低压施工合同模板

3/22坊子区乡村振兴光伏项目施工协议甲方（发包方）：乙方（承包方）：鉴于甲方中标xxxxxxxx区乡村振兴光伏示范项目（一期100MW）EPC工程总承包施工分包合同，现甲方将部分工程分包给乙方；依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就xxxxxxxx区乡村振兴光伏示范项目（一期100MW）EPC工程总承包施工分包合同事宜协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：xxxxxxxx区乡村振兴光伏示范项目2、工程地点：xxxx省xxxx区3、项目规模：4、工程内容：二、合同范围：放线、挖槽、下地桩、地桩加固、填埋、场站道路、光伏支架安装、光伏板安装、低压接线电缆的安装所有施工内容（其中包括甲方提供主材、辅材等，施工机械、施工班组由乙方负责）（1）光伏场区低压侧施工：按甲方提供的采购标准进行设备（除光伏组件、逆变器、电线、电缆、JP柜外）采购供货、场地平整，场内道路、光伏支架（乙方对钢构的采购严格按照甲方提供的采购明细进行采购，按照甲方提供的图纸进行安排施工）基础施工及防腐，场区集电线路、场区围栏、防雷接地等附属工程，所有设备及材料按甲方提供的明细采购及按照甲方提供的图纸进行安装、调试等，水土保持和环境保护工程施工。（2）、所有相关技术资料的提供等，进场道路的设计、施工及验收等工作，做好工程施工资料档案及验收（包含配合甲方完成业主及电网的验收）等工作；整理完整的符合建设单位档案管理制度要求的档案资料，并于竣工验收前完成档案专项验收及整改工作，按要求按期完成移交。（3）甲方负责工程所需的青苗和地上附着物协调处理工作、包括但不限于农网线路及弱电线路的拆迁及改建、树木砍伐、临时施工占地，并保障工程顺利施工；负责施工用地、运输通道和施工协调等协调工作。（4）乙方负责设备堆场租地，按发包人文明施工总策划的有关要求负责进行堆场建设、定期维护和退场复垦工作；负责所有材料、设备的接卸、保管、转运工作，并做好设备管理台账。（5）、乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏、乙方应全额赔偿（1+10%采保费），并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损；所有定额损耗外损耗由乙方承担，乙方同意甲方直接从应付乙方款项中按采购价格予以扣除。（6）对甲方供材乙方应及时将用使用情况书面向甲方汇报，工程结束后所有剩余材料均应交还甲方，拒不返还或造成损失的，由乙方承担赔偿责任。三、合同工期工期：合同生效之日起个工作日完成整体工程竣工验收和电网公司并网验收。四、合同价格：上述乙方施工内容综合固定单价：元/w，具体如下：桩基，包括二次灌注，刷反光漆；钢构、螺栓，钢构配件等，按甲方提供的规格型号进行采购，按甲方提供的图纸进行安装，钢构、螺栓、钢构配件等采购按甲方要求进行采购。桥架、接地、监控，路灯，乙方采购。劳务安装，钢构、组件安装，交流线铺设至逆变器，直流电缆铺设至变压器。不包括乙方为推进工程进度所产生的费用、其自身管理费用以及其所得利润。合同价格支付工程进度款进度付款的审核方式和支付的约定：本工程有百分之十的预付给乙方的材料款，按乙方和材料厂所签材料单，给予预付工程款的百分之十。承包人应按照发包人规定的格式，于每月10日前向发包人提交当月（上月10日至当月9日间）完成工程的进度款申请，进度款申请的内容应不少于工程进度报告中规定的内容，说明承包人自己认为有权得到的款额，并提供证明应获得该款项的文件。按照报价清单工程量完工百分比支付，进度款为每月实际完成工程量应付款的80%。工程进度款支付到签约合同建筑安装工程总价累计的90%时，发包人开始止付，待双方办理完工程竣工结算并经建设单位上级主管部门完成总承包合同工程竣工结算审计后恢复支付，支付至合同竣工结算建筑安装工程总价的97%，留3%质保金，待缺陷责任期第一年满后支付；合同价调整部分的付款按照此款执行。付款按每个村为一个节点。按上述付款方式后，每个村完工后乙方上报给甲方，甲方在接到乙方申报一个礼拜组织进行验收，并进行每个村竣工结算。注意事项：承包人应按工程进度，向发包人提供相应收据及增值税专用发票后，发包人按时向承包人支付款项，工程竣工验收后最后一次进度款，应开具100%发票。承包人应按9%的税率向发包人开具增值税专用发票；本工程增值税税率按现行财税政策执行，如遇国家税率调整，则合同不含税价格不变，税率按国家财税政策调整。承包人知晓本工程的所有款项来源于建设单位对发包人的工程款支付，如果建设单位未将相对应的工程款按约支付给发包人，则承包人明确表示同意发包人应付承包人的款项的期限做相应顺延，且发包人不承担顺延期间的利息和违约责任。承包人不因此延期支付向发包人和建设单位提起索赔、仲裁、诉讼。入场安全保证金乙方按3万元/每个村预付给甲方入场安全保证金，本次预交保证金元，小写，每完成一个村退给乙方所交的保证金质量保证金承包人提供质量保证金的方式建安工程质量保证金采用以下第（2）种方式：（1）工程质量保证担保，保证金额为：（2）3%的工程款；（3）其他方式：质量保证金的预留质量保证金的预留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次预留，预留的质量保证金的比例为：/；（2）工程竣工结算时一次性预留合同约定金额的质量保证金；（3）其他预留方式：/。尽管有上述付款节点及付款方式的约定，为避免歧义，乙方在此进一步明确并同意：（1）乙方愿意与甲方共同承担本项目合同的资金压力，相应的风险及财务资金成本乙方已在签署本合同时明确知悉并予以充分考虑。（2）所有付款均建立在甲方收到其对外应收取的关于本合同所涉及项目建设的相应款项后向乙方支付；若客户向甲方迟延付款，则甲方向乙方的付款时间顺延至用户业主向甲方付款后30日内，同时甲方向乙方的付款比例亦随之变动；甲方向乙方的付款比例不得超过业主向甲方的付款比例；迟延付款期间，甲方不承担任何责任且乙方亦同意在此期间放弃追究甲方责任，乙方有权在付款延迟时期停工或放慢进度，甲方不得追究乙方责任，甲方和乙方保证继续正常履行本合同项下的义务；若有必要，乙方应协助甲方向业主进行追偿。（3）如出现用户业主在相应节点到期后未及时付款或付款不足的情形，甲方在诉讼时效期间内，通过向用户业主发函、发申请或工作联系单、电话沟通等方式催要款项、主张权利的，乙方认可甲方已尽积极催索义务，不因甲方未采取诉讼或仲裁方式催要款项而主张甲方怠于履行催索义务。同时甲方也不要求乙方履行义务。（4）每次付款前，乙方需提供甲方要求提供必要的支付资料（包括但不限于等额专票），若甲方未收到乙方的支付资料或者支付资料不符合甲方要求的，甲方有权延期支付，待收到合格支付资料后支付货款，并不承担违约责任。五、质量要求：1、支架：支架形式采用固定式，设计25年一遇基本风压0.36kN/m2，支架规格尺寸要根据抗风能力进行选择，保证户外25年长期使用的要求；支架宜选用防腐的钢型材，所有连接处（焊接处）应可靠连接，避免松动，要求能够耐室外风霜雨雪等的腐蚀。支架表面采用热镀锌处理，平均厚度要求不低于85μm，确保支架在正常使用条件下，25年内不因生锈影响支架结构使用的安全性和整体美观性。2、视频监控系统：为便于光伏电站运行管理，保证安全运行，每个分布式光伏电站配置1套视频安防监视系统。视频监视范围主要包括：全站柱上变压器、逆变、场区及开闭站、附属设施区域、监控室等；视频监视系统包括视频工作站、视频服务器、终端监视器、多画面切割器、录像设备、摄像机、云台、防护罩、编码器等。其中视频服务器等后台设备按全站远期规模配置，并留有远方监视的接口。就地摄像头等前端设备按本项目建设规模配置。光伏场区摄像头需采用具有激光夜视仪，各摄像头的视频信号传送至视频服务器，经处理、分配至中控室内的工作站上，同时各视频信号需根据中央服务器提供的报警传输路径，通过网络直接传送到分监控中心和主监控中心的报警主机上，实现网络远程报警和报警录像。控制主机再将视频信号利用光缆接入光纤环网，视频监控需接入发包方集控中心；本项目按照无人值守设计，安全防护系统须满足对无人值守的要求。3、外观（1）光伏组件的框架应整洁、平整、无毛刺、无腐蚀斑点。（2）光伏组件无开裂、弯曲、不规整或损伤的外表面。（3）光伏组件的电池表面颜色均匀，无明显色差。（4）光伏组件的整体盖板应整洁、平直、无裂痕，光伏组件背面不得有划痕、裂缝、褶皱、碰伤等缺陷。光伏组件背面无明显凸起（由内部引线引起的突起），硅胶均匀；接线盒粘接牢固，表面干净。（5）光伏组件的每片电池与互连条排列整齐，无脱焊、无断裂。（6）组件内电池无明显移位。（7）光伏组件的封装层中不允许气泡或脱层在某一片电池与组件边缘形成一个通路。（8）光伏组件的接线装置应密封，极性标志应准确和明显，与引出线的联接牢固可靠。（9）光伏组件的输出连接、互联线及主汇流线无可见的腐蚀。（10）、按照IEC61215中10.3条进行绝缘试验。要求在此过程中无绝缘击穿或表面破裂现象。测试绝缘电阻乘以组件面积应不小于40MΩ·m2。（11）光伏组件应设有能方便地与安装支架之间可靠连接的连接螺栓孔。（12）光伏组件外形尺寸和安装孔的公差≤1.0mm。六、因乙方原因导致工期终止或暂停或延误由于承包人的原因，未能按项目进度计划完成工作，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。如果承包人在接到发包人要求加快进度的通知后7天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，但仍无法按计划工期完工时，发包人可在向承包人发出书面通知10天后终止本合同或将本合同工程中的一部分工作委托给其他承包人完成。由此引起的额外费用由承包人承担。之前完成的工程量与承包人无关，归发包人所有，发包人有权自行处置。由于承包人原因造成工期延误并导致逾期竣工的，承包人应支付逾期竣工违约金（5万-50万）。因逾期竣工给发包人造成损失的，承包人除应支付逾期竣工违约金外，还应赔偿发包人的损失。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务，且发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约保证金中扣除相当于逾期竣工违约金的金额。七、工伤和意外伤害保险：1、承包人应依照法律规定为其履行合同雇用的全部人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方雇用的全部人员依法办理工伤保险。2、承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。八、乙方义务：承包人应履行的其他义务：承包人应按甲方要求进行采购，按甲方提供图纸进行施工；承包人负责合同工程设备、材料采购，提供承包人文件，以及施工、竣工和修补缺陷所需的所有承包人人员、物资、消耗品及其它物品和服务。配合监理工程师和发包人开展工程材料、构件的平行检验工作。承包人应满足合同约定的“发包人要求”、“发包人资料提供”或合同隐含要求的任何工作，以及（合同虽未提及但）为工程的稳定、或完成、或安全和有效运行所需的所有工作。承包人应对所有现场作业、所有施工方法和全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任。承包人应按照本合同约定实施和完成工程，并修补工程中的任何缺陷。承包人应提供完成本合同工程所需的所有物资、承包人文件和管理服务。承包人应进行并提供合同中没有具体规定，但可从合同合理推断为工程正常实施或工程达到合同规定功能所必需的工作和/或材料，如同合同明确规定该工作和/或材料一样。承包人应自行建设现场办公和生活场所，但要按照发包人有关临建标准及文明施工的要求建设，临建方案必须经发包人审批后实施。九、乙方违约责任：在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属于承包人违约：（1）承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定；（2）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；（3）承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备；（4）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；（5）承包人未经工程师批准，擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料撤离施工现场；（6）承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；（7）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；（8）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人指示进行修复的；（9）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；（10）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期；上述任意一款经发包人要求其限期改正，承包人仍未改正的，发包人有权解除合同，承包人承担由此给发包人造成的一切损失。十、乙方质量保证：本项目质量要求为合格，以通过业主验收为准；每批次全部设备成功通过发包方360小时无故障试运行验收后2年。乙方保证按甲方要求进行采购，按甲方提供图纸进行施工；如乙方未按甲方要求进行采购、施工，经甲方发现后应及时进行整改，如因乙方未按要求进行整改，甲方有自行委托第三方进行施工；乙方在此确认认可第三方施工的工程款金额，并愿意承担甲方的该项损失；如还给甲方造成其他损失，乙方亦明确同意承担赔偿责任。十一、施工验收全部工程竣工后在质量保修期内的质量保修责任由乙方承担。业主方最终验收合格之日起质量保证期为12个月。（如业主方对保修要求高于此要求的，以业主要求为准，其他参照要求和国家标准）十二、争议解决：双方发生争议，可以就争议问题自行和解，和解未完成协议的由双方签字并盖章作为补充文件；无法达成一致的，向甲方所在地法院起诉。第十三条、本协议一式二份，由双方当事人签订或盖章生效，由甲、乙双方各执一份。甲方盖章：法定代表人（或委托人）签字：乙方盖章：法定代表人（或委托人）签字：年月日附件一、安全文明施工协议安全管理协议书项目名称：甲方：乙方：协议有效期：年月日～年月日1总则为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，明确甲、乙双方在外包项目实施过程中的安全责任、权利和义务，确保外包项目实施安全，根据国家有关法律法规和标准规范，以及甲方安全生产有关制度规定，甲、乙双方经过充分协商，签订本安全管理协议。2安全目标不发生人身轻伤及以上事故；不发生设备损坏事故；不发生火灾事故；不发生误操作事故；不发生影响机组安全稳定的不安全事件；不发生大型施工机械损坏事故；不发生交通事故；不发生环保事件；不发生职业健康事件；不发生违法、违纪等治安事件。3安全职责划分3.1甲方对外包项目安全生产承担管理责任。甲方应将外包项目纳入本单位日常安全生产管理体系，统一组织，统一协调，统一管理，监督和指导乙方履行外包项目安全生产责任。3.2乙方应当按照国家法律法规和标准规范开展承包工作，对其作业现场的安全生产负责。实行总承包的项目，乙方应当按照合同和本协议规定，履行甲方对外包项目的安全生产责任，对外包项目施工现场的安全生产负总责，对分包单位安全生产负连带责任。4甲方的权利与义务4.1甲方的权利4.1.1甲方有权依据国家法律法规和企业制度标准，规范外包项目安全管理，确保外包项目实施过程符合安全生产、职业健康、环境保护等工作要求。4.1.2甲方有权根据合同和本协议规定，要求乙方履行入场审查和开工许可手续、建立安全管理体系、落实相关安全措施、开展安全教育培训等，有权禁止不具备条件的作业人员、工器具、施工机械、物资材料等进入场区和施工区域。4.1.3甲方有权对乙方企业营业执照、资质等级证书、安全生产许可证、相关人员从业资格证书、安全管理体系设置情况等进行审查和备案，审批乙方相关施工方案和措施等，有权要求乙方针对危险性作业编制专项施工方案和措施。4.1.4甲方有权监督、指导和检查乙方外包项目实施过程，对乙方安全生产工作有权进行表彰奖励，对乙方安全生产违章违规行为有权提出整改或停工要求，并进行通报和考核。4.2甲方的义务4.2.1甲方应按照本企业生产部门和班组管理要求，对乙方实行一体化管理，对安全生产工作同部署、同检查、同考核。根据承包工作内容，请乙方参加本企业的安全生产相关会议。4.2.2甲方应当对乙方所有人员进行入场安全教育培训，建立外包人员培训档案，所有人员经考核合格后方可进入现场施工。同时，甲方应监督指导乙方进行自身安全教育培训，并对乙方安全培训和考试情况进行备案。4.2.3甲方应为乙方统一制作出入证件，证件至少应标注乙方名称、承包项目、人员姓名、有效期、准入现场区域等信息，并附人员近期免冠照片。采取指纹、脸部识别等手段和门禁制度有效管控外包人员出入，对入外包人员证件应逐一进行检查，确保人、证统一。4.2.4开工前甲方业务主管部门应当向乙方项目负责人及安全、技术管理人员进行安全技术交底，并保存完整的交底记录。4.2.5甲方应严格执行外包项目工作许可手续，办理工作票时严格审核作业任务的必要性、合理性、安全性，根据工作特点安排现场监护人员，临时承包工作和长期承包需实施“双监护”的工作，甲方监护人员未到场不得允许乙方进入现场作业。4.2.6甲方应根据自身便利条件，为乙方提供必要的电、汽、气、水源，或相关设备设施，告知乙方接入点允许的最大负荷和有关使用要求，并办理相关使用手续。4.2.7必须有专人每天对外委人员进出场情况进行检查。严格实施外委人员准入管理，杜绝没有履行入场审批手续人员进场。必须有专人对外委人员进出场情况进行检查登记，重点检查外委人员是否履行入场手续、持证上岗、人证一致，安全管理人员和班组安全员是否依规配置、上岗到位，外委队伍管理人员、主要技术人员是否未经业主批准擅自变更、离场。4.2.8必须有专人在作业前对所有已办理作业票进行全面审核。重点检查工作票、风险预控票、岗位标准作业流程是否认真执行，工作票制定的安全措施是否全面、有效，安全措施是否全部落实，特种作业和高风险作业专项安全措施是否落实，技改工程三措两案是否落实；检查工作票是否存在代签情况，工作票签发人、工作负责人资格能力是否符合作业要求，工作许可人是否现场交代风险注意事项。4.2.9必须有专人对每个作业现场进行监管。重点检查外委队伍班前会、安全技术交底情况，是否严格落实安全风险预控措施，是否落实起重、动火、高空、受限空间等特殊作业的专项安全措施，是否超范围作业、违章作业、擅自变更作业方案和人员。业务需求部门每天检查违章作业、无票作业、作业人员冒名顶替等情况。安监部门每周进行专项检查。4.2.10必须有专人每周对人身安全风险分析预控本填写情况全面检查。重点检查工作组全部成员在进入现场前是否填写风险预控本，工作负责人在填写工作票前或进入现场前是否组织工作组成员召开风险预控分析会并听取分析意见、制定安全措施，班组长在作业组成员进入现场前是否对风险预控分析会召开及措施完善情况进行检查确认，发现问题立即整改。安监部门（风电场安全员）每月对预控本填写情况进行检查评估，分管领导每周进行抽查。4.2.11必须有专人每周对全部外委人员进行安全教育培训。严格检查外委人员入场三级教育培训情况，重点检查培训及考试的内容、形式是否符合要求，是否有代考现象。必须有专人每周参加外委队伍每个班组安全活动，对政策法规、上级要求、安全规章、技术要求进行宣讲，并指导其开展安全作业、岗位技能、应急处置等教育培训工作。必须有专人每半月对特种作业人员组织开展专项安全教育培训。安监部门每月通过查看记录、现场考问、组织考试等形式对教育培训效果进行检查评估。4.2.12必须有专人每周对外委队伍劳动保护用品配备和使用情况进行检查。重点检查外委队伍各班组是否配齐安全帽、工作服、工作鞋、护目镜、耳塞等劳动保护用品，是否有效合格、正确使用；检查安全网、安全绳、安全通道、安全围栏等安全防护设施是否按规定配置使用，涉及高空、危化品、动火、带电、高温等特殊作业的班组是否按规定配置防滑鞋、防烫服、防毒面具等专用劳动保护用品。4.2.13必须有专人每周对外委队伍使用的工器具进行检查。必须对外委队伍进的施工机械和工器具百分之百检查，百分之百建立台帐，不合格的杜绝进场。重点检查外委队伍的班组是否按作业方案规定配齐所需工器具。每周检查各班组的施工机械和工器具使用情况，是否定期检验、试验合格，是否使用不合格工器具、不正确使用工器具，特种设备是否配有许用标识并置于明显位置，自制工器具是否进行计算并进行荷载试验。安监部门每月对工器具、特种设备按规范要求配置和使用情况进行检查。4.2.14必须有专人每月对外委队伍班组应急管理进行检查。检查外委队伍每个班组应急预案和月度演练方案编制情况，有专人参加外委队伍每个班组每月的应急演练，并提出评价、改进要求。重点检查演练方案是否围绕作业现场可能发生的人身伤害、窒息中毒、火灾等事件进行编制并按方案开展演练，是否班组全员参加演练。安监部门每月对应急演练效果进行检查、评价、通报。4.2.15必须有专人每天对外委项目监理工作进行检查。每天检查监理人员在作业现场上岗到位情况，重点检查监理人员作业旁站、签证验收、质量监督、进出作业现场时间等履职情况，隐蔽工程、关键工序、高风险作业等现场监督情况，审查三措两案、特种作业专项方案等工作情况。安监部门每月对监理单位的工作进行一次专项检查，评价监理人员数量和资质能力等方面是否满足工作要求，将不符合要求的监理人员及时清退出场，严重失责的人员和单位列入黑名单。4.2.16必须把外委队伍按照电厂二级单位进行管理。对外委队伍实行统一领导、统一管理、统一部署、统一考核。电厂召开的各类安全生产会议需外委队伍参加，必须通知其负责人参会。电厂分管安全生产领导必须每半个月听取外委队伍安全生产工作汇报，电厂主要领导和分管安全生产领导每两周参加一次外委队伍班组安全活动。必须明确有关部门组织外委队伍按本企业标准开展班组建设，按本企业安全管理要求建立安全生产监督体系和保障体系，贯彻执行本企业安全生产管理制度。必须把外委队伍统一纳入企业月度、年度考核。5乙方的权利与义务5.1乙方的权利5.2.1乙方有权接受入场安全教育培训，有权了解与承包项目有关的甲方规章制度要求，包括进出场区注意事项、施工手续办理方式、现场安全作业要求、安全文明生产标准化规定等。5.2.2乙方有权就承包的具体作业任务要求甲方进行现场安全交底和风险告知，有权了解现场作业环境、设备运行情况和风险因素构成。在生产区域施工时，有权要求甲方采取必要的系统隔离措施，以保证施工安全。5.2.3甲方安排乙方与其他单位进行配合作业或交叉作业时，乙方有权要求甲方进行统一组织和协调，合理安排施工工序，做好安全互保工作。5.2.4发现重大安全隐患或发生危及人身或设备安全的情况时，乙方有权暂停施工作业。5.2乙方的义务5.2.1乙方进场应当满足以下条件：5.2.1.1乙方应提供以下材料供甲方审查备案，同时确保所提交材料真实、有效。1)企业营业执照、安全生产许可证、承包项目资质等级证书；2）法人代表资格证书，非法人代表应持有授权委托书；3）组织机构设置情况，以及项目负责人、安全及专业管理人员资格证书；4）特种作业人员、特种设备作业人员资格证书及对应清单；5）所有作业人员的身份证、近期体检合格证明、意外伤害保险或工伤保险证明及清单；6）符合定检和使用要求的安全防护用品、工器具、施工机械及特种设备清单；7）施工组织设计、施工“三措两案”及重点作业专项方案措施等。8）分包单位相关资料。5.2.1.2乙方必须具有法人资格，符合相应资质等级、业务能力和安全生产要求，乙方应根据合同和本协议规定建立项目组织机构和安全管理体系，配备承包项目所需要的项目负责人、管理人员和专业技术人员。5.2.1.3乙方入场人员30人以下的，至少设置1名兼职安全监督人员；30人以上不足100人的，设置不少于1名专职安全监督人员；100人及以上的，设置不少于2名专职安全监督人员；100人及以上的长期承包单位，应设置独立的安全监督机构。5.2.1.4乙方作业人员应具备必要的安全生产理论知识和实际操作技能，特种作业人员和特种设备作业人员必须按国家有关规定经过专门的安全作业培训，持有相应资格证书，并提交甲方审查备案。5.2.1.5乙方不得使用未成年工和不适合现场安全作业要求的老、弱、病、残人员；特种作业人员男性不得超过55周岁，女性不得超过45周岁，其它作业人员不得超过国家规定的法定退休年龄；乙方提供所有作业人员的体检合格证明，作业人员应无所从事职业的禁忌症。5.2.1.6乙方应当在入场前接受甲方的入场教育培训，经考试合格后方可入场。同时，乙方还应进行自身安全教育培训，建立安全培训档案，培训内容包括：操作及作业规范、防护用品使用方法、安全风险及防控措施、应急处置措施等。5.2.1.7乙方的特种设备、工器具、施工机具、安全防护用品等，必须满足安全施工要求，由具备资质的机构或部门出具检验检测合格报告，按规定履行审查验收、登记备案手续后方可入场使用，合格证或检验记录应粘贴于明显位置，相关清册应提交甲方。5.2.1.8乙方应根据项目要求编制施工组织措施或“三措两案”，在进行可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、灼烫伤等容易引起人身伤害和设备事故的危险性作业时，乙方还应编制专项施工方案和措施，提交甲方或监理单位审批。5.2.1.9乙方车辆、施工机械必须办理临时通行证，车辆进出生产区域必须出示有效证件，乙方车辆、施工机械入场需按甲方指定路线行驶，指定位置停放。5.2.1.10项目实行总承包的，乙方应与各分包单位签订安全管理协议，明确安全生产管理职责，乙方负责对分包单位的安全生产统一协调、管理。严禁将承包项目进行转包和违法分包，项目分包应事先得到甲方同意，分包单位有关资质材料应报甲方备案。5.2.2乙方应保证遵守以下规定：5.2.2.1乙方在承包项目期间不得擅自更换管理及作业人员，如需更换应提前向甲方提出申请，更换或新增加人员必须重新办理入场手续。乙方所有进入现场的人员必须统一着装，统一安全帽样式及颜色，胸前统一佩戴出入证件，对无出入证件、穿戴不规范的人员，不得进入场区和施工现场。5.2.2.2乙方工作负责人在开工前应向全体作业人员进行安全交底，如实告知作业场所和工作岗位可能存在的危险因素、防范措施以及现场应急处置程序，并保存完整的记录。5.2.2.3乙方应当根据承包项目施工特点、范围，开展项目安全风险辨识、分析、评估与防控工作，结合风险性质内容编制相关应急预案和现场处置方案。对作业人员应进行应急知识培训，配备相应的应急物资和应急救援器材，并定期组织开展应急演练。5.2.2.4乙方必须严格执行甲方外包项目开工和工作许可手续，临时承包工作和长期承包等需实施“双监护”的工作，甲方监护人未到现场的情况下，乙方人员禁止进入生产现场作业。5.2.