2022-2023年一级建造师之一建工程法规题库综合试卷B卷附答案

2022-2023年一级建造师之一建工程法

规题库综合试卷B卷附答案

单选题（共200题）

1、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承

包人提交竣工验收报告（）天后，工程自动进入缺陷责任期。

A.30

B.45

C.50

D.90

【答案】D

2、某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相

关情况，应由（）负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。

A.城建档案管理部门

B.相关管线产权部门

C.市政管理部门

D.建设单位

【答案】D

3、关于民事诉讼正确的说法，正确的是（）。（2014）

A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

C.未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

【答案】B

4、关于劳动者工作时间的叙述中，不正确的是()。

A.用人单位应当保证劳动者每周至少休息1日

B.标准工作时间是指每日工作时间不超过8h、平均每周工作时间不

超过44h的工时制度

C.建筑企业高级管理人员，应当实行标准工作时间制度

D.参加紧急抢修抢险时，劳动者延长工作时间不受限

【答案】C

5、某施工企业于2007年3月10日取得安全生产许可证，则该证至

()到期。

A.2009年3月10日

B.2010年3月10日

C.2011年3月10日

D.2012年3月10日

【答案】B

6、2007年3月1日，甲将自己的房产无偿转让给了乙，此行为导

致甲无法偿还对丙的债务，2007年6月1日，丙知道了该转让行为,

丙的撤销权截止于（）。

A.2007年6月1日

B.2008年3月1日

C.2008年6月1日

D.2010年3月1日

【答案】C

7、根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度

的是（）。

A.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企

业应具备的开工条件

B.某工程因地震中止施工，1年后向发证机关报告

C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行

恢复施工

D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢

复施工前报发证机关核验施工许可证

【答案】D

8、关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。（2016）

A.安装期保险期限的始终或终止可以超出保险单明细表中列明的保

险生效日或终止日

B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但需承担

起维修期的保险责任

C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考

核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期

限

D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工

程的材料、设备运抵工地之时起始

【答案】D

9、下列合同中，属于实践合同的是（）。（2016）

A.保管合同

B.运输合同

C.租赁合同

D.建设工程合同

【答案】A

10、关于两阶段招标的说法正确的是（）。

A.第一阶段的投标人主要提交不带报价的技术建议，招标人据以确

定技术标准和要求，编制招标文件

B.招标文件只发给技术建议被采纳的投标人

C.任何项目都可以用两阶段招标

D.投标人在第一阶段提交投标保证金

【答案】A

11、不良行为记录指建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关

工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经

（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和

行政处罚所形成的记录。

A.乡（镇）

B.县

C.市

D.省

【答案】B

12、专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位

公章，并由（）审查签字、加盖执业印章后方可实施。

A.专业技术人员

B.总监理工程师

C.施工单位技术负责人

D.安全管理员

【答案】B

13、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列安全生产

许可证违法行为中，罚款额度区间最小的是（）。

A.未取得安全生产许可证擅自从事施工活动

B.转让安全生产许可证

C.冒用安全生产许可证

D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事施工活动

【答案】D

14、物权变更自登记时发生法律效力的是（）。

A.船舶所有权

B.土地抵押权

C.机动车所有权

D.地役权

【答案】B

15、水泥厂为承包商供应水泥，承包商已经支付了全部货款。交货

时承包商因水泥厂交货时间经合同约定晚了两天而要求支付违约金,

水泥厂表示拒绝并把水泥卸放在合同约定的地点。第二天上午乌云

密布，下午降暴雨把部分水泥淋湿硬化。则该部分损失（）o

A.由水泥厂承担

B.由承包商承担

C.由水泥厂和承包商共同承担

D.由承包商向水泥厂索赔

【答案】B

16、对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监

督下现场取样，并送（）的质量检测单位进行检测。

A.具有相应资质等级

B.建设单位许可

C.建设行业协会认可

D.监理协会认可

【答案】A

17、资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职

权，可以撤消建筑业企业资质的情形是（）o

A.企业未取得施工许可证擅自施工的

B.资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的

C.企业将承包工程转包或违法分包的

D.企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全

事故的

【答案】B

18、根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行（）监督管

理。（2013）

A.企业

B.政府

c.社会

D.行业

【答案】B

19、根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，属于不同投标人之

间相互串通投标情形的是（）。

A.约定部分投标人放弃投标或者中标

B.投标文件相互混装

C.投标文件载明的项目经理为同一人

D.委托同一单位或个人办理投标事宜

【答案】A

20、某建设单位2012年9月1日领取了施工许可证，由于特殊原因

不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规

定，下列关于延期的说法中，正确的是（）o

A.领取施工许可证不能延期

B.可以延期，但只能延期一次

C.延期以两次为限，每次不超过两个月

D.超过延期时限的，施工许可证自行废除

【答案】D

21、某运输合同约定货到后付款。则在运输过程中，承运人对托运

人的财产拥有（）。

A.占有权

B.留置权

C.收益权

D.抵押权

【答案】A

22、工程建设国家标准的制订程序分为以下四个阶段,下列的阶段划

分中，正确的是（）o

A.征求意见、准备、送审和报批

B.准备、专家会审、征求意见和报批

C.专家会审、准备、征求意见和报批

D.准备、征求意见、送审和报批

【答案】D

23、无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的（）

A.委托代理人

B.法定代理人

C.指定代理人

D.复代理人

【答案】B

24、某工程项目于11月8日通过竣工验收，根据《建设工程质量管

理条例》的规定，建设单位应当在（）前将建设工程竣工验收报告

和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件

报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.n月13曰

B.11月18日

Cn月23日

D.12月28日

【答案】C

25、关于建设工程中代理的说法，正确的是（）。

A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理

B.建设工程招标应当委托代理

C.建设工程中的表见代理属于无权代理

D.建设工程中为被代理人的利益，代理人转托他人代理的，可以不

取得被代理人的同意

【答案】C

26、下列对收益权的描述中，正确的是（）。

A.使用权包括收益权

B.收益权不是一项独立的权能

C.收益权是指收取由原物产生出来的新增经济价值的权能

D.所有人不行使对物的使用权，则不能享有对物的收益权

【答案】C

27、监理单位的主要安全责任之一是()0

A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案

B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

C.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施

建议

D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建

设单位

【答案】D

28、根据《招标投标法》的规定，关于共同承包责任的表述中，不

正确的是()。

A.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同

B.共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任

C.联合体中标的，就中标项目向招标人承担连带责任

D.对承包合同的履行，各承包方共同对建设单位承担按份责任

【答案】D

29、关于人身保险合同的说法，正确的是()(2014)

A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险

利益

B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求设保人支付

C.人身保障合同的投保人不可以为受益人

D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全国保险费

【答案】B

30、对被诉的具体行政行为，人民法院可以判决变更的情形是（）。

（2012）

A.行政行为超越职权

B.行政行为

C.被告不履行或迟延履行法定职责

D.行政处罚显失公平

【答案】D

31、（2020年真题）甲施工企业在道路管道工程施工中未对施工现

场采取安全措施，导致行人刘某不慎摔入甲施工企业施工时开挖的

沟槽中受伤，甲施工企业和刘某因此产生的纠纷，属于（）o

A.合同纠纷

B.侵权纠纷

C.无因管理纠纷

D.不当得利纠纷

【答案】B

32、某建设项目建设方委托一家商业银行为工程款支付提供付款担

保，约定保证方式为一般保证，但未约定保证期间。施工承包合同

约定最后付款期为2006年6月1日。后由于建设方未及时支付工程

款，施工方要求商业银行承担保证责任。施工单位的如下行为中正

确的是（）。

A.在2006年12月15日起诉商业银行要求承担保证责任

B.在2006年12月15日起诉建设方和商业银行要求连带付款

C.施工单位胜诉后，依判决直接向商业银行要求支付工程款

D.强制执行建设方后、如若尚欠工程款，可要求商业银行支付

【答案】D

33、（2020年真题）下对损失和费用中，属于建筑工程一切险的保

险责任范围的是（）。

A.爆炸造成的施工企业人员伤亡

B.设计错误引起的损失和费用

C.自燃造液的保险财产自身的损失和费用

D.维修保养的费用

【答案】A

34、甲承包商是无资质的“实际施工人”，在施工过程中其利益受

到侵害时处理的说法，正确的是（）。

A.无资质承包主体的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护

B.实际施工人甲不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张

权利

C.实际施工人甲以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分

包人无关

D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人甲

承担责任

【答案】D

35、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属的法的形式是

()o

A.法律

B.行政法规

C.部门规章

D.地方性法规

【答案】C

36、国家授权有关建设行政主管部门，在建筑工程施工前发给建设

单位施工许可证的关键是()。

A.是否资金到位

B.工程所在地县级以上人民政府建设主管部门是否同意

C.建设单位是否提交申请

D.该项工程是否符合法定的开工条件

【答案】D

37、关于无效合同、效力待定合同、可撤销合同的说法，不正确的

有()。

A.无效合同具有违法性

B.因重大误解订立的合同可撤销

C.限制民事行为能力人订立与其年龄、智力、精神健康状况相适应

的合同，法定代理人追认后合同有效

D.无权代理订立的合同，相对人可以催告被代理人在1个月内予以

追认

【答案】C

38、施工企业向建设单位出具质量保证书的时间是()。

A.提交工程竣验收报告时

B.自提交工程竣工验收报告之日起30日内

C.工程竣工验收合格之日

D.自工程竣工验收合格之日起30日内

【答案】A

39、某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部责人李某为

诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权

代理，.未列举具体权限，则李某有权（）。

A.进行辩论

B.进行和解

C.提起反诉

D.捷起上诉

【答案】A

40、在下列的各项表述中，属于安装工程一切险除外责任的是（）造

成损失。

A.一般性罚款

B.一般性丢失

C.离心力引起的结构断裂

D.电路短路

【答案】D

41、根据《团体标准管理规定（实行）》进一步规定，关于工程建设

团体标准的说法正确的是（）。

A.团体标准应当符合相关的法律法规的相关要求，可以与国家有关

产业政策相抵触

B.可以利用团体标准实施妨碍服务自由流通等排除、限制市场竞争

的行为

C.团体标准的技术要求不得低于强制性标准的相关技术要求

D.国家鼓励社会团体制定高于强制性相关技术要求的团体标准

【答案】C

42、建筑业企业资质证书的有效期为（）0

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】D

43、集体劳动合同由用人单位与（）签订。

A.工会代表企业职工一方

B.职工代表大会

C.员工集体

D.股东代表

【答案】A

44、合同当事人如果未约定仲裁协议，则作为解决纠纷的最终方式

是（）。

A.仲裁

B.和解

C.协商

D.诉讼

【答案】D

45、某建设项目中施工单位没有为后期招入的现场作业人员缴纳工

伤保险费用，作业中职工发生工伤事故，以下说法错误的是（）。

A.职工所在用人单位应依法向职工支付工伤保险待遇

B.施工总承包单位、建设单位承担连带责任

C.用人单位和施工总承包单位、建设单位不支付的，由工伤保险基金

先行支付

D.若用工伤保险基金先行支付,可以选择不偿还

【答案】D

46、属于知识产权最重要性质的是（）。

A.双重性

B.地域性

C.专有性

D.时间性

【答案】C

47、关于民事诉讼中数个证据对同一事实的证明力的说法，正确的

是（）。

A.书证的证明力大于物证

B.视听资料的证明力大于勘验笔录

C.经过公证的书证，其证明力大于证人证言

D.书证的证明力一般大于鉴定结论

【答案】C

48、施工单位每年至少对管理人员和作业人员进行()次安全生产教

育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】A

49、某建筑安装公司的管理人员经常违章指挥，强令其电工冒险作

业。对于这种情况，该电工有权()。

A.要求增加工资

B.延长休息时间

C.要求减少工作强度

D.拒绝执行

【答案】D

50、某工程已具备竣工条件，2008年3月2日施工单位向建设单位

提交竣工验收报告，2008年3月7日经验收不合格，施工单位返修

后于2008年3月20日再次验收合格，2008年3月31日，建设单

位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自()

开始。

A.2008年3月2日

B.2008年3月7日

C.2008年3月20日

D.2008年3月31日

【答案】C

51、甲企业从银行贷款100万元，约定利息为10%。发放贷款时，

银行先将利息扣除，发放给甲企业贷款90万元。贷款期限届满，甲

企业应还给银行()万元。

A.90

B.99

C.100

D.110

【答案】B

52、具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起。内

没有行使撤销权，撤销权消灭。

A.1年

B.3年

C.5年

D.6个月

【答案】A

53、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设

单位出具质量保修书的时间是（）o

A.竣工验收时

B.提交竣工验收报告时

C.竣工验收合格后

D.交付使用时

【答案】B

54、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行,

双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的

权利是（）.（2012）

A.建设用地使用权

B.地役权

C.相邻权

D.宅基地使用权

【答案】B

55、下列代理行为中，不属于无权代理行为的是（）。

A.没有合法授权

B.超越代理权

C.代理权授权不明确

D.代理权终止

【答案】C

56、根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）o

A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成

B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成

C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定

D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生

【答案】C

57、某项目由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收,

承包人2013年6月22日提交竣工报告，则该工程于（）进入缺陷

责任期。

A.2013年7月20日

B.2013年8月20日

C.2013年9月20日

D.2013年6月22日

【答案】C

58、甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同，合同约定甲根

据乙的要求向丙施工机械厂购买两台大型塔吊，关于该合同中当事

人义务的说法，正确的是()。

A.甲向乙承担交付塔吊的义务

B.丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务

C.甲承担塔吊租赁期间的维修义务

D.乙向甲履行交付租金的义务

【答案】D

59、某施工企业在异地设有分公司，分公司在某工程项目上设立了

项目经理部，项目经理孙某与某材料供应商订立了建筑材料采购合

同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起

诉，要求支付材料款。

A.项目经理

B.项目经理部

C.分公司

D.施工企业

【答案】D

60、保证合同是()订立的合同。(2012)

A.债权人与债务人

B.债务人和保证人

C.债权人与保证人

D.债权人与债务人和保证人

【答案】C

61、某材料供应商与建筑商因拖欠货款而产生纠纷，材料商拟提起

诉讼，则该案件应由()管辖。

A.材料商住所地法院

B.建筑商住所地法院

C.工程所在地法院

D.交货地点法院

【答案】B

62、关于建设工程中代理的说法，正确的是()o

A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理

B.建设工程招标应当委托代理

C.建设工程中的表见代理属于无权代理

D.建设工程中为被代理人的利益，代理人转托他人代理的，可以不

取得被代理人的同意

【答案】C

63、某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为

2019年4月10日，并于同年4月5日与保险公司签订了建筑

工程一切保险合同，保险单中列出的保险起始时间和终止时间为

2019年8月1日-2020年8月1日，同年7月20日施工企

业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑

工程一切险责任的起始日期为（）。

A.2019年4月10日

B.2019年8月1日

C.2019年7月20日

D.2019年8月10日

【答案】B

64、乙建筑公司是甲建筑公司的分包商。在2011年7月7日，乙建

筑公司的施工项目发生安全事故，应由（）向负有安全生产监管

职责部门报告。

A.甲或乙建筑公司

B.甲建筑公司

C.乙建筑公司

D.甲和乙一起报告

【答案】B

65、某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标

人拒绝提交，则应（）。

A.按中标无效处理

B.视为放弃投标

C.按废标处理

D.视为放弃中标项目

【答案】D

66、关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的是（）。

A.证人只提交书面证词无须出庭作证

B.数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问

C.证人在庭审时应当旁听

D.证人有义务出庭作证

【答案】D

67、（2019年真题）关于核验施工许可证的说法，正确的是（）

A.中止施工经核验符合条件期间，由建设单位做好建设工程的维护管

理工作

B.在建的建筑工程因故中止施工的,施工企业应当自中止之日起3个

月内报发证机关核验

C.中止施工满6个月的,在建筑工程恢复施工前,应当报发证机关核

验施工许可证

D.经核验不符合条件的,不允许其恢复施工,待条件具备后再申请核

验

【答案】A

68、《建筑法》规定，（）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关

的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

A.建设单位

B.监理单位

C.勘察单位

D.设计单位

【答案】A

69、取得建造师资格证书的人员，如果要担任建设工程项目施工的

项目经理，应当受聘并注册一个具有（）资质的企业。

A.设计

B.施工

C.监理

D.造价咨询

【答案】B

70、根据《建筑业企业资质管理规定》，由省级人民政府住房城乡建

设主管部门办法的施工企业资质证书的变更结果，应当报国务院住

房城乡建设主管部门备案。变更结果备案的时限标准为资质证书变

更后（）内。

A.15日

B.5日

C.10日

D.20日

【答案】A

71、下列知识产权法保护对象中，属于专利保护对象的是（）。

（2015）

A.施工企业研发的新技术

B.施工企业研发的计价软件

C.施工企业编制的投标文件

D.监理企业编制的监理大纲

【答案】A

72、根据《立法法》，地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关

依照规定的权限作出裁决,关于裁决权限的说法，正确的是（）

A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机

关的上级机关裁决

B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如

何适用时,应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决

C.部门规章与地方政府规章之间对同事项的规定不一致时，由部门规

章的制定机关进行裁决

D.根据授权制定的法规与法律规定不一致,不能确定如何适用时,由

全国人民代表大会常务委员会裁决

【答案】D

73、关于缺陷责任期确定的说法，正确的是（）。2018真题

A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月

B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收，缺陷责任期从实

际通过竣工验收之日开始计算

C.某工程2018年6月11日完成建设工程竣工验收备案，该工程缺

陷责任期起算口寸间为2018年6月11日

D.由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收，在承

包人提交验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期

【答案】B

74、建设工程施工过程中，关于施工节材的说法，正确的是（）。

A.应当使用散装水泥

B.禁止损毁耕地烧砖

C.应当使用预拌混凝土

D.禁止远距离运输

【答案】B

75、甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合

同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是（）。

A.丙的保证方式为一般保证

B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，那么丙免除保证责

任

D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，那么丙

不再承担保证责任

【答案】C

76、管理人员和服务人员没有法律上的特定义务,也没有受到他人委

托，自觉为他人管理事务或提供服务，由此形成的债权关系是（）。

A.无因管理

B.合同

C.侵权

D.不当得利

【答案】A

77、甲发包方与乙承包人签定了建设工程施工合同，并约定若双方

产生纠纷由原告住所地法院管辖，合同履行过程中，甲乙发生了纠

纷，因此合同纠纷提起的诉讼，应由以下（）法院进行管辖。

A.原告住所地

B.被告住所地

C.不动产未登记的，由不动产实际所在地管辖

D.无论是否登记，均由不动产实际所在地管辖

【答案】C

78、某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招标

过程中的各行为，下列说法中正确的是（）o

A.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请

B.投标人购买招标文件，属要约行为

C.投标人参加现场考察，属要约行为

D.评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为

【答案】A

79、仲裁庭的组成形式正确的是（）。

A.仲裁庭可以由5名仲裁员组成

B.仲裁庭可以由2名仲裁员组成

C.仲裁庭可以由3名仲裁员组成

D.仲裁庭可以由4名仲裁员组成

【答案】C

80、根据《企业所得税法》，下列企业中属于非居民企业的是（）。

A.在北京市工商局登记注册的企业

B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业

C.在美国注册的企业设在上海的办事处

D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业

【答案】C

81、根据《民法典》，关于代理的说法，正确的是（）。

A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担

B.代理人可以超越代理权实施代理行为

C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任

D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为

【答案】A

82、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，有关机关应当按照

（）,依照法律、行政法规规定的权限和程序，对事故发生单位和有

关人员进行行政处罚，对负有事故责任的国家工作人员进行处分。

A.生产安全事故报告

B.主管部门的意见

C.人民政府的批复

D.安全生产监督部门的处理意见

【答案】C

83、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知（）。

A.建设单位和监理单位

B.建设单位和省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

C.建设单位和建设工程质量监督机构

D.建设单位和设计单位

【答案】C

84、张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以

停止了作业，这属于从业人员在行使()。

A.知情权

B.拒绝权

C.紧急避险权

D.检举权

【答案】C

85、当事人在申请仲裁后达成和解协议的，正确理解的是()。

A.可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书

B.可以请求仲裁庭根据和解协议作出和解书

C.不可以撤回仲裁申请

D.根据和解书申请强制执行

【答案】A

86、根据.《安全生产许可证条例》的规定，企业在安全生产许可证

有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生0事故的,

安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关伺意，不再审查,

安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全

B.重大死亡

C.死亡

D.重伤

【答案】C

87、《建设工程安全生产许可证管理条例》有关建筑施工企业的规定,

理解正确的是（）。

A.安全生产许可证有效期内没有发生死亡事故的，安全生产许可证

自动延期

B.管理人员和作业人员在安全生产许可证有效期内至少进行1次安

全生产教育培训并考核合格

C.施工企业变更名称，应当在变更后15日内，办理安全生产许可证

变更手续

D.企业破产应将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机

关予以注销

【答案】D

88、关于工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。2017

A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行

监督检查

B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

C.工程建设中拟采用的新技术、新材料，可不受强制性标准的限制

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限

制

【答案】A

89、下列国家标准中，属于强制性国家标准的是（）02014

A.工程建设重要的通用的信息技术标准

B.工程建设行业专用的试验方法

C.工程建设行业专用的术语、符号

D.工程建设勘察行业专用的质量要求

【答案】A

90、根据《水污染防治法》，关于施工现场水污染防治的说法，正确

的是（）

A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水

B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内，禁止设置排污口

C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水

D.禁止向水体排放生活污水

【答案】A

91、根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质

量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政处罚为（）o

A.终身不予注册

B.吊销执业资格证书，5年内不予注册

C.责令停止执业3年

D.责令停止执业1年

【答案】A

92、某施工合同订立的期间为2004年5月1日，合同备案时间为

2004年5月5日。工程竣工时间为2005年7月1日，确认支付工

程竣工结算款时间为2005年8月5日。则施工单位主张竣工结算款

的诉讼时效起算时间为（）

A.2004年5月1日

B.2004年5月5日

C.2005年7月1日

D.2005年8月5日

【答案】D

93、根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表

述错误的是（）

A.应当依法取得相应等级的资质证书

B.不得转让工程监理业务

C.可以是建设单位的子公司

D.应与监理分包单位共同向建设单位承担责任

【答案】D

94、某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动

合同。一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法

律后果中错误的是（）。

A.可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系

B.如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同

C.应视为用人单位已与该员工订立无固定期限劳动合同

D.用人单位应自满一个月后按每月两倍的工资向该员工支付

【答案】A

95、为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设

定的权利，称为（）。

A.用益物权

B.担保物权

C.收益权

D.不动产物权

【答案】B

96、建设工程施工或者农业生产中，任何单位或者个人发现文物,

应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报

告后，应当在24小时内赶赴现场，并在（）日内提出处理意见。

A.5

B.7

C.10

D.15

【答案】B

97、某施工单位的材料采购员乙，一直负责本单位与甲公司的钢材

采购业务。后乙被单位开除，但甲公司并不知情。乙用盖有原单位

公章的空白合同书与甲公司签订了一份钢材采购合同，则该合同为（）

合同。

A.效力待定

B.无效

C.可撤销

D.有效

【答案】D

98、下列主体中，属于法人的是（）。

A.某施工企业项目部

B.某施工企业分公司

C.某大学建筑学院

D.某乡人民政府

【答案】D

99、某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某

为诉讼代理人，其向人比法院出具的授权委托中注明李某为全权代

理，未列举具体权限，则李某有权（）o

A.进行辩论

B.进行和解

C.提起反诉

D.提起上诉

【答案】A

100、下列保险中，属于强制性保险的是（）。

A.意外伤害保险

B.建筑工程一切险

C.安装工程一切险

D.工伤保险

【答案】D

10k抵押权、质权、留置权都属于（）。

A.所有权

B.自物权

C.担保物权

D.用益物权

【答案】C

102、建设单位不得明示或暗示施工单位违反（）标准。

A.工程建设国家

B.工程建设行业标准

C.工程建设强制性标准

D.工程建设企业标准

【答案】C

103、某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度断

裂。经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施

工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（）。

A.建设单位维修并承担维修费用

B.施工单位维修并承担维修费用

C.施工单位维修，设计单位承担维修费用

D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用

【答案】B

104、某项目重要分项工程发生重大设计变更，监理单位签发工程暂

停令，则施工现场停工期间防护所需费用应由（）承担。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工单位

【答案】A

105、下列法律责任中，属于刑事处罚的是（）o

A.处分

B.暂扣执照

C.恢复原状

D.罚金

【答案】D

106、建设工程实施监理前，（）应当将委托的工程监理单位、监

理权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业。

A.建设行政主管部门

B.行业协会

C.监理单位

D.建设单位

【答案】D

107、根据《民法典》，下列财产不可以抵押的是（）0

A.生产设备

B.建设用地使用权

C.正在建设的建筑物

D.集体所有的宅基地使用权

【答案】D

108、《注册建造师管理规定》中规定，隐瞒有关情况或者提供虚假

材料申请注册，相关部门（）。

A.责令改正

B.处以罚款

C.申请人1年内不得再次申请注册

D.申请人3年内不得再次申请注册

【答案】C

109、关于和解的说法，正确的是（）。

A.和解达成的协议不具有法律效力

B.和解协议必须采用书面形式

C.和解达成的协议不具有强制执行力

D.达成和解后当事人不得再行起诉

【答案】C

110、下列事项中，行政许可易引发行政纠纷的原因在于（）。

A.行政处罚超越职权

B.适用法律错误

C.行政机关的行政不作为

D.事实认定错误

【答案】C

Hk在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，

但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应

商。关于该货款处理的说法，正确的是（）。

A.只能由法院确定归属

B.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商

C甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还

D.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利

【答案】D

112、商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工

程的商品混凝土数量及价款等事实。以下说法不符合《关于民事诉

讼证据的若干规定》的是（）。

A.询问甲时，其他证人不得在场

B.审判人员和当事人可以对甲进行询问

C.甲应当出庭作证

D.甲可以旁听法庭审理

【答案】D

113、经批准需要使用国有建设用地的建设项目，申请建设用地须经

()批准。

A.县级以上土地行政主管部门

B.当地人民政府

C.自然资源主管部门的同级人民政府

D.自然资源主管部门的上级土地管理部门

【答案】C

114、下列表述中，不符合施工现场临时设施安全卫生要求的是()。

A.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证

B.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

C.将施工现场的办公、生活区与作业区合并设置

D.职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准

【答案】C

115、关于仲裁的说法,正确的是()0

A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予

以受理

B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权

C.只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理

D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予

以受理

【答案】A

116、某市A区的建设单位将其位于本市B区的办公楼发包给本市C

区的施工企业，双方在本市D区签订的施工合同，合同中未约定纠

纷管辖地。后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可能向该市()

人民法院提起诉讼。

A.A区

B.B区

C.C区

D.D区

【答案】B

117、2014年4月10日，甲某认为行政机关作出的具体行政行为侵

犯其合法权益并提起了诉讼；2014年5月1日，人民法院作出了一

审判决；2014年5月7日，甲某收到判决书。如甲某不服人民法院

第一审判决的，应当在()前向上一级人民法院提起上诉。

A.2014年5月15日

B.2014年5月17日

C.2014年5月22日

D.2014年6月7日

【答案】C

118、下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是()。(2012)

A.劳动报酬

B.试用期

C.保守商业秘密

D.福利待遇

【答案】A

119、任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使

用()

A.国有土地

B.集体土地

C.地方土地

D.单位土地

【答案】A

120、关于可撤销合同撤销权的说法，正确的是()。

A.因欺诈致使对方意思不真实，构成撤销事由

B.可以使尚未成立的合同归于无效

C.撤销权的行使应当以通知的方式作出

D.当事人不得自行放弃撤销权

【答案】A

121、根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的规定，部分使用

政府投资的建设项目按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证

金。（2015）

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%

【答案】A

122、（）之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

A.部门规章

B.地方性法规与地方政府规章

C.部门规章与地方性法规

D.同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定

【答案】A

123、某居民企业本年度取得各项收入总额为1个亿，其中成本

4000万元，财政拨款2000万元，上一年度亏损3000万元，该企

业本年度应缴纳的企业所得税为（）万元。

A.1500

B.1000

C.1250

D.250

【答案】D

124、关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）

A.不良行为记录信息公布时限一般为6个月至3年

B.良好行为记录信息公布时限一般为6个月

C.招标投标违法行为记录公告期限为1年

D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月

【答案】A

125、甲施工企业于2005年承建某单位办公楼，2006年4月竣工验

收合格并交付使用。2011年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保

修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的（）原

则。

A.公平

B.自愿

C.诚实信用

D.维护公共利益

【答案】C

126、关于安全生产的说法,错误的是（）。

A.安全生产“三同时”制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建

工程项目的安全设施

B.用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全

条件论证和安全评价

C.安全设施投入属于预算外工程建设资金

D.建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责

【答案】C

127、可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（）。2014

A.人民法院

B.建设行政主管部门

C.工商行政主管部门

D.监理单位

【答案】A

128、施工企业向材料商购买水泥并约定材料商负责送货。材料商委

托运输公司如期发货。送货途中，因洪水冲垮公路，被迫绕道，迟

延到达，导致部分水泥受潮。施工企业以逾期交货且货物不符合约

定为由拒收货物且拒付货款。运输公司交涉未果，发现水泥受潮部

分迅速扩大，当即决定以6万元的价格将水泥就地变卖处理。下列

选项正确的是（）

A.水泥价值减少的损失由施工企业承担

B.水泥价值减少的损失由运输公司承担

C.运输公司为就地处理水泥的费用应向材料商要求赔偿

D.运输公司为就地处理水泥的费用应向施工企业要求赔偿

【答案】C

129、关于建筑市场行为公布的说法，正确的是（）。2016

A.行政处理决定的被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停

止对违法行为记录的公告

B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私

的记录一律不得公开

C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告

记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明

D.企业整改经审核确有实效的，可以缩短其不良行为记录信息公布

期限，但公布期限最短不得少于3个月

【答案】D

130、当事人不服地方人民法院一审裁定的，应当（）。

A.自判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉

B.自裁定书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉

C.自裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉

D.自判决书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉

【答案】C

131、下列对合同分类的说法，错误的是()。

A.加工承揽合同属于双务合同

B.租赁合同属于诺成合同

C.建设单位与商业银行的贷款合同属于单务合同

D.自然人之间的借款合同属于实践合同

【答案】C

132、根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排

放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”

的说法，正确的是()。(2016)

A.责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚

B.是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关

C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚

D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类

【答案】A

133、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争

议，提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议，甲请

求A仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定，该案中仲

裁协议效力的确认权属于()02017真题

A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院

B.仲裁协议签订地的中级人民法院

C.仲裁协议签订地的基层人民法院

D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院

【答案】D

134、某项工程2007年开工，2008年年底竣工验收合格，该工程项

目经理王某2009年跳槽到其它公司。2011年王某被发现由于其故

意在该工程施工期间违反国家有关质量管理规定，造成了一般质量

事故，关于王某的法律责任的说法，正确的是（）o

A.应追究王某的刑事责任

B.可追究王某的民事责任

C.不应追究王某的行政责任

D.应追究王某的劳动责任

【答案】B

135、建筑施工企业的管理人员和作业人员每（）应至少进行一次

安全生产教育培训并考核合格。

A.半年

B.二年

C.一年

D.三年

【答案】C

136、下例关于施工现场消防安全说法错误的有()。

A.公共建筑在营业使用期间不得进行外保温材料施工作业

B.严格分离用火用焊作业与保温施工作业

C.国家、省级重点工程施工现场应当每日防火巡查

D.施工单位要建立施工现场的消防组织，制定预案，并至少每年组

织一次演练

【答案】D

137、投标文件的内容不包括()0

A.已标价的工程量清单

B.施工组织设计

C.拟签订合同的主要条款

D.项目管理机构

【答案】C

138、安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急救援工作情况检

查时，提出了以下要求，其中符合《安全生产法》有关规定的是

()。

A.应建立应急救援资金专款专用制度

B.应建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员

C.应对应急救援器材进行经常性维护保养

D.各级负责人应兼任应急救援人员

【答案】C

139、根据《民法典》，下列财产不能作为担保物的是（）。

A.厂房

B.可转让的专利权

C.生产原材料

D.公立幼儿园的教育设施

【答案】D

140、按照《民法典》的规定，可以作为保证人的是（）。

A.厂矿的职能部门

B.有限责任公司

C.政府机关

D.某高等学校

【答案】B

141、不属于表见代理的特别构成要件的是（）。

A.须本人存在过失

B.须相对人为善意

C.须被代理人主观为恶意

D.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由

【答案】C

142、某工程的施工现场，施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停

止作业并撤离现场。这是《安全生产法》规定从业人员所具有（）。

A.拒绝作业权

B.紧急避险权

C.应急处理权

D.回避求救权

【答案】B

143、张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日

起解除与张某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应

于（）前以书面形式通知张某。

A.6月1日

B.6月16日

C.7月2日

D.7月16日

【答案】C

144、工程建设项目在开工前，一般应取得项目土地的建设用地使用

权，而建设用地使用权只能存在于（）之上。

A.国家所有的土地

B.国家或集体所有的土地

C.农用地转为建设用地

D.宅基地

【答案】A

145、关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）。

A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，

项目均为小型工程施工项目的除外

B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变

更注册另一企业

C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接

手续后可以更换施工项目负责人

D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同

时担任另一工程施工项目负责人

【答案】C

146、某总承包企业承揽一合同总价为7500万元的设备安装工程，

则其配备项目专职安全生产管理人员的数量不少于（）人。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】B

147、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法

律问题的解释》，正确的是（）

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人

B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转

包人或违法分包人为本案当事人。

D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承

担连带责任

【答案】B

148、组织工程项目的竣工验收是（）法定权利和义务。

A.建设行政主管部门

B.建设单位

C.监理单位

D.总承包单位

【答案】B

149、关于借款合同的说法，正确的是（）。2018真题

A.借款合同是实践合同

B.对支付利息的期限没有约定的，借款期限1年以上的，应当在每

届满1年时支付

C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的，视

为支付利息

D.借贷双方约定的利率超过年利率24%,则该借款的利息约定无效

【答案】B

150、甲建筑公司与乙运输公司签订了材料运输合同，其中约定了运

输费用、运输路线、运输时间和交货地点等，并明确在材料交付时

验货。运输途中行至某路段时，承运司机发现路况很差，便自作主

张绕道行驶，由此增加了运输费用。材料被送达约定地点后，甲公

司工作人员未及时验收就匆忙卸货。10天后，甲公司材料员发现个

别材料有破损。对此，下列选项中正确的是（）。

A.乙应赔偿甲破损材料损失

B.甲有责任承担破损材料损失

C.甲应负担增加的运费

D.乙要求甲补偿增加的运费是合理的

【答案】B

151、甲承包商与乙供应商签订了设备买卖合同，约定甲收到设备后

20个工作日内向乙支付设备款，设备由乙交运输公司运送到甲指定

的地点，甲收到设备后向运输公司支付运费。双方约定，运输过程

中如因不可抗力导致货物损坏的，责任由买受人承担。运输途中，

因遭遇山体坍塌导致该设备完全损毁。下列正确的选项是（）。

A.运输公司可以要求甲支付运费

B.运输公司可以要求乙支付运费

C.甲可以要求乙赔偿损失

D.乙可以要求甲支付设备款

【答案】D

152、竣工验收的主体是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.设计单位

D.质量监督机构

【答案】A

153、根据《民法典》的规定，撤销要约的通知应当在（）到达受要

约人。

A.双方订立正式合同之前

B.要约人实际履行合同之前

C.受要约人发出承诺通知之前

D.受要约人发出的承诺通知到达要约人之前

【答案】C

154、对于下列纠纷的解决，适用于《民法典》的是（）。

A.甲监理公司对行政部门的处罚不服引起的纠纷

B.乙施工企业与项目经理丙之间的劳动报酬纠纷

C.甲建设单位与乙招标代理机构之间的代理费用纠纷

D.甲建筑公司与乙设备租赁公司之间的租金支付纠纷

【答案】D

155、甲承包商在乙厂商定制了一台非标准设备。设备制作完成后，

乙将其交由丙公司送货。运送过程中，甲承包商因故解除了这个合

同。乙厂商便通知丙公司中途将设备运回，由此增加了运费。对此,

下列说法中错误的是（）

A.甲有任意解除合同权

B.乙应与丙协商后方可变更运输

C.乙有任意变更运输权

D.乙应支付丙由于变更增加的运费

【答案】B

156、某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为

2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原

则上最少到位资金为（）万元。

A.100

B.200

C.600

D.1000

【答案】c

157、下列情形中，视同为工伤的情形是()。

A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的

B.在工作单位突发疾病，并在48小时内经抢救无效死亡

C.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的

D.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故伤害的

【答案】B

158、甲与乙两人在磋商签订合同的过程中，乙因需求，让甲了解到

了自己的商业秘密，下面的说法中正确的是()。

A.如合同不成立，则甲可以泄露乙的商业秘密

B.如合同成立，则甲不得泄露乙的商业秘密

C.如合同成立，则甲不得利用乙的商业秘密为自己谋利而损害了乙

的利益

D.无论合同是否成立，甲不得泄露或者不正当地使用乙的商业秘密

【答案】D

159、李某被正在施工的建筑坠落物砸伤，住院治疗花费医疗费

12000元，李某起诉至人民法院，并向法院递交了医院的诊断证明。

根据《民事诉讼法》，该诊断证明属于()。

A.书证

B.鉴定结论

C.证人证言

D.勘验笔录

【答案】A

160、某工程项目施工中，因业主购买的某批次钢材在入场检验时发

现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。

则该部分损失应由()。

A.业主全部承担

B.施工单位全部承担

C.业主和施工单位共同承担

D.工期顺延、费用由施工单位承担

【答案】A

161、某工地发生火灾事故，总包单位及时报告后发现伤亡人数又有

增加，则()。

A.应自事故发生之日起15日内补报

B.应自事故发生之日起30日内补报

C.应自事故发生之日起10日内补报

D.应自事故发生之日起7日内补报

【答案】D

162、关于人身保险合同的表述中，不正确的是（）。

A.人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同

B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况

C.投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费

D.保险人对人身保险的保险费，可以用诉讼方式要求投保人支付

【答案】D

163、某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施

工合同，则该施工合同成立的时间为（）之日。

A.合同备案

B.评标委员会提交评标报告

C.中标通知发出

D.发包人确定中标人

【答案】C

164、根据《民法典》规定，下列关于限制行为能力人订立合同的

表述，错误的是（）。

A.效力待定

B.经法定代理人追认有效

C.相对人催告法定代理人追认，法定代理人未作表示的，视为默认

D.纯获利益的合同无须法定代理人追认

【答案】C

165、保险合同中，负有支付保险费义务的人是（）

A.保险人

B.受益人

C.被保险人

D.投保人

【答案】D

166、某大型国有企业进行改制，改组为股份有限公司。以下不属于

该公司组织机构的是（）

A.董事会

B.股东会

C.监事会

D.股东大会

【答案】B

167、人民法院审理行政案件，不适用（）。（2015真题）

A.调解

B.开庭审理

C.公开审理

D.两审终审制

【答案】A

168、关于定金的说法，正确的是（）

A.收受定金的一方不履行约定的债务的,应当原数额返还定金

B.定金合同自合同订立之日起生效

C.既约定违约金又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约

金或者定金条款

D.定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的10%

【答案】C

169、根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的

情形是（）o2014

A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的

B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的

C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的

D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的

【答案】D

170、下列不属于民事诉讼当事人的是（）。

A.原告、被告

B.共同诉讼人

C.无独立请求第三人

D.诉讼代理人

【答案】D

171、按规定批准开工报告不再办理施工许可证的建设工程，必须符

合（）的规定。

A.施工许可证发证机关

B.省市人民政府

C.国务院

D.建设项目主管部门

【答案】C

172、根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提

起诉讼的管辖法院为（）。

A.被告所在地法院

B.原告所在地法院

C.合同签订地法院

D.工程所在地法院

【答案】D

173、假冒注册商标罪是指，未经注册商标所有人许可，（）情节

严重的行为。

A.在相同的商品上使用与注册商标近似的商标

B.在同类商品上使用与注册商标近似的商标

C.在同类商品上使用与注册商标相同的商标

D.同一种商品上使用与其注册商标相同的商标

【答案】D

174、商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工

程的商品混凝土数量及价款等事实。以下说法不符合《关于民事诉

讼证据的若干规定》的是（）。

A.询问甲时，其他证人不得在场

B.审判人员和当事人可以对甲进行询问

C.甲应当出庭作证

D.甲可以旁听法庭审理

【答案】D

175、关于用能单位节能管理要求的说法，正确的是（）

A.用能单位应当加强能源计价管理

B.用能单位应当不定期开展节能教育和岗前节能培训

C.用能单位应当建立节能目标责任制

D.鼓励用能单位对能源消费实行包费制

【答案】C

176、民事诉讼中，被告在收到之日起内提出答辩状。

A.3日

B.5日

C.10日

D.15日

【答案】D

177、在建设工程项目的招标活动中，某投标人以低于成本的报价

竞标，则（）。

A.该投标文件应作否决投标处理

B.该报价降低了工程造价，应当提倡

C.该投标行为没有违背诚实信用原则，不应禁止

D.该投标行为符合低价中标原则，不应禁止

【答案】A

178、某高速公路项目进行招标，开标后允许（）。（2015真

题）

A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容

B.投标人再增加优惠条件

C.投标人撤销投标文件

D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

【答案】A

179、某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行

负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故,

则该事故()0(2014)

A.按约定由分包单位自行承担全部责任

B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任

C.总承包单位承担全部责任

D.总承包单位与分包单位承担连带责任

【答案】D

180、根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的

情形是()o2014

A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的

B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的

C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的

D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的

【答案】D

181、下列国家标准中，属于强制性国家标准的是()。

A.工程建设重要的通用的信息技术标准

B.工程建设行业专用的试验方法

C.工程建设行业专用的术语、符号

D.工程建设勘察行业专用的质量要求

【答案】A

182、根据《建设工程安全生产管理条例》，不需要按照国家有关规

定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方

可上岗作业的人员是（）。

A.垂直运输机械作业人员

B.登高架设作业人员

C.爆破作业人员

D.专职安全管理人员

【答案】D

183、《建筑法》规定按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,

因故不能按期开工或者中止施工的，应当（）向批准机关报告情况。

A.中止施工起1个月内

B.15日内

C.6个月内

D.