建设工程安全施工合约合集

建设工程安全施工合约(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。甲方：***(已建单位)地址：***法定代表人：***授权代表人：***乙方：***(后建单位)地址：******法定代表人：***授权代表人：***依据《XX电信条例》、《电信建设管理方法》规定、《本地电话网用户线路工程设计规范》等相关法律、法规的规定，甲乙双方在同路由隔距不够的状况下，经协商全都，签订本协议。第一条甲乙双方在施工过程中必需遵守有关通信建设平安的法律、法规，建立平安建设责任制度，完善平安建设条件，确保线路建设过程中的平安施工。其次条依据业务进展需求乙方需进行如下施工1.施工地址：*******2.与甲方线路的距离：***3.施工长度：*******第三条在以上施工过程中乙方必需实行如下平安措施来保证甲方线路的平安。1.架空电缆、光缆与原有线路跨越的，与原有线路的交越隔距必需达到0、6m的最小净距，不达标的必需整改；2.架空电缆、光缆凡是与电力线交越的，其平安交越距离要符合国家相关标准，同时必需加装平安爱护设施。第四条责任划分甲乙双方线路在同路由或交越的状况下，发生下述状况由责任方担当责任。1.架空电缆、光缆凡是与电力线交越的，其平安交越距离要符合国家相关标准。同时必需加装平安爱护设施，新建一方线路和电力线路交越时因没有进行平安爱护，发生强电侵入，导致原有杆路消失线路故障及经济损失，由新建方担当责任；2.新建方杆路与原有杆路隔距不符合国家规定标准的，若发生倒杆等现象，造成已建杆路损坏电路中断的，新建方负责赔偿损失；若原有杆路发生倒杆等现象，造成新建杆路损坏的，双方各自担当损失费用。第五条双方义务甲乙双方在发觉对方的线路发生问题时具有告知对方的义务。第六条双方权利甲乙双方对由于对方的责任造成的损失均有要求赔偿的权利。第七条不行抗力因不行抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，双方相互不担当违约责任。但遇不行抗力的一方，应于不行抗力发生后5个工作日内将不行抗力状况告知对方，并供应有关部门的证明。在不行抗力影响消退后的合理时间内，一方或双方应当连续履行协议。第八条法律适用和争议解决本协议适用XX机关法律、法规。双方因本协议的履行而发生的争议，应由双方友好协商解决。协商不成，任何一方均可将争议提交****省通信管理局进行协调，****省局要依据国家法律法规做出行政打算，涉及技术性的问题，要邀请相关专家论证，并做出仲裁。以上打算对双方均有约束力。除争议事项外，双方将连续执行本协议未涉争议及仲裁的其它部分。第九条附则1、假如本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不行强制执行而不从根本上影响本协议的效力时，本协议的其它条款不受影响。2、未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本协议。3、本协议一式4份，甲乙双方各执2份。本协议附件是本协议不行分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。4、甲乙双方因执行本协议或与本协议有关的一切的通知都必需根据本协议中的地址，以书面信函形式或甲乙双方确认的传真或类似的通讯方式进行。如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。5、本协议于甲乙双方签字并加盖公章后生效。甲方(盖章)：***乙方(盖章)：***法定代表人(签字)：****法定代表人(签字)：******年*月*日**年*月*日建设工程安全施工合约(第二篇)建设工程安全施工合约摘要：本合约旨在确保建设工程的安全施工，减少事故发生的风险，并保护工人和公众的生命财产安全。本合约适用于所有承包商和建设工程项目的相关方。合约中规定了施工方必须遵守的安全管理措施和责任，以及违约的处罚和赔偿责任等内容。ContractforConstructionProjectSafetyConstruction合约编号：[合约编号]合约日期：[合约日期]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]电话：[乙方联系电话]鉴于甲乙双方为确保建设工程施工期间的安全，经友好协商一致达成以下合约：第一条：目标1.1本合约的目标是确保建设工程的安全施工和减少事故发生的风险。1.2乙方承诺按照国家法律法规和技术标准，严格遵守施工安全管理制度。第二条：责任和义务2.1乙方负责施工方案的制定和安全管理措施的执行，确保施工期间的安全。2.2乙方应提供必要的安全防护设施和设备，并确保其有效运行。2.3若乙方违反合约规定，导致建设工程施工安全事故发生，乙方将承担相应的法律责任和经济赔偿。第三条：违约责任3.1若甲方未按合约约定提供必要的安全保障措施，导致建设工程施工安全事故发生，甲方应承担相应的法律责任和经济赔偿。3.2若乙方未按合约约定执行安全管理措施，导致建设工程施工安全事故发生，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。第四条：终止合约4.1若双方一方严重违反合约规定，且经书面通知后不改正，对方有权终止本合约。4.2终止合约后，违约方应依法承担违约责任，并赔偿对方因此造成的全部损失。第五条：法律适用5.1本合约的成立、解释和履行均受中华人民共和国法律法规的约束。5.2如因本合约引发纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。第六条：其他事项6.1本合约自甲乙双方签字后生效，并作为双方之间的约束文件。6.2本合约正本一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：建设工程安全施工合约(第三篇)建设工程安全施工合约合同编号：[合同编号]甲方（建设单位）：[甲方全称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]电话：[甲方联系电话]乙方（承包单位）：[乙方全称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程的施工，双方本着公平、自愿的原则，经充分协商，达成以下合约：第一条合同目的本合同的目的是规定双方在建设工程安全施工方面的权力、责任、义务和要求，确保施工过程中人员、设备和环境的安全。第二条施工期限1.本合同约定的施工期限为：自[施工开始日期]起至[竣工日期]止。2.如因不可抗力或其他不可预见的事由导致施工期限无法履行，一方应立即书面通知对方，并双方协商延长施工期限。第三条安全管理责任1.甲方负责为乙方提供必要的安全设备、施工环境以及施工所需的文件和图纸。2.乙方负责制定安全施工方案，并按照相关法律法规和甲方要求进行施工，确保施工过程中的安全。3.双方应设立安全管理责任人，负责安全事故的防范和应急处理，并要求施工人员严格遵守安全操作规程。第四条安全责任1.乙方在施工过程中，应确保工人在安全工作环境下进行作业，遵守施工现场的安全规定。2.如发生施工安全事故，乙方应立即采取措施控制和处理事故，并向甲方及相关部门报告。3.如因乙方的疏于安全管理导致安全事故或造成甲方经济损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。第五条工程保修期1.本合同约定的工程保修期为[保修期限]，自竣工之日起计算。2.在保修期内，乙方负责对施工质量进行保障和维修，包括但不限于修复施工中的损坏，保证工程质量达到约定标准。第六条违约责任1.任何一方不履行本合同所规定的义务的，应承担相应的违约责任。2.发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成时，可通过仲裁或诉讼解决。第七条合同变更对本合同内容的修改、补充或解释，应由双方共同协商，并经双方签署的书面文件确认。第八条合同解除1.本合同经过双方协商一致，可随时解除。2.若因一方违反本合同约定的权利义务，给对方造成严重损失的，守约方有权解除本合同，并有权要求违约方承担违约责任。第九条其他约定1.本合同项下双方的通知、函件和文件送达地址分别为双方在本合同首部约定的地址。2.本合同未尽事宜由双方协商解决，并可以签订补充协议。第十条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。甲方（建设单位）：乙方（承包单位）：单位名