设备的残值。计算各项费用和残值时，均应按招标文件规定的贴现率折算成净现值。53.（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，自监理入收到承包人的设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限应不超过（）日。A、7B、14C、21D、28答案：C解析：P127-128承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，按照发包人要求文件中约定的范围和内容审查是否满足合同要求。为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过21天。承包人的设计与合同约定有偏离时，应在提交设计文件的通知中予以说明。54.履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到()为止。A、合同签订之日B、签发工程移交证书日C、缺陷责任期止之日D、保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止答案：D解析：18履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止55.设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（）承担。A、发包人B、承包人C、监理人D、发包人和承包人答案：A解析：知识点:订立合同时需要明确的内容。对于发包人承担风险的情况，承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人收到通知后应当及时发出指示。指示构成变更的，按变更条款执行。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。56.根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（）证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后（）内，向卖方支付结清款。A、缺陷责任期届满，14天B、缺陷责任期届满，28天C、质量保证期届满，14天D、质量保证期届满，28天答案：D解析：本题考查的是设备采购合同中合同价格与支付。买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的5%的结清款。57.某设计施工总承包合同规定采用无条件补偿条款，则发包人要求中存在的错误导致承包人受到的损失承担说法正确的是（）。A、只有当承包人复核时发现了该错误，才能由发包人承担B、如承包人复核时未发现该错误，则由承包人承担C、无论承包人复核时是否发现该错误，均由承包人承担D、无论承包人复核时是否发现该错误，均由发包人承担答案：D解析：（二）施工现场范围和施工临时占地1、发包人负责永久工程的征地，需在专用条款中明确工程用地的范围、移交时间，明确从外部接入现场的施工用水、用电、用气等，以及如果发包人同意承包人施工需要临时用地时，发包人应负责完成的工作内容。2、通用条款对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式，需要合同双方在专用条款中约定：由发包人或承包人负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。（三）发包人提供的文件专用条款内应明确约定由发包人提供文件的范围和内容、数量和期限，可能包括项目前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件资料等。（四）“发包人要求”中出现错误或违法情况的责任承担1、发包人要求中的错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出了两种供选择的条款：2、发包人要求违反法律规定承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知后不予改正或不作答复，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。58.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款450万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（）。A、全部消灭B、还有50万元C、还有100万元D、还有130万元答案：D解析：本题考查的是担保方式。抵押物折价或变卖后，价款超过债权部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。500＋20＋50＋10－450＝130万元。59.下列施工合同文件中，解释顺序优先的是()。A、中标通知书B、投标书C、施工合同专用条款D、规范答案：A解析：93(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价的工程量清单;(9)其他合同文件——经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。60.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）．A、缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B、缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C、缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D、缺陷责任期最长不得超过1年答案：A解析：P99缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算，期限视具体工程的性质和使用条件的不同在专用条款内约定（一般为1年）61.（2018年真题）关于保证人资格的说法正确的是（）。A、公民个人不得作为保证人B、企业法人的职能部门一律不得作为保证人C、企业法人的分支机构一律不得作为保证人D、学校在一定条件下可以作为担保人答案：B解析：保证人的资格具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：（1）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。（2）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体62.下列关于勘察费定金支付的说法正确的是（）。A、发包人应在勘察人提交定金支付申请后28天内，将定金支付给勘察人B、定金不得超过勘察费用的2%C、因发包人的原因解除合同时，定金不予退还D、由于不可抗力解除合同时，定金予以退还答案：C解析：A选项是错误的，根据《招标投标法》规定，发包人应在勘察人提交定金支付申请后14天内，将定金支付给勘察人。B选项是错误的，根据《招标投标法》规定，定金不得超过勘察费用的1%。C选项是正确的，根据《招标投标法》规定，因发包人的原因解除合同时，定金不予退还。D选项是错误的，根据《招标投标法》规定，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还。63.建设工程材料设备采购合同具有（）的一般特点。A、买卖合同B、无偿合同C、实践性合同D、单务合同答案：A解析：本题考查重点是“材料设备采购合同的概念”。建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。因此，本题的正确答案为A。64.《标准施工合同》中给出的合同附件格式不包括（）。A、履约担保B、预付款担保C、合同协议书D、投标保证金答案：D解析：90本题考核的是合同附件格式。《标准施工合同》中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约担保和预付款担保三个文件。65.合同的（）尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分，但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化，以保证合同的权利和义务界定清晰。A、专用条款和普通条款B、专用条款和基本条款C、通用条款和基本条款D、通用条款和专用条款答案：D解析：93合同的通用条款和专用条款尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分，但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化，以保证合同的权利和义务界定清晰。因此，本题的正确答案为D。66.甲、乙签订借款合同，关于该借款合同法律关系的要素，说法不正确的是（）。A、主体为合同当事人，即甲.乙B、该借款合同法律关系的客体不属于物C、客体为合同法律关系主体权利和义务所共同指向的对象，即甲.乙之间的借款D、内容为合同约定的权利和义务，即贷款人提供借款，要求还款；借款人取得借款，按期还款，且互为权利.义务答案：B解析：合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务，即合同的具体要求。（1）权利：是指合同法律关系主体在法定范围内，按照合同的约定有权按照自己的意志作出某种行为。（2）义务：是指合同法律关系主体必须按法律规定或约定承担应负的责任。（3）权利和义务是相互对应的。67.(2018年真题)根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（）。A、监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效B、监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行C、监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部位质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行解开重新检验D、重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担答案：C解析：（三）监理人的质量检查和试验1.与承包人的共同检验和试验监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验和工程隐蔽前的检验。收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工。此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认。2.监理人指示的检验和试验（1）材料、设备和工程的重新检验和试验监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担;重新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。（2）隐蔽工程的重新检验承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。68.设计施工总承包中，由于在招标文件中发包人仅对项目的建设提出具体要求，实际方案由（）提出，设计可能受到实施者利益影响，对工程实施成本的考虑往往会影响到设计方案的优化。A、监理人B、技术负责人C、承包人D、勘察人答案：C解析：设计施工总承包中，由于在招标文件中发包人仅对项目的建设提出具体要求，实际方案由承包人提出，设计可能受到实施者利益影响，对工程实施成本的考虑往往会影响到设计方案的优化。69.下列关于不利物质条件的说法正确的是（）。A、不利物质条件属于承包人应承担的风险B、承包人遇到不利物质条件时，应采取合理措施继续施工，并通知监理人C、监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承包人承担D、不利物质条件包括不利气候条件答案：B解析：1、不利物质条件属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。2、承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通知监理人。3、监理人应当及时发出指示，构成变更的，按变更对待。4、监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由发包人承担。70.FIDIC标准合同文本中的（），适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计——招标——建造”模式。A.《施工合同条件》(1999年版，2017年第2版)A、《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)B、《设计采购施工(EPC、／交钥匙工程合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)D、《简明合同格式》(1999年第1版)答案：A解析：-152《施工合同条件》(1999年第1版,2017年第2版)，又称“新红皮书”，适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计——招标——建造”模式，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。71.根据FIDIC施工合同条件，对永久工程每项工程的计量，应以（）计算。A、图纸净值B、双方签证确定的净值C、实际完成的净值D、考虑膨胀、收缩或浪费在内的实际完成值答案：C解析：知识点:《施工合同条件》典型条款分析。工程计量的方法。对永久工程每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀、收缩或浪费。72.下列各项中，不属于发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情况是（）。A、施工过程中，承包人中途毁约B、施工过程中，承包人任意中断工程C、施工过程中，承包人按规定施工D、承包人破产答案：C解析：18本题考查重点是“保证在建设工程中的应用”。履约保证的担保责任，主要是担保投标人中标后，将按照合同规定，在工程全过程，按期限按质量履行其义务。若发生下列情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿：①施工过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工；②承包人破产，倒闭。因此，本题的正确答案为C。73.在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由()组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为()。A、监理人，14天B、监理人，21天C、发包人，14天D、发包人，21天答案：D解析：-128承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，按照发包人要求文件中约定的范围和内容审查是否满足合同要求。为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过21天。74.《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（）。A、暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用B、暂估价是指可能发生的劳务分包费用C、暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用D、暂估价属于签约合同价的组成部分答案：D解析：75.按照施工合同示范文本的规定，监理人接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果监理人没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。A、工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B、工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C、工程师未确认，承包人应修改进度计划D、工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示答案：B解析：本题考查的是施工准备阶段的合同管理中施工进度计划。如果监理人逾期不确认也不提出书面意见，则视为已经同意。监理人对进度计划和对承包人施工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任。76.材料设备采购合同中，出卖人应当保质、保量、按期交付合同订购的物资、设备，买受人应当按合同约定的条件接收货物并及时支付货款，体现了买卖合同是()。A、诺成合同B、双务、有偿合同C、单务、有偿合同D、实践合同答案：B解析：本题考查的是建设工程材料设备采购合同的概念。买卖合同是双务、有偿合同。所谓双务有偿是指合同双方互负一定义务，出卖人应当保质、保量、按期交付合同订购的物资、设备，买受人应当按合同约定的条件接收货物并及时支付货款。77.设计施工总承包合同，虽然设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自（）。A、承包人B、工程师C、发包人D、项目经理答案：A解析：虽然设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自承包人，监理人对项目实施的监督力度比发包人委托设计再由承包人施工的管理模式，对设计的细节和施工过程的控制能力降低。因此，本题的正确答案为A。78.(2016年真题)根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，在有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）安排人员负责安全保卫工作。A、发包人B、勘察人C、监理人D、项目施工单位答案：A解析：本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作。按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。79.下列选项中不属于设计施工总承包合同文件组成的是()。A、合同协议书B、中标通知书C、承包人建议书D、技术标准答案：D解析：-123设计施工总承包合同文件包括：合同协议书；中标通知书；投标函及投标函附录；专用条款；通用合同条款；发包人要求；承包人建议书；价格清单；经合同当事人双方确认的其它文件。选项D，技术标准属于施工合同文件的组成内容。80.一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。A、发包人B、设备供应商C、承包人D、监理人答案：C解析：知识点:竣工验收管理。一般情况承包人应负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。81.根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（）。A、发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止B、发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止C、发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束D、发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天答案：A解析：知识点:施工合同标准文本中履约担保的期限。担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。82.根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是（）。A、暂列金额未包括在签约合同价内B、暂列金额不可以计日工方式支付C、暂列金额可能全部使用或部分使用D、暂列金额应按合同规定全部支付给承包人答案：C解析：83.承包人根据合同认为有权得到追加付款和（或）延长工期时，提出索赔要求的方式正确的是（）。A、在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书B、在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书C、在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书D、在引起索赔事件发生后28天内，既可以向监理人递交索赔意向通知书，也可以向监理人递交索赔通知书答案：C解析：（1）承包人提出索赔要求第一，承包人根据合同认为有权得到追加付款和（或）延长工期时，应在引起索赔事件发生后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。第二，承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交正式的索赔通知书，详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。第三，对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。（2）监理人处理索赔第一，监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。第二，监理人应首先争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见，如果分歧较大，再单独确定追加的付款和（或）延长的工期。第三，监理人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。（3）发包人完成赔付第一，承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。第二，承包人不接受索赔处理结果的，按合同争议解决。84.甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生纠纷后，乙公司应（）。A、要求甲公司支付电视机货款B、要求该采购员支付电视机货款C、中止合同并要求甲公司退货D、换货后要求甲公司支付电视机货款答案：A解析：本题考查的是代理关系。采购员的代理行为属于委托代理，代理产生的后果由委托人承担。85.（2020年真题）定金不得超过主合同标的额的（）A、20%B、30%C、40%D、50%答案：A解析：P13-16本题考查定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。86.下列各项中，不属于《简明标准施工招标文件》的有（）。A、招标公告B、投标人须知C、评标办法D、发包人要求答案：D解析：49本题考查重点是“简明标准施工招标文件”。《简明标准施工招标文件》共分招标公告(或投标邀请书)、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准和要求、投标文件格式八章。因此，本题的正确答案为D。87.在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。A、留置担保B、保证担保C、抵押担保D、质押担保答案：B解析：本题考查的是保证在建设工程中的应用。银行是保证人。88.在接收证书颁发前业主确实使用的工程，视为自（）起已被业主接收。A、开工之日B、开始使用之日C、缺陷责任期结束之日D、办理接收证书之日答案：B解析：本题考查的是《施工合同条件》典型条款分析。在接收证书颁发前业主确实使用了工程的任何部分的处理，该使用的部分应视为自开始使用之日起已被业主接收。89.依照担保法规定，可作为保证人的是（）。A、幼儿园B、医院C、企业法人D、国家机关答案：C解析：本题考查的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：（1）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证；（2）国家机关际经济组织贷款进行转贷的除外；（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。90.关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。A、投标保证有效期应从投标时起算B、投标保证有效期应从开标日起算C、投标保证有效期不得延长D、投标保证有效期应长于投标有效期答案：B解析：本题考查的是保证在建设工程中的应用。投标保证有效期从投标截止日起，截止日期根据招标项目的情况由招标文件规定。投标保证金的有效期应当与投标有效期一致。91.某工程未经竣工验收，发包人于4月6日开始擅自使用工程，承包人于4月15日向监理人送交了竣工验收申请报告，4月20日经验收质量合格，监理人于4月25日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。A、4月6日B、4月15日C、4月20日D、4月25日答案：A解析：根据题意可知，发包人在工程未经竣工验收的情况下开始使用工程，因此可以排除选项B、C、D。而根据承包人未经竣工验收就开始使用工程的情况，可以确定竣工日期为4月6日，因此选项A为正确答案。92.在履约保证中，如是以履约担保书的形式出具，则数额应为()。A、合同价的5％B、合同价的10％C、合同价的20％D、合同价的30％答案：D解析：18履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种。履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。93.根据工程项目招标初评阶段的投标书修正原则，当投标文件中的总价金额与依据单价计算出的结果不一致时，应（）。A、以总价金额为准B、以单价金额为准C、淘汰该标书D、重新进行核算答案：B解析：57本题考查重点是“最低评标价法”。投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。因此，本题的正确答案为B。94.根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（）证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后（）内，向卖方支付结清款。A、缺陷责任期届满，14天B、缺陷责任期届满，28天C、质量保证期届满，14天D、质量保证期届满，28天答案：D解析：知识点:设备采购合同中合同价格与支付。买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的5%的结清款。95.(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。A、只包括暂列金额，不包括暂估价B、即不包括暂列金额，也不包括暂估价C、不包括暂列金额，只包括暂估价D、既包括暂列金额，也包括暂估价答案：D解析：本题考查的是工程款支付管理。签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额，即中标价。96.设计施工总承包合同模式下，承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在()天内，确定竣工试验的具体时间。A、14，21B、14，14C、21，21D、21，14答案：D解析：-137本题考查的是竣工验收管理。承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在14天内，确定竣工试验的具体时间。97.基准日后法律规定、规范和标准发生重大变化时，勘察人的下列做法正确的是（）。A、直接按照最新规定完成勘察工作B、仍然按照基准日时的规定完成勘察工作C、向发包人提出遵守新规定的建议D、向发包人提出遵守新规定的建议后按照最新规定完成勘察工作答案：C解析：1、一般要求（1）勘察人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成勘察工作，并应符合发包人要求。（2）各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。（3）除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。（4）基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察人应向发包人提出遵守新规定的建议。（5）发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。98.施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是()。A、抵押权B、质权C、留置权D、所有权答案：C解析：16留置是指债务人不履行到期债务时，债权人对已经合法占有的债务人的动产，可以留置不返还占有，并有权就该动产折价或以拍卖、变卖所得的价款优先受偿。99.某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（）。A、向发包人索赔B、向乙施工单位索赔C、向监理单位索赔D、自行承担答案：A解析：发包人暂停施工的责任，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。（2）发包人责任的暂停施工3）协调管理原因。同时在现场的两个承包人发生施工干扰，监理人从整体协调考虑，指示某一承包人暂停施工。100.建设工程勘察合同履行中，发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，关于被授权人员发出的指示，说法正确的是（）。A、发出的指示视为已得到发包人代表的同意B、在授权范围内发出的指示，经发包人代表确认后效力等同于发包人代表发出的指示C、发出的指示与发包人代表发出的指示具有同等效力D、在授权范围内发出的指示效力等同于发包人代表发出的指示答案：D解析：被授权人员在授权范围内发出的指示效力等同于发包人代表发出的指示，因为发包人代表可以授权其他人负责执行其指派的工作。101.采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建筑工程一切险的投保人应为()。A、发包人B、承包人C、监理人D、分包人答案：A解析：本题考查的是建设工程一切险的投保人。《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。因此，采用《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同，应当由发包人投保建筑工程一切险。102.（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。A、装在设备制造厂”的运输工具上B、施工场地设备安装部位C、运至施工场地运输工具的车面上D、施工场地的安装作业面答案：C解析：P146-147本题考查设备采购合同履行管理。除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。103.根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标资格预审文件》，下列单位不能作为资格预审申请人的有（）。A、本标段的监理人B、为项目前期准备曾提供设计服务的单位C、三年前曾骗取中标的单位D、与本标段的招标代理机构同为一个法定代表人的单位答案：C解析：104.根据九部委的《标准勘察设计合同》，以下有关更换勘察项目负责人的说法，正确的是（）。A、勘察人指派项目负责人应事先征得发包人同意B、勘察人可以自行更换项目负责人C、勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意D、勘察人应在更换7前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人答案：C解析：知识点:勘察项目负责人的相关规定。选项AB，指派项目负责人不需要征得发包人同意，但更换需要。选项D，勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。105.工程总承包工程，在分包工程中，发包人同意分包的工作，承包人应向（）提交分包合同副本。A、发包人B、监理人C、发包人和监理人D、发包人和分包人答案：C解析：-121在分包工程中，发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。106.以下有关设备招标的说法中，不正确的有（）。A、技术性能指标不得要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等B、招标文件中规定的工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采用国家标准。C、成套设备供应的投标人只能是生产厂家，而不能是工程公司或贸易公司D、设备报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等的费用答案：C解析：本题考查的是设备招标供货及服务要求。选项C，成套设备供应的投标人可以是生产厂家，也可以是工程公司或贸易公司。如是后者，必须提供生产厂家同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书。一个生产厂家对同一品牌同一型号的材料和设备，仅能委托一个代理商参加投标。107.当事人对建设工程实际竣工日期有争议，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，则实际竣工日为（）。A、竣工验收合格之日B、承包人提交竣工验收报告之日C、实际竣工之日D、转移占有之日答案：B解析：知识点:实际竣工日。108.(2012年真题)某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（）。A、4850万元和5000万元B、4850万元和4850万元C、5150万元和5000万元D、5150万元和4850万元答案：A解析：根据题意，中标人的投标报价为5000万元，获得评标优惠150万元，即实际评标价为5000-150=4850万元。合同价应该等于评标价加上评标优惠，即4850+150=5000万元。所以，答案为A。109.发包人在（），向承包人返还质量保证金。A、申请竣工验收的同时B、竣工验收合格后C、保修期到期后D、缺陷责任期到期后答案：D解析：知识点:工程款支付管理。暂估价和暂列金额均属于签约合同价范围内的金额。监理人在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请到期应返还质量保证金，发包人应在14天内核实情况并返还。110.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由（）。A、保管员负责赔偿损失B、发包人承担损失责任C、承包人负责赔偿损失D、发包人与承包人共同承担损失责任答案：C解析：（四）对发包人提供的材料和工程设备管理承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货7天前通知承包人。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。111.某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（）。A、由甲公司承担责任B、由乙公司承担责任C、由甲公司、乙公司承担连带责任D、由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任答案：C解析：知识点:民事责任。甲公司是被挂靠者，乙公司是挂靠者，双方承担连带责任。112.(2016年真题)根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，不正确的有（）。A、适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目B、评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人C、评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先D、投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人答案：C解析：本题考查的是综合评估法。综合评分越高越好，按分值高低排序。113.施工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为（）。A、中标通知书、工程量清单、标准B、合同通用条款、合同专用条款、图纸C、投标函、合同通用条款、已标价的工程量清单D、中标通知书、工程报价单、投标书答案：C解析：本题考查的是对双方有约束力的合同条件。当合同文件中出现含糊不清或不一致时，解释顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）合同专用条款；（5）合同通用条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合