2024年监理工程师《建设工程合同管理》考试备考提升核心题库（600题版）

PAGEPAGE12024年监理工程师《建设工程合同管理》考试备考提升核心题库（600题版）一、单选题1.监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。A、7B、14C、15D、28答案：B解析：本题考查的是变更估价。监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。2.关于代理法律特征的表述中，不正确的是（）。A、代理人必须在代理权限范围内实施代理行为B、代理人以代理人的名义实施代理行为C、被代理人对代理行为承担民事责任D、代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志答案：B解析：1本题考核的是代理具有的特征。代理具有以下特征：(1)代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；(2)代理人以被代理人的名义实施代理行为；(3)代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志；(4)被代理人对代理行为承担民事责任。3.依据《担保法》，()担保方式只能由合同当事人本人提供担保。A、保证B、抵押C、质押D、定金答案：D解析：16本题考查的是担保方式。选项A，保证法律关系至少有三方参加，即保证人、被保证人(债务人)和债权人。选项BC抵押与质押可以由债务人或第三人提供担保。定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。4.根据《标准施工招标文件》，有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）。A、投保人是发包人B、应以承包人的名义投保C、发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D、保险合同的有效期至工程保险期满为止答案：C解析：知识点:工程建设涉及的主要险种。根据《标准施工招标文件》规定，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。建筑工程一切险的保险责任截止工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书（或验收合格），或实际占用（或使用）或接受该部分（或全部工程）之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。5.设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在（）一直有效。A、竣工验收前B、颁发工程接收证书前C、工程移交前D、竣工后试验通过前答案：D解析：本题考查的是设计施工总承包合同模式下履约担保。承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效。6.下列选项属于法定代理关系终止条件的是（）。A、代理期间届满B、作为代理人的法人终止C、代理事务完成D、被代理人死亡答案：D解析：本题考查的是法定代理关系的终止条件。包括：（1）被代理人取得或恢复完全民事行为能力；（2）代理人丧失民事行为能力；（3）代理人或被代理人死亡；（4）法律规定的其他情形。选项ABC均为委托代理的终止条件。7.当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，对竣工日期的确定不正确的是（）。A、建设工程经竣工验收合格的，以提交竣工验收报告日为竣工日期B、建设工程经竣工验收不合格的，以重新竣工验收合格之日为竣工日期C、发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告日为竣工日期D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期答案：B8.关于评标委员会组成的说法，正确的是（）。A、招标人代表2人，专家6人B、招标人代表2人，专家5人C、招标人代表2人，专家4人D、招标人代表2人，专家3人答案：B解析：知识点:评标、决标阶段的工作。成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的2/3。9.关于抵押的说法正确的是（）A、抵押物只能由债务人提供B、正在建造的建筑物可用于抵押C、提单可用于抵押D、抵押物应当转移占有答案：B解析：2.抵押物债务人或者第三人提供担保的财产为抵押物。可以流通、转让、买卖的可以抵押，反之则不能抵押。【可以抵押的财产=可以买卖】（1）建筑物和其他土地附着物（2）建设用地使用权（3）以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权（4）生产设备、原材料、半成品、产品（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器（6）交通运输工具（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。【不得抵押的财产=不可以买卖】（1）土地所有权（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外；（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；（5）依法被查封、扣押、监管的财产；（6）依法不得抵押的其他财产。【一并抵押】（不可分割性）以建筑物抵押的，该建筑物占用范围内的建设用地使用权一并抵押。以建设用地使用权抵押的，该土地上的建筑物一并抵押。抵押人未一并抵押的，未抵押财产视为一并抵押。10.以下（）专项施工方案需要5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A、高空作业工程B、地下暗挖工程C、大爆破工程D、深水作业工程答案：B解析：知识点:承包人的义务。11.从开工直到颁发工程接收证书之日止的时段，工程照管的责任应由（）承担。A、发包人B、承包人C、工程师D、争端避免裁决委员会答案：B解析：本题考查的是《施工合同条件》典型条款分析。承包商应从开工日期起，承担工程照管责任，直到颁发工程接收证书之日止，程照管责任应移交给业主。12.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（）承担。A、承包人，承包人B、发包人，发包人C、承包人，发包人D、发包人，承包人答案：D解析：本题考查的是履约担保。如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。13.(2017年真题)建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的（）。A、1/2B、1/3C、2/3D、3/4答案：C解析：2.组建评标委员会（1）评标委员会评标委员会成员一般应于开标前确定，成员名单应当在定标前保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。一般项目，可以采取随机抽取的方式；①技术复杂、②专业性强或者③国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的，可以由招标人直接确定。14.建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A、容易获得最优设计方案B、发包人便于控制实施过程C、合同责任明确D、承包人承担的风险小答案：C解析：-120设计施工总承包合同方式的优点：单一的合同责任；固定工期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。15.银皮书规定，承包商应在开工日期后（）天内向业主提交一份进度计划。A、7B、14C、28D、42答案：C解析：-161银皮书规定，承包商应在开工日期后28天内向业主提交-份进度计划。16.（2019年真题）项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成（）A、表见代理B、法定代理C、指定代理D、委托代理答案：D解析：（二）代理的种类代理包括委托代理和法定代理。委托代理基于授权而产生。法定代理是根据法律的直接规定而产生，是为未成年人、精神病人而设置的。因此，建设工程中的一切代理行为都是委托代理。如：项目经理是施工企业的代理人、总监理工程师是监理单位的代理人等。工程招标代理中，被代理人是发包人，代理人是招标代理机构。委托代理权可以书面委托，也可以口头委托。但应当书面委托的，必须采用书面形式。17.因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是（）。A、由被代理人自行承担责任B、由代理人自行承担责任C、由第三人自行承担责任D、由被代理人与代理人承担连带责任答案：D解析：本题考查的是代理关系。如果授权范围不明确，则应当由被代理人（单位）向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。18.FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是指（）A、《施工合同条件》B、《简明合同格式》C、《土木工程施工合同条件》D、《设计施工和运营合同条件》答案：A解析：-153《施工合同条件》是FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本。19.建设工程勘察合同文本，除专用合同条款另有约定外，内容有①中标通知书；②专用合同条款；③通用合同条款；④发包人要求；⑤勘察纲要；⑥投标函及投标函附录；⑦勘察费用清单；⑧合同协议书（）A、⑥②①④③⑦⑧⑤B、⑧①⑥②③④⑦⑤C、②③④⑤①⑥⑦⑧D、④②③①⑤⑥⑦⑧答案：B解析：76组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下:(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)发包人要求；(7)勘察费用清单；(8)勘察纲要；(9)其他合同文件。20.（2014年真题）关于合同法律关系的说法，正确的是（）。A、合同法律关系可以没有内容B、技术秘密不能作为合同法律关系的客体C、只有法律事实能够弓|起合同法律关系的消灭D、只有行为能够弓|起合同法律关系的消灭答案：C解析：（二）合同法律关系的产生、变更和消灭（1题）能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。（二）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地震、台风、战争、罢工、禁运等。21.下列（）情形导致承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较低的一个作为支付计算的价格指数。A、不可抗力B、工程量增加C、承包商基础施工超挖D、设计变更答案：C解析：本题考查的是承包人未在约定工期内竣工导致后续支付时采用哪个价格指数作为支付计算的问题。根据题干中的提示，应该选择原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较低的一个作为支付计算的价格指数。而造成工期延误的原因有不可抗力、工程量增加、设计变更等多种情况，但只有承包商基础施工超挖才符合题干中的条件，因此正确答案为C。22.由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由()。A、发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务B、承包人负责材料和设备的供应和施工义务C、发包人负责设备的供应，承包人承担施工义务和材料供应D、发包人负责材料的供应，承包人承担施工义务和设备供应答案：A解析：干简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务，因此合同条款较少。23.在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。A、发出中标通知书后B、完成评标后C、提交履约担保后D、合同履行完毕后答案：C解析：知识点:保证在建设工程中的应用。中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。24.下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。A、设计方案不一定最优B、有利于发包人对承包人的监督和检查C、可以减少设计变更D、减少承包人的索赔答案：B解析：本题考查的是设计施工总承包合同的特点。设计施工总承包合同的优点：单一的合同责任；固定周期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。25.材料采购招标中，投标保证金的上限是（）。A、10万元B、80万元C、材料招标项目估算价的2%D、材料招标项目估算价的10%答案：B解析：知识点:材料采购招标文件的编制。材料招标项目的投标保证金一般不得超过项目估算价的2%，但最高不得超过80万元人民币。26.（2018年真题）关于保证人资格的说法正确的是（）。A、公民个人不得作为保证人B、企业法人的职能部门一律不得作为保证人C、企业法人的分支机构一律不得作为保证人D、学校在一定条件下可以作为担保人答案：B解析：保证人的资格具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：（1）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。（2）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体27.（2016年真题）施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务应由（）承担。A、施工企业法定代表人B、拟派项目经理C、施工项目部D、施工企业答案：D解析：（一）代理的概念和特征代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。代理的特征：1.代理人必须在代理权限内实施代理行为2.以被代理人的名义实施代理行为3.代理人在被代理人的授权范围内独立的表现自己的意志4.被代理人对代理人承担民事责任。包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。28.下列勘察要求说法错误的是（）A、勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责B、勘察人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置C、勘探工作完成后，勘察人应当按照规范要求及时封孔D、验收通过之后如果发生沉陷，勘察人只需要进行二次验收即可答案：D解析：验收通过之后如果发生沉陷，勘察人应当及时进行二次封孔和现场验收，29.某项目招标文件中投标人须知前附表规定允许递交备选投标方案，对投标人递交的备选投标方案说法正确的是（）。A、评标委员会对所有投标人递交的备选投标方案均予考虑B、评标委员会认为备选投标方案优于投标方案的，评标时可以考虑备选投标方案C、只有该投标人中标后，才会对备选投标方案予以考虑D、只有该投标人成为中标候选人后，才会对备选投标方案予以考虑答案：C解析：（三）备选投标方案的规定1、投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上勘察或设计方案的，视为提供备选方案。2、如招标人未允许，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。3、如招标人允许，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。30.勘察人的试验室应当通过行业管理部门认可的（），具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验A、CMA计量认证B、MAC计量认证C、ACM计量认证D、CAM计量认证答案：A解析：83勘察人的试验室应当通过行业管理部门认可的CMA计量认证，具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验。31.根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（）最有利的解释进行计价。A、业主B、承包商C、工程师D、善意第三方答案：B解析：知识点:ECC合同中的合作伙伴管理理念。在补偿事件中，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对承包商最有利的解释进行计价；若变更由承包商提供的工程信息，则按对业主最有利的解释计价。32.勘察人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职，项目负责人（）天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。A、1B、2C、3D、7答案：B解析：83项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。33.合同法律关系的客体是指()。A、合同的当事人B、合同双方的权利C、合同双方的义务D、合同法律关系的主体享有的权利和义务所共同指向的对象答案：D解析：合同法律关系的客体，也称为合同的标的，是指合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。在合同中，这个对象可以是物、行为、智力成果等。例如，在买卖合同中，标的物可能是商品；在服务合同中，标的可能是提供的某种服务。对比选项：A.合同的当事人-这是合同的主体，而不是客体。B.合同双方的权利-这描述的是合同的一部分内容，但并不是合同法律关系的客体。C.合同双方的义务-同样，这也是合同的一部分内容，但并不是客体。D.合同法律关系的主体享有的权利和义务所共同指向的对象-这正是定义合同法律关系的客体的描述。因此，正确答案是D。34.在评标委员会成员中，不能包括（）。A、招标人代表B、招标人上级主管代表C、技术专家D、经济专家答案：B解析：本题考查的是评标委员会的组成。评标委员会的成员有两类人，一类是招标人的代表，一类是经济、技术方面的专家。评标委员会成员一般应于开标前确定，成员名单应当保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。35.《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。A、资格预审公告B、申请人须知C、资格审查方法和办法D、资格预审申请文件答案：A解析：知识点:接受投标书阶段的工作。公开招标通常要通过资格预审筛选出有资格的投标人，既可以突出竞争并减少评标的工作量，又可以让能力较低的申请投标人不参与投标竞争以节省投标费用和做无效工作。此时可用资格预审公告代替招标公告，不必发布两个公告。36.（2016年真题）下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实中，属于“行为”的是（）。A、因国际禁运解除进口设备运输合同B、因战争导致在建I程合同工期延长C、因建设意图改变,建设单位和施I单位协商变更工程承包范围D、因工程所在地山体滑坡,建设单位和施I单位协商解除合同答案：C解析：（二）合同法律关系的产生、变更和消灭（1题）能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。（二）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地震、台风、战争、罢工、禁运等。37.根据美国AIA标准合同文本，CM承包商提出GMP，GMP的含义是（）。A、管理承包B、合同承包总价C、风险型CM模式D、保证工程最大费用答案：D解析：-166施工图设计完成后，CM承包商按照最终的工程预算提出保证工程最大费用值（GM38.根据九部委的勘察合同的规定，（）应对勘察场地的基础资料的准确性、可靠性负责。如地下进藏物等资料由勘察人收集时，费用由（）承担。A、发包人，发包人B、勘察人，勘察人C、发包人，勘察人D、勘察人，发包人答案：A解析：知识点:发包人的义务。发包人对资料的准确性、可靠性负责。如果发包人不能提供资料，由勘察人收集时，发包人需向勘察人支付相应费用。39.在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（）。A、甲、乙都应向发包人索赔B、甲、乙分别承担对方的损失C、甲、乙分别承担各自的损失D、甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担答案：A解析：本题考查的是监理人的指示。如果监理人给的指示错误或失误给承包人造成的损失，由发包人承担赔偿责任。40.在建设项目的选址和设计任务书己确定的情况下，建设项目是否能（），设计将起着决定作用。A、保证技术上先进和经济上合理B、保证质量上先进和经济上合理C、保证质量上先进和安全上合理D、保证技术上先进和安全上合理答案：A解析：84设计是基本建设的重要环节。在建设项目的选址和设计任务书己确定的情况下，建设项目是否能保证技术上先进和经济上合理，设计将起着决定作用41.(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由（）投保为宜。A、发包人B、其中一个承包人C、多个承包人分别D、组成联合体答案：A解析：（2）发包人办理保险如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，由几家承包人分别投保的话，有可能产生重复投保或漏保，此时由发包人投保为宜。双方可在专用条款中约定，由发包人办理工程保险和第三者责任保险。无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。42.承包人的施工期从()起算。A、监理人发出的开工通知中写明的开工日B、办理征地拆迁C、施工合同签订之日D、工程接收证书中写明的竣工日开始答案：A解析：包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止。43.监理工程师已签字验收某隐蔽工程，覆盖后监理又怀疑该工程的质量，要求剥露重新检验，检验发现由于混凝土养护不当导致该部分工程质量确实不合格，则重检验的费用由（）承担。A、发包人B、承包人C、监理人D、材料采购方答案：B解析：知识点:隐蔽工程的重新检验的规定。责任主要看再次检验质量是否合格。44.根据《标准施工合同》，发包人提供的材料和工程设备由承包人会同监理人验收后，由承包人负责接收，由（）承担施工现场内的二次搬运费。A、发包人B、承包人C、监理人D、材料供应商答案：B解析：知识点:施工质量管理。发包人提拱的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。45.设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。A、发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B、承包人承担费用和延误的工期C、发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D、发包人和承包人共同承担费用，并延长工期答案：A解析：知识点:订立合同时需要明确的内容。发包人要求中的错误的处理。无论承包人复核时发现与否，由于功能要求错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。46.根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的（）。A、人员成本B、材料成本C、设备成本D、分包成本答案：A解析：本题考查的是IPD合同模式。若项目实际成本超出目标成本，业主可选择不再偿付任何单位的人员成本，只支付材料、设备和分包成本。47.建设工程招标程序中，投标保函在评标结束之后应退还给承包商的情形是（）。A、根据规定接受对错误的修正B、投标人采用不正当的手段骗取中标C、中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保D、投标人在投标函中规定的投标有效期内撤销其投标答案：C解析：18本题考核的是退还投标保函的要求。投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给承包商，一般有两种情况：一是未中标的投标人可向招标人索回投标保函或者保证书．以便向银行或者担保公司办理注销或使押金解冻；二是中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人应该即可投标保函或者保证书。48.下列选项中，属于合同法律关系客体中智力成果的是（）。A、借款合同B、勘察设计C、施工安装D、知识产权答案：D解析：本题考核的是智力成果。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。如专利权、工程设计等，都有可能成为合同法律关系的客体。49.(2016年真题)编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。A、申请人须知前附表B、资格审查办法C、投标人须知前附表D、资格预审公告答案：B解析：一、工程施工招标方式施工招标可分为公开招标和邀请招标两种方式。为了保障建筑市场的公开公平竞争，通常应采用公开招标。对于技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择或采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大，可以进行邀请招标。（一）公开招标招标人通过新闻媒体发布招标公告，凡具备相应资质符合招标条件的法人或组织，不受地域和行业限制均可申请投标。公开招标的优点是，招标人可以在较广的范围内选择中标人，投标竞争激烈，有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人较多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，所需招标时间长，费用高。（二）邀请招标招标人向预先选择的若干具备相应资质、符合招标条件的法人或组织发出邀请函，邀请他们参加投标竞争。邀请对象的数目以5~7家为宜，但不应少于3家。邀请招标的优点是，不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约费用和节省时间；由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，减少了合同履行过程中承包方违约的风险。为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，作为评标时的评审内容之一（通常称为资格后审）。邀请招标的缺点是，由于邀请的范围较小选择面窄，可能排斥了某些在技术或报价上有竞争实力的潜在投标人，因此投标竞争的激烈程度相对较小。50.编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。A、申请人须知前附表B、资格审查办法C、投标人须知前附表D、资格预审公告答案：B解析：一、工程施工招标方式施工招标可分为公开招标和邀请招标两种方式。为了保障建筑市场的公开公平竞争，通常应采用公开招标。对于技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择或采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大，可以进行邀请招标。（一）公开招标招标人通过新闻媒体发布招标公告，凡具备相应资质符合招标条件的法人或组织，不受地域和行业限制均可申请投标。公开招标的优点是，招标人可以在较广的范围内选择中标人，投标竞争激烈，有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人较多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，所需招标时间长，费用高。（二）邀请招标招标人向预先选择的若干具备相应资质、符合招标条件的法人或组织发出邀请函，邀请他们参加投标竞争。邀请对象的数目以5~7家为宜，但不应少于3家。邀请招标的优点是，不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约费用和节省时间；由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，减少了合同履行过程中承包方违约的风险。为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，作为评标时的评审内容之一（通常称为资格后审）。邀请招标的缺点是，由于邀请的范围较小选择面窄，可能排斥了某些在技术或报价上有竞争实力的潜在投标人，因此投标竞争的激烈程度相对较小。51.根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，正确的处理方式是（）。A、以大写金额为准B、对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认C、直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担D、要求投标人当场重新报价，按新报价评审答案：A解析：57投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。52.某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认，则()。A、如果通过赶工在10月20日竣工，可获提前竣工奖励B、如果通过赶工在10月20日竣工，不能获提前竣工奖励C、如果在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任D、如果在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任答案：B解析：合同工期"指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。合同工期的作用是用于判定承包人是否按期竣工的标准。题目中合同工期约定的是10月20日，故在此日期之后均为拖期，在10月20日竣工属于按合同准时完成，没有提前竣工。53.设计施工阶段总承包合同履行过程中，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）d内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A、60B、75C、80D、90答案：D解析：因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90d内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。54.材料和通用型设备采购招标文件中，标包划分是（）。A、有利于提高经济效益B、有利于自身资质的不断完善C、有利于提高自身的利益和供货质量D、有利于吸引多家投标人参加竞争答案：D解析：63标包的划分要考虑工程实际需要，保证货物质量和供货时间，并有利于吸引多家投标人参加竞争，既要避免标包划分过大，中小供应厂商无法满足供应；又要避免划分过小，缺乏对大型供应厂商的吸引力。55.根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是()。A、承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B、合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C、承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D、因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担答案：A解析：-108本题考查的是施工安全管理。合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用已包括在相关工作的合同价格中;因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按商定或确定方式予以补偿。承包人对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员的工伤事故，应由发包人承担责任。56.施工合同履行中，发包人迟延提供由其负责采购的材料、工程设备，承包人向监理人提出索赔要求。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（）。A、工期B、费用C、利润D、以上均可以答案：D解析：根据标准施工合同通用条款第15.2条的规定，如果发包人迟延提供由其负责采购的材料、工程设备，承包人可以向监理人提出索赔要求，并可以获得工期、费用、利润等方面的补偿。因此，本题答案为D。57.发包人应在监理人出具竣工付款证书后的（）d内，将应支付款支付给承包人。A、7B、14C、21D、28答案：B解析：-117发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14d内，将应支付款支付给承包人。58.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）．A、缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B、缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C、缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D、缺陷责任期最长不得超过1年答案：A解析：P99缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算，期限视具体工程的性质和使用条件的不同在专用条款内约定（一般为1年）59.施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的单价，应()。A、由发包人提出适当的变更工作单价并执行B、由承包人提出适当的变更工作单价，经监理人确认后执行C、由监理人商定或确定变更工作单价并执行D、由工程造价管理机构提出变更工作单价并执行答案：C解析：-110本题考查的是变更管理。已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。60.根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是（）。A、抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产B、抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产C、担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人D、担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人答案：D解析：本题考查的是对抵押和担保的含义。担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人。61.根据住房和城乡建设部2018年修改后的《建设工程勘察设计资质管理规定》，工程勘察资质分类，不包括（）A、工程勘察综合资质B、工程勘察专业资质C、工程勘察行业资质D、工程勘察劳务资质答案：C解析：30根据住房和城乡建设部2018年修改后的《建设工程勘察设计资质管理规定》，工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质和工程勘察劳务资质。62.某招标项目采用经评审的最低投标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中()的投标书为最优投标书。A、投标报价2000万元，评标价1950万元B、投标报价2050万元，评标价1940万元C、投标报价1980万元，评标价1970万元D、投标报价1950万元，评标价1960万元答案：B解析：57本题考查的是施工评标办法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据详细评审标准规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外，并且中标人的投标应当能够满足招标文件的实质性要求。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先，投标报价也相等的，由招标人自行确定。63.下列属于限制民事行为能力人的是（）。A、10周岁以上的未成年人B、8周岁以上16周岁以下未成年人C、16周岁以上，以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人D、不能辨认自己行为的成年人答案：B解析：64.根据九部委材料采购合同的规定，买方在全部合同材料交付后（）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。A、7日，3日B、28日，3日C、3个月，7日D、6个月，7日答案：C解析：知识点:材料采购合同履行管理。买方在全部合同材料交付后3个月内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方。买方在收到后7日内未提出书面异议，则进度款支付函自签署之日起生效。65.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（）。A、投标保证金凭证B、预付款担保凭证C、履约担保凭证D、质量管理体系认证文件答案：C解析：P40-49本题重点考查履约担保。在签订合同前，中标人应按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保。66.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。A、合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书B、中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C、合同履行中的洽商协议、中标通知书、已标价的工程量清单D、合同专用条款、合同通用条款、中标通知书答案：C解析：本题考查的是合同文件。合同文件解释顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）合同专用条款；（5）合同通用条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合同文件一经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。合同履行中的洽商协议属于合同协议书的补充文件。67.施工合同履行中，工程造价管理部门进行价格调整，导致承包人成本增加。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（）。A、工期B、费用C、利润D、以上均可以答案：B解析：根据标准施工合同通用条款的规定，如果工程造价管理部门进行价格调整，导致承包人成本增加，那么可以给予承包人的补偿包括费用。因此，本题的正确答案为B。其他选项中，工期和利润并不是补偿的范畴。68.公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。A、公司甲B、公司乙C、银行D、登记机关答案：A解析：（二）抵押1.抵押的概念抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以抵押物折价或者从变卖抵押物的价款中优先受偿。①抵押人可以为债务人，也可以是第三人，债权人称为抵押权人；②抵押可以用自己的财产，也可以用别人的财产。69.投标截止时间前已经进口的货物，可报（）。A、出厂价B、仓库交货价C、施工现场交货价D、货交承运人指定地点答案：B解析：本题考查的是材料设备采购招投标报价方式。投标截止时间前已经进口的货物，可报仓库交货价。70.承包人办理保险的情况下，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由()承担。A、发包人和承包人B、监理人C、承包人D、发包人答案：C解析：-127本题考查的是保险责任。因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由承包人承担。71.设计施工总承包合同中，关于承包人说法错误的是()。A、承包人是总承包合同的另一当事人B、总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体C、合同履行过程中发包人可以和联合体各方进行联系D、未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成答案：C解析：-121本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项C，对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。72.在设计施工总承包合同中，下列关于联合体承包说法不正确的是()。A、联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系B、联合体协议经发包人确认后已作为合同附件C、履行合同过程中，未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成D、履行合同过程中，未经发包人同意，承包人修改联合体协议答案：D解析：-121履行合同过程中，未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。73.(2016年真题)根据设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（）的企业。A、工程设计综合资质B、本专业所属行业相应等级设计资质C、本专业所属行业更高等级设计资质D、工程设计专项资质答案：D解析：本题考查的是工程勘察设计招标主要工作内容。设计资质类别向下兼容。分别是综合资质、行业资质、专业资质、专项资质。74.工程勘察劳务资质（）。A、只设甲级B、设甲级、乙级C、设甲级、乙级和丙级D、不分等级答案：D解析：30本题考核的是工程勘察资质的分级。工程勘察劳务资质不分等级。75.根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（）。A、发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止B、发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止C、发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束D、发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天答案：A解析：知识点:施工合同标准文本中履约担保的期限。担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。76.根据FIDIC施工合同条件，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（），向工程师发出申请接收证书的通知。工程师在收到承包商申请通知后（）内，应向承包商颁发接收证书。A、7天，7天B、7天，14天C、14天，28天D、28天，56天答案：C解析：本题考查《FIDIC施工合同条件》中业主接收工程的规定。承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于14天，向工程师发出申请接收证书的通知。工程师在收到承包商申请通知后28天内，应向承包商颁发接收证书，注明工程或分项工程按照合同要求竣工的日期。77.关于留置的说法，正确的是（）。A、留置权可以通过合同的约定产生B、留置权不以债权人合法占有对方财产为前提C、行使留置权后留置财产的所有权归债权人D、施工合同不可实施留置权答案：D解析：（四）留置（1）留置是指债务人不履行到期债务时，债权人对已经合法占有的债务人的动产，可以留置不返还占有，并有权就该动产折价或以拍卖、变卖所得的价款优先受偿。【注意】留置只适用于动产。留置权是法定担保物权，无须取得对方的同意；抵押和质押是约定担保物权，须取得对方的同意。【补充】因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。当事人可以在合同中约定不得留置的物。【注意】建设工程合同（勘察合同、设计合同、施工合同）债权人无留置权78.对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。A、为了避免供货与安装的工作范围和职责划分不清，应当采用设备和安装合并招标B、可以按照设备和安装工程所占的数量比例来确定具体招标类型C、应当由承包商负责采购招标D、供货方可以自己生产设备，也可以通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套答案：D解析：（二）材料设备采购招标内容特点1、建设单位应当筹划并明确建设工程所需的机电设备、工程机械、工程用料、施工用料哪些由业主自行采购，哪些由承包商采购，提前做好具体计划和安排，与施工、安装工作有序配合。2、对于既有设备采购又有安装服务的项目（1）可以采用设备和安装分开招标，为了避免供货与安装的工作范围和职责划分不清，或为了有利于投标人充分发挥制造和安装的综合实力，也可以采用合并招标。（2）如果采用合并招标，可以按照各部分所占的费用比例来确定具体招标类型，通常设备占费用比例大的，可按设备招标，安装工程占费用比例大的，则可按安装工程招标。3、材料设备招标采购的货物既可以由供货方自己全部生产或部分生产，也可以由供货方通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套。79.(2017年真题)根据《建设工程勘察合同（示范文件）》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由（）负责A、承包人B、勘察人C、监理人D、发包人答案：D解析：2.发包人违约合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：（1）发包人未按合同约定支付勘察费用；（2）发包人原因造成勘察停止；（3）发包人无法履行或停止履行合同；（4）发包人不履行合同约定的其他义务。发包人发生违约情况时，发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和勘察人损失等。80.下列选项中不属于工程勘察企业的资质的是()。A、综合资质B、专业资质C、劳务资质D、专项资质答案：D解析：掌握企业资质等级许可制度：建设业企业资质。工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。81.工程设计招标通常采用的评标方法是()。A、最低评标价法B、经评审的最低投标价法C、综合评估法D、设计费比选法答案：C解析：37根据《建设工程勘察设计管理条例》，建设工程勘察设计评标，应当以投标人的业绩、信誉和勘察、设计人员的能力以及勘察、设计方案的优劣为依据综合评定，通常采用综合评估法。82.建设工程勘察合同履行中，发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，关于被授权人员发出的指示，说法正确的是（）。A、发出的指示视为已得到发包人代表的同意B、在授权范围内发出的指示，经发包人代表确认后效力等同于发包人代表发出的指示C、发出的指示与发包人代表发出的指示具有同等效力D、在授权范围内发出的指示效力等同于发包人代表发出的指示答案：D解析：被授权人员在授权范围内发出的指示效力等同于发包人代表发出的指示，因为发包人代表可以授权其他人负责执行其指派的工作。83.对于抢险救灾的工程，一般采用（）的计价方式。A、单价合同B、固定总价合同C、可调总价合同D、成本加酬金合同答案：D解析：本题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。成本加酬金合同通常适用于工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目84.根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。A、承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B、合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C、承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D、因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担答案：A解析：知识点:施工安全管理。选项BD，合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用已包括在相关工作的合同价格中；因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按商定或确定方式予以补偿。选项C，承包人对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员的工伤事故，应由发包人承担责任。85.因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A、14B、28C、56D、90答案：D解析：因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。86.按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为()。A、监理人开工通知写明的开工日至实际竣工日B、承包人实际开工日至实际竣工日C、监理人开工通知写明的开工日至验收合格日D、承包人实际开工日至验收合格日答案：A解析：包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止。87.关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（）。A、招标人给予口头答复即可B、招标人答复只给予提问者C、招标人答复作为招标文件的组成部分D、招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准答案：C解析：知识点:接受投标书阶段的工作。对投标人的质疑，招标人应及时给予书面解答。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源。招标人答复作为招标文件的组成部分，如书面解答与招标文件的规定不一致，以答复为准。88.根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。A、不利的物质条件B、发包人提供的材料和工程设备提前交货C、异常恶劣的气候条件D、基准资料的错误答案：D解析：知识点:索赔管理。用排除法。89.下列合同计价方式中，最有利于业主投资控制，业主承担较小风险的是（）。A、单价合同B、固定总价合同C、可调总价合同D、成本加酬金合同答案：B解析：本题考查的是合同计价方式的特点和适用情况。各种合同计价方式的特点如下：单价合同：按照合同约定的单价计算工程量，最终的合同价款为工程量乘以单价。适用于工程量难以确定或者变化较大的情况。固定总价合同：按照合同约定的总价进行计价，无论工程量变化如何，最终的合同价款都不会改变。适用于工程量较为确定，变化较小的情况。可调总价合同：按照合同约定的总价进行计价，但是在一定范围内可以根据工程量变化进行调整。适用于工程量变化较大，但是变化范围可控的情况。成本加酬金合同：按照工程实际成本加上一定的酬金进行计价，酬金一般是按照工程利润的一定比例计算。适用于工程难以确定成本和利润的情况。综上所述，固定总价合同最有利于业主投资控制，业主承担较小风险，因为在这种合同中，无论工程量变化如何，最终的合同价款都不会改变，业主可以更好地控制投资风险。因此，本题的答案为B。90.关于延长投标有效期的说法，错误的是（）A、需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人B、投标人同意延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长C、投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格D、投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金答案：D解析：招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。91.在建设工程材料采购招标时，关于批次标包划分基本原则的说法正确的是（）。A、不同类型的建筑材料应尽量分为一个标包B、应保证材料设备尽量提前到货以满足工程进度的需要C、划分的标包较大，不利于吸引中小供应商参与投标D、划分的标包较小，有利于吸引大供应商参与投标答案：C解析：（三）材料设备采购批次标包划分特点1、同类材料设备可以一次招标分期交货，不同材料设备可以分阶段采购。2、批次标包划分应综合考虑以下因素，合理安排分阶段分批次采购招标工作（1）有利于投标竞争第一，投标的基本单位是标包，既要避免标包划分过大，中小供应厂商无法满足供应；又要避免划分过小，缺乏对大型供应厂商的吸引力。第二，每次招标时，可依据设备材料的性质只发一个标包或分成几个标包同时招标。投标人可以投一个或其中的几个标包，但不能仅对一个标包中的某几项进行投标。（2）工程实际需要的时间应考虑交货批次和时间、运输、仓储能力等因素，保证材料设备到货时间满足工程进度的需要，并节省占用建设资金、降低仓储保管费用。（3）市场供应情况（4）市场价格变动趋势（5）建设资金到位和周转计划92.某工程招标工期15个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来20万元的收益。其中某一投标人的投标报价3000万元，工期14个月，如果只考虑工期因素，则采用经评审的最低投标报价法评标时，其评标价为()万元。A、3020B、2980C、3000D、3010答案：B解析：57评标价的调整原则：对招标人有利的因素，要在报价上减去，对招标人不利的因素，要在报价上加上。最终评标价为3000-20=2980(万元)。93.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。A、建筑材料B、建筑设备C、勘察设计D、知识产权答案：C解析：合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。94.根据《设计施工总承包合同》，总承包项目的竣工试验，承包人应提前（）将申请竣工试验的通知送达监理人。监理人应在（）内，确定竣工试验的具体时间。A、28天，28天B、14天，7天C、21天，14天D、28天，21天答案：C解析：知识点:工程总承包项目竣工验收的时间。承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在14天内，确定竣工试验的具体时间。95.根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。A、不利的物质条件B、发包人提供的材料和工程设备提前交货C、异常恶劣的气候条件D、基准资料的错误答案：D解析：本题考查的是索赔管理。用排除法。选项A、B、C均为不能补偿利润的项目。96.订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于（），招标时要对投标人的商业信誉、加工制造能力、报价、交货期限和方式、安装(或安装指导)、调试、保修及操作人员培训等各方面条件进行全面比较。A、买卖合同B、租赁合同C、承揽合同D、融资租赁合同答案：C解析：63订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于承揽合同，招标时要对投标人的商业信誉、加工制造能力、报价、交货期限和方式、安装(或安装指导)、调试、保修及操作人员培训等各方面条件进行全面比较。97.FIDIC合同系列中，《施工合同条件》中，如果承包商在被要求对测量记录进行审查后（）天内未向工程师发出此类通知，则视为记录准确予以认可。A、7B、14C、24D、48答案：B解析：-157如果承包商在被要求对测量记录进行审查后14天内未向工程师发出此类通知，则视为记录准确予以认可。98.（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（）．A、质量标准和设计文件审批程序B、质量标准、设计业绩和人员资格C、设计文件审批和设计变更程序D、设计业绩、人员资格和设计变更程序答案：B99.(2012年真题)某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（）。A、4850万元和5000万元B、4850万元和4850万元C、5150万元和5000万元D、5150万元和4850万元答案：A解析：根据题意，中标人的投标报价为5000万元，获得评标优惠150万元，即实际评标价为5000-150=4850万元。合同价应该等于评标价加上评标优惠，即4850+150=5000万元。所以，答案为A。100.根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（）。A、暂估价是签约合同价的组成部分B、该笔款项在合同履行阶段一定发生C、暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D、暂估价的内容包括计日工答案：D解析：-107本题考查的是工程款支付管理。“暂估价”指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。该笔款项属于签约合同价的组成部分。101.(2016年真题)为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。A、投标截止日前第14天B、投标截止日前第28天C、招标公告发布之日前14天D、招标公告发布之日前28天答案：B解析：（五）物价浮动的合同价格调整1.基准日期：用来划分该日后由于政策法规的变化和市场物价浮动对合价价格影响的责任。以投标截止日期前第28天定义为基准日，作为划分合同风险的时间点。（补充）102.下列项目勘察设计文件经有关部门批准后，可以直接发包的是()。A、房地产开发项目B、高速公路项目C、采用特定专利或专有技术的项目D、市政给水排水项目答案：C解析：28有下列情形之一的，经项目审批、核准部门审批、核准，项目的勘察设计可以不进行招标:(1)涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标;(2)主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求;103.(2016年真题)根据《标准施工合同》，合同工期应自（）载明的开工日起计算。A、发包人发出的中标通知书B、监理人发出的开工通知C、合同双方签订的合同协议书D、监理人批准的施工进度计划答案：B解析：本题考查的是监理人的职责。合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。104.某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应（）。A、按中标无效处理B、视为放弃投标C、按废标处理D、视为放弃中标项目答案：D解析：本题考查的是工程施工招标程序。如果招标人要求提交履约担保，中标人拒绝提交的，视为放弃中标。105.我国招标投标法规定，评标委员会成员名单应当保密直至（）。A、评标结束B、提交评标报告C、中标结果确定D、签订合同答案：C解析：1、接收投标文件（1）招标人收到投标文件后应当签收；逾期送达的投标文件应退回。（2）招标人必须履行完备规范的签收手续。签收人要记录投标文件递交的日期和地点以及密封状况，签收人签名后应将所有递交的投标文件妥善保存，并在招标文件规定开标时间前不得开启。2、组建评标委员会（1）由招标人依法组建评标委员会。（2）评标委员会成员名单一般应于开标前确定，在中标结果确定前应当保密。（3）成员人数为5人以上单数（4）由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。（5）评标专家的确定第一，应当从依法组建的专家库，采取随机抽取或者直接确定的方式确定评标专家。第二，一般项目，可以采取随机抽取的方式；第三，技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任评标工作的项目，可以由招标人直接确定。（6）评标专家应满足的条件评标专家应从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平，并且熟悉有关招标投标的法律法规，具有与招标项目相关的实践经验，能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。（7）评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：①投标人或者投标人主要负责人的近亲属；②项目主管部门或者行政监督部门的人员；③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；④曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。106.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是()。A、物B、财C、行为D、智力成果答案：D解析：本题考查的是合同法律关系的构成。智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。如专利权、工程设计等，都有可能成为合同法律关系的客体。107.在NEC合同文本中，目标合同()。A、适用于签订合同时价格已经确定的合同B、适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定C、适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况D、适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同答案：B解析：目标合同适用于在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方先约定合同的目标成本。108.(2017年真题)最低评标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（）。A、项目总报价B、分部分项工程报价C、对某些量化因素进行价格折算后的总价D、投标人优惠后的总价答案：C解析：本题考查的是最低评标价法。评标委员会按规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价并编制价格比较一览表。109.（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。A、合同协议书B、专用合同条款C、勘察费用清单D、通用合同条款答案：A解析：P92-93标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括:（1）合同协议书;（2）中标通知书;（3）投标函及投标函附录;（4）专用合同条款;（5）通用合同条款;（6）技术标准和要求;（7）图纸;（8）已标价的工程量清单;（9）其他合同文件经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。110.有关招标代理机构的说法中，错误的是（）。A、上级主管部门可以指定招标代理机构B、招标代理机构与行政机关无隶属关系C、招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜D、招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定答案：A解析：题考查的是施工招标程序。委托代理机构招标是招标人的自主行为，任何单位和个人不得强制委托代理或指定招标代理机构。招标人如具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。111.（2011年真题）投标保证金的有效期限从（）之日起计算。A、招标文件出售B、投标文件递交C、投标截止D、中标通知书发出答案：C解析：【投标保证金的有效期】①起始点：从提交投标文件的截止之日起算。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标有效期起点=开标时间=投标截止日期=投标保证金有效期起点②截止时间：由招标文件规定。（公布中标结果及签订合同都在该截止时间前）若由于评标时间过长而使保证到期，招标人应当通知投标人延长保函或保证书有效期112.建设工程勘察合同履行管理中，关于监理人的说法错误的是（）A、未经发包人批准，监理人无权修改合同B、发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察监理C、监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在通用合同条款中指明D、如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准答案：C解析：83监理人：发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察监理。如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。合同约定应由勘察人承担的义务和责任，不因监理人对勘察文件的审查或批准，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。113.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是（）A、政府机关B、企业法人C、项目监理机构D、社会团体答案：C解析：非法人组织是不具有法人资格，但能够以自己名义从事民事活动的组织。非法人组织包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等。如：法人的分支机构（如：分公司，银行分行、支行）等。（不具备法人资格，但是可以作为合同的主体）114.(2016年真题)施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（）评审的内容。A、资格B、程序C、响应性D、形式答案：D解析：本题考查的是评标程序。投标人的名称应与营业执照、资质证书、安全生产许可证的名称一致，属于形式评审。115.法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括（）。A、社会事件与合法行为B、自然与非自然C、事件和行为D、主体与客体答案：C解析：考查的是法律事实的分类。法律事实包括事件和行为。116.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的（）。A、2％B、10％C、20％D、30％答案：B解析：18本题考核的是履约担保金。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10％。117.设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的()小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在()小时内对该指示予以确认、更改或撤销。A、12，12B、24，24C、36，36D、48，48答案：D解析：本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。118.以下有关施工企业职工意外伤害保险的说法，不正确的是（）。A、提前竣工的，保险责任自行终止B、工期延长的，保险责任自行延长至工程竣工C、工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任D、工程停工后重新开工的，累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的约定答案：B解析：知识点:工程建设涉及的主要险种。选项B，工期延长的，需书面通知保险人并办理保险期间顺延手续。119.在招标工作程序中，发布招标公告的下一个工作阶段是（）。A、发售招标文件B、编制发放资格预审文件C、确定合格投标申请人D、确定招标方式答案：B解析：49本题考核的是施工招标程序。招标工作程序包括：确定招标方式；向建设主管部门申请招标；发布招标公告(或投标邀请书)；编制发放资格预审文件；确定合格投标申请人；发售招标文件；组织现场踏勘；召开投标预备会；接受投标文件；开标；评标；编写投标情况报告及备案；发中标通知书；与中标人签订施工合同。120.根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是()。A、暂估价是签约合同价的组成部分B、暂估价内的专业工程不一定实施C、暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D、暂估价的内容不包括计日工答案：B解析：-107本题考查的是工程款支付管理。暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。选项B，暂估价内的专业工程一定发生。121.某工程项目由于异常不利的气侯条件，导致施工单位工期拖延且产生费用损失，则（）。A、工期可以顺延，但费用不予补偿B、工期可以顺延，可以补偿费用，不能补偿利润C、工期可以顺延，费用和补偿都可以补偿D