管理-10环球-考点解析-10

4.有关保留金规定正确的是（）

A、一般为每次工程款的15%

B、通常最高不超过合同总价款的5%

C、按合同约定，在每次支付工程款时扣除

D、在工程移交时，发包人将保留金支付给承包人

E、在工程移交时，发包人将保留金的一半支付给承包人

答案C、E

5.下列有关建设工程担保的描述中，正确的是（）。

A.投标保证金一般为投标价的5%

B.银行履约保函通常为合同金额的10%左右

C.保留金总额一般限制在合同总额的15%

D.支付担保的额度为工程总额的20~25%

E.工程采购项目保证金提供担保形式的，其金额一般为合同价的

30%~50%

答案B、D

1Z206050建设工程合同实施

一、单选题

1.工程竣工验收合格并办理了移交手续，表明（）（2004）

A.解除了承包人的所有责任

B.承包人即可获得全部工程价款

C.承包人工程施工任务的完成

D.承包人和发包人所有关系的解除

答案C

2.建设工程合同实施的控制过程中，承包人合同管理人员进行合同诊断的主要内容之一是（）（2004）

A.分析合同文件的组成

B.分析合同执行差异的原因

C.分析合同的计价方法

D.分析合同的承包范围

答案B

3.建设工程施工合同交底是指（）进行交底。（2005）

A.发包人向承包人合同管理人员

B.监理人向承包人合同管理人员

C.承包人合管理人员向其内部项目管理人员

D.承包人项目经理向现场操作人员

答案C

4.在合同分析中，应明确工程变更的补偿范围，工程变更补偿范围通常以合同金额一定的百分比表示,

百分比越大，则（2006）

A.合同金额越高

B.承包商利润越高

C.承包商的风险越大

D.对承包商的补偿越多

答案C

5.工程变更的补偿范围，通常以（）一定的百分比表示。这个百分比越大，承包人的风险越大。

A、合同税率

B、合同间接费

C、合同金额

D、合同直接费

答案C

6.合同价格分析中，应进行工程款结算包括（）的方法和程序的分析。

A.预付款、工程进度款、竣工结算

B.工程进度款、竣工结算、退还保留金

C.预付款、工程进度款、最终结算

D.工程进度款、竣工结算、最终结算

答案：D

7.下列属于合同实施偏差处理的组织措施之一是()»

A、采用新的高效率的施工方案

B、采取索赔手段

C、调整工作流程

D、签订附加协议

答案：C

8.合同分析是从()的角度去分析、补充和解释合同的具体内容和要求。

A.合同签订

B.合同执行

C.合同变更

D.合同清算

答案B

9.根据FIDIC施工合同条件，下列不属于工程变更内容的是()。

A.改变合同中所包括的任何工作的数量

B.删减准备交第三人实施的工作

C.改变任何工作的质量和性质

D.改动工程的施工顺序

答案B

10.针对合同实施偏差情况，可采取不同的措施，对采取不同措施下合同执行的预期结果的分析称为()。

A.合同履行结果分析

B.合同预期结果分析

C.合同实施趋势分析

D.合同结果动态分析

答案C

11.对于工程变更的责任分析与补偿要求，下列说法中不正确的是()。

A.因环境变化、不可抗力导致的设计修改，由业主承担责任，由此给承包人带来工期的延长和费用的增

加应该向业主索赔

B.因承包人施工过程、施工方案出现错误导致的设计修改，应由承包人承担责任

C.无论是否会给业主带来好处，施工方案的变更须经业主书面同意

D.业主与承包人签订合同之前，可以要求承包人对施工方案做出补充或修改，以使施工方案更符合业主

要求

答案C

二、多选题

1.施丁合同签订后，承包人应对施工合同进行跟踪，跟踪的对象包括()等。(2007)

A.业主的工作

B.工程师的工作

C.设计人的工作

D.承包人的工作

E.工程分包人的工作

答案A、B、E

2.竣工验收合格即办理移交。移交表示()

A、发包人认可并接收工程，承包人工程施工任务的完结。

B、工程所有权的转让

C、工程师工程照管责任的结束和承包人工程照管责任的开始

D、保修责任的开始

E、合同规定的工程款支付有效

答案A、B、D、E

3.合同价格分析中，对合同价格的调整分析包括()

A.费用索赔的条件

B.价格调整方法

C.计价依据

D.索赔有效期规定

E.最终结算价格

答案：A、B、C、D

4.合同实施的趋势分析包括()

A、最终的工程状况分析

B、产生偏差的原因分析

C、合同偏差的责任分析

D、承包商承担后果分析

E、最终工程利润水平分析

答案:A、D、E

5.根据FIDIC施工合同条件，工程变更的内容可能包括以下几个方面()。

A.改变合同中所包括的任何工作的数量；

B.改变任何工作的质量和性质；

C.删减任何要交他人实施的工作；

D.任何永久工程需要的任何附加工作、工程设备、材料或服务；

E.改动工程的施工顺序或时间安排。

答案：A、B、D、E

1Z206060建设工程索赔

一、单选题

1.某建设工程项目施工单位在施工中发生如下人工费：完成业主要求的合同外工作花费3万元；由于业

主原因导致工效降低，使人工费增加2万元;施工机械故障造成人员窝工损失1万元。则施工单位可向业主索

赔的人工费为。万元。(2005)

A.6

B.5

C.4

D.3

答案:B

2.某工程由于业主方提供的施工图纸有误，造成施工总包单位人员窝工75工日，增加用工8工日；由

于施工分包单位设备安装质量不合格返工处理造成人员窝工60工日，增加用工6工日。合同约定人工费日工

资标准为50元，窝工补偿标准为日工资标准的70%,则业主应给予施工总包单位的人工费索赔金额是。

元。(2006)

A.5425

B.4150

C.3025

D.2905

答案：C

3.某工程采用实际费用法计算承包商的索赔金额，由于主体结构施工受到干扰的索赔事件发生后，承包

商应得的索赔金额中除可索赔的直接费外，还应包括()。(2006)

A.应得的措施费和间接费

B.应得的间接费和利润

C.应得的现场管理费和分包费

D.应得的总部管理费和分包费

答案:B

4.建设工程索赔中，承包商计算索赔费用时最常用的方法是()o(2007)

A.总费用法

B.修正的总费用法

C.实际费用法

D.修正的实际费用法

答案：c

5.关于工期索赔，下列说法正确的是()o(2007)

A.单一延误是可索赔延误

B.共同延误是不可索赔延误

C.交叉延误可能是可索赔延误

D.非关键线路延误是不可索赔延误

答案：C

6.非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误，如延误时间小于该项工作的总时差，则对此项延误

的补偿是()。(2009)

A.业主既应给予工期顺延，也应给予费用补偿

B.业主一般不会给予工期顺延，但给予费用补偿

C.业主既不会给予工期顺延，也不给予费用补偿

D.业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿

答案：D

7.实际费用法是工程费用索赔中最常用的一种计算方法，该方法的计算原则是()。(2009)

A.以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据

B.以承包商为某项索赔工作所支付的含税工程造价为根据

C.以承包商为某项索赔工作所支付的直接工程费为根据

D.以承包商为某项索赔工作所支付的直接费为根据

答案：A

8.人力不可抗拒灾害主要是指自然灾害，由这类灾害造成的损失应由()。

A、发包人、承包人共同承担

B、承包人承担

C、发包人承担

D、乘保的保险公司承担

答案：D

9.下列内容中，可以作为施工索赔依据的是（）。

A、工程会议纪要

B、工程建设惯例

C,施工现场记录

D、工程有关照片和录像

答案：B

10.对于承包人向发包人的索赔，一般的索赔程序包括：①承包商提出索赔意向通知；②索赔文件的提

交；③索赔资料准备；④工程师对索赔文件的审核；⑤业主审查等，其正确的顺序是（）o

A、①③-②-④-⑤

B、①②-③-④⑤

C、①©②③⑤

D、①③②⑤④

答案：A

11.施工机械使用费的索赔中，窝工费的计算，如系承包商自有设备一般按（）计算。

A、实际租金

B、调进调出费的分摊

C、台班费

D、台班折旧费

答案：D

12.在下列项目引起的索赔中不能索赔利润损失的是。。

A、工程范围的变更

B、业主设计变更引起的工期延误

C、文件有技术性错误

D、业主未能提供现场

答案：B

13.采用实际费用法计算工程索赔费用时，（）既是承包商应得的索赔金额。

A、直接费的额外费用

B、直接费的额外部分+应得的利润

C、直接费的额外费用+应得的间接费

D、直接费的额外费用+应得的间接费和利润

答案：D

14.在计算工程索赔时，按照：

索赔金额=实际总费用-投标报价估算总费用，计算索赔费用的方法是（）.

A、实际费用法

B、修正实际费用法

C、总费用法

D、修正总费用法

答案：C

15.工期索赔的计算方法有。。

A.直接法、间接法、网络分析法

B.直接法、间接法、比例分析法

C.直接法、比例分析法、横道图法

D.直接法、比例分析法、网络分析法

答案：D

16.某建设工程施工合同签订后，至合同约定的开工日期，发包人仍未开通施工场地与城乡公共道路的

通道，致承包人无法进场施工。则承包人可提出（）索赔。

A.工程加速

B.工程变更

C.不可预见条件

D.工程延期

答案：D

17.某工程在基坑开挖过程中，地下水位突然上涨，承包人不得不停工进行排水作业。承包人据此提出

的索赔应是()。

A.不可预见条件索赔

B.不可抗力索赔

C.工程延期索赔

D.工程变更索赔

答案:A

18.通常由于发包人或工程师指令承包人加大投入、缩短工期，承包人据此提出的索赔称为()。

A.工程变更索赔

B.发包人违约索赔

C.工程加速索赔

D.不可预见条件索赔

答案：C

19.在工程建设实践中，特殊风险引发承包人向发包人的索赔主要是指()。

A.台风、海啸、地震等引发的索赔

B.建设规划变更引起的索赔

C.承包合同适用的法律法规变更引起的索赔

D.战争、入侵、暴动、核辐射等引起的索赔

答案：D

20.某工程施工过程中，为对部分隐蔽工程进行检查，工程师下发指令要求承包人暂停施工进行检查。

后证明该隐蔽工程施工符合约定的质量标准，则承包人0。

A.仅有权向发包人提出索赔要求工期顺延

B.仅有权向发包人提出索赔要求合理的额外费用补偿

C.有权向发包人要求工期顺延及合理的额外费用补偿

D.无权向发包人提出索赔要求，承包人应无条件服从工程师指令

答案：C

21.某工程在施工过程中，为使工程更加美观，承包人建议对设计图纸进行局部更改，并对部分材料予

以更换。在工程师未予以答复的情况下，承包人即按自己的设计方案和更换后的材料进行了施工。下列说法

中正确的是()。

A.由此产生的费用应由发包人承担

B.由此导致的延误的工期应予顺延

C.由此导致的费用增加和工期延误责任均由承包人承担

D.由此导致的费用增加和工期延误责任由工程监理单位承担

答案：C

22.反索赔是指()对方提出的索赔，不让对方索赔成功或者全部成功。

A.反驳、抗辩

B.反击、反制

C.反驳、反击或防止

D.防止、防御

答案：C

23.有关索赔意向通知，下列说法中不正确的是()。

A.索赔意向通知以书面方式提出，特殊情况下经工程师同意可以口头方式提出

B.在索赔意向通知中应向对方表哆索赔愿望、要求或声明保留索赔权利

C.索赔意向通知应简单说明索赔事由发生的时间、地点、索赔依据和理由等

D.索赔意向通知是提出索赔的必要前提条件

答案:C

24.根据建设工程施工合同示范文本约定，当索赔事件持续进行时，承包人应当0。

A.阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后14天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索

赔报告

B.在索赔事件开始即向工程师发出索赔意向，待索赔事件终了后21天内，一次性向工程师送交索赔的

有关资料和最终索赔报告

C.阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索

赔报告

D.阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索

赔报告

答案：D

25.关于对索赔报告的反驳或反击要点，下列说法中不正确的是()。

A.审查对方是否在索赔时限内及时提出索赔要求及报告

B.审查索赔事件是否真实发生

C.分析对方索赔要求是否与合同条款或有关法规一致

D.分析相关政策是否支持对方索赔要求

答案：D

26.对于索赔费用中的人工费部分而言，只能索赔0。

A.基本工资

B.加班津贴

C.法定的安全福利费用

D.完成合同之外的额外工作所花费的人工费用

答案:D

27材料费的索赔中除采购费外，还应包括()。

A.运输费、仓储费及合理的损耗费

B.包装费、运输费及仓储费

C.运输费、仓储费及二次搬运费

D.运输费、仓储费及人工费

答案：A

28实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。有关实际费用法，下列说法中不正确的是()。

A.这种方法的计算原则是以承包商某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿

B.用实际费用法计算时，在直接费的基础上，再加上额外应得的间接费和利润，即是承包商应得的索赔

金额

C.利用实际费用法计算索赔金额，能准确计算出承包商的实际损失

D.利用实际费用法计算索赔费用，对承包商提出了较高要求，在施工过程中，系统而准确地积累记录资

料是非常重要的

答案:B

29某道路工程基础土方施工的原工程量为40000方，后由于设计变更导致工程量增加到50000方，原定

工期为120天，合同规定工程量增减10%为承包人应承担的风险。则按比例分析法，承包人提出的工期索赔

值为()。

A.12天

B.15天

C.18天

D.21天

答案:C

二、多选题

1.在建设工程项目施工索赔中，可索赔的人工费包括()(2004)

A.完成合同之外的额外工作所花费的人工费用

B.施工企业因雨季停工后加班增加的人工费用

C.法定人工费增长费用

D.非承包商责任造成的工期延长导致的工资上涨费

E.不可抗力造成的工期延长导致的工资上涨费

答案：A、C、D、E

2、在建设工程项目施工索赔中，可索赔的材料费包括()(2004)

A.非承包商原因导致材料实际用量超过计划用量而增加的费用

B.因政策调整导致材料价格上涨的费用

C.因质量原因地行工程返工所增加的材料费

D.因承包商提前采购材料而发生的超期储存费用

E.由业主原因造成的材料损耗费

答案：A、B、E

3、在建设工程项目施工过程中，施工机械使用费的索赔款项包括()(2004)

A.因机械故障停工维修而导致的窝工费

B.因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费

C.非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费

D.因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费

E.由于完成额外工作增加的机械使用费

答案：B,C、E

4.在材料费的索赔中，承包商为证明材料费上涨而应提供的资料有()。(2005)

A.可靠的订货单

B.采购单

C.企业材料价格统计资料

D.经验调整指数

E.官方公布的材料价格调整指数

答案：A、B、E

5、下列各种情况中，施工单位可索赔施工机械使用费的是()。(2006)

A.完成额外工作而增加的机械使用费

B.业主方未及时提供施工图纸导致机械停工的窝工费

C.机械配置原因导致机械工效降低而增加的机械使用费

D.施工机械故障导致机械停工的窝工费.

E.经监理工程师批准的施工方案不当导致机械停工的窝工费

答案：A、B

6.承包商可以向业主索赔利润的情况有()。(2006)

A.工程范围变更

B.文件有缺陷

C.分部工程延期施工

D.文件技术性错误

E.业主未能提供现场

答案：A、B、D、E

7.一起有效索赔事件的成立(承包人提起的索赔)，应具备的前提条件有()。

A.该事件已给承包人造成了实际的经济损失或工期的延误

B.发包人对该事件有过失

C.造成费用增加或工程延误的原因，不属于承包人的行为责任或风险责任

D.承包人按合同约定的程序和时间提交了索赔意向通知和索赔报告E.该事件发生后承包人已采取措施

避免了损失的扩大

答案：A、C、D

8.在索赔资料准备阶段，主要工作包括()。

A.跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过

B.分析干扰事件产生原因，划清各方责任，确定索赔根据

C.损失结果的调查分析与计算，确定工期索赔和费用索赔值

D.搜集证据

E.认真研究合同约定，防止对方向自己提出索赔

答案：A、B、C、D

9.根据建设工程施工合同示范文本，确定可以顺延工期的条件包括()。

A.发包人未按专用条款的约定提供图纸及开工条件

B.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行

C.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行

D.设计变更和工程量增加

E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过6小时

答案A、B、C^D

10.某高速公路由于业主修改高架桥设计，工程师下令承包商停工一个月。就此，承包商提出索赔。按

照国际惯例，索赔能够成立的包括（）»

A、对于不可辞退的工人，人工窝工费按人工工日成本计算

B、材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费

C、租赁机械窝工费一般按机械台班费计算

D、由于全面停工，可索赔现场管理费和总部管理费

E、停工一个月的利润索赔

答案：A、B、D

11.按照延误事件之间的关联性划分，工程延误包括（）。

A.直接延误

B.间接延误

C.单一延误

D.共同延误

E.交叉延误

答案C、D、E

12.在建设工程项目施工索赔中，可索赔的现场管理费包括（）。

A、承包商完成额外工程的现场管理费

B、索赔事项工作的现场管理费

C、因质量原因进行返工所增加现场管理费

D、因监理工程师指令错误导致工期延长期间所增加现场管理费

E、因业主原因导致工期延长期间所增加现场管理费

答案：A>B、D、E

13.索赔文件包括（）

A、证据部分

B、论证部分

C、总述部分

D、索赔款项（或工期）计算部分

E、摘要部分

答案：A、B、C、D

14.下面的事件中可以导致承包商向业主索赔的是（）、

A、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

B、由于《建设工程安全生产管理条件》的颁布实施使得承包商在安全生产的投入增加了;

C、发包人没有按照合同及时提供图纸、资源、场地等致使承包人无法进行施工；

D、雨季施工中，由于雨水的浸泡导致承包商水泥质量严重下降而无法按期竣工；

E、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。

答案：A、C、E

1Z206070国际建设工程承包合同

一、单选题

1.国际际承包合同主要是业主通过（）的方式确定承包商后订立。（2004）

A.招标

B.直接发包

C.在有良好合作关系的战略伙伴中选择

D.在工程师推荐名单中随机抽取

答案A

2.英国的NEC合同条件是一种（）。（2005）

A.标准的合同条件

B.固定单价合同

C.固定总价合同

D.内涵广泛的系列合同条件

答案D

3.在NEC合同中，工程师代表的是。的利益。(2006)

A.发包人

B.工程承包人

C.社会公众

D.政府

答案A

4.美国建筑师学会(AIA)的合同条件主要用于()工程。(2006)

A.私营的房屋建筑

B.铁路和公路

C.石油化工

D.大型基础设施

答案A

5.与诉讼方式相比，采用纠纷审议委员会(DRB)方式解决工程合同纠纷的优点较突出，下列关于DRB

的说法错误的是。

A、DRB的委员必须是由在工程施工、法律和合同文件解释方面具有经验的专家组成；

B、DRB委员是发包人和承包人自己选择的；

C、DRB提出的建议不是强制性的，不具有终局性和约束力；

D、DRB费用较高

答案：D

6.FIDIC系列合同条件的“银皮书”指的是()

A、施工合同条件；

B、永久设备和设计—建造合同条件；

C、EPC交钥匙项目合同条件；

D,合同的简短格式；

答案：B

7.在大型国际工程中，当事人倾向于用()的方式解决纠纷。

A、协商

B、调解

C、诉讼

D、非诉讼纠纷解决程序

答案:D

8.在国际工程承包合同中，合同双方往往愿意采用DAB解决争议。在DAB机制下，如双方在收到决定

后()内均未提出异议，则该决定是最终的，对双方均有约束力。

A.14天

B.21天

C.28天

D.42天

答案:C

9.国际工程采用国际竞争性招标时，合同应该授予具有。的投标人。

A.报价最低

B.技术方案最优

C.工期最短

D.最低评标价

答案：D

10.FIDIC新红皮书中合同计价方式属于()。

A.单价合同，任何情况下对单价不予调整

B.单价合同，但有某些子项采用包干价格

C.总价合同，任何情况下对总价不予调整

D.总价合同，允许双方约定调整合同价格的范围和幅度

答案：B

11.在FIDIC新黄皮书适用于()项目。

A.发包人提供设计的房屋建筑和土木工程项目

B.工程师提供设计的房屋建筑和土木工程项目

C.承包人负责绝大部分设计的工程项目

D.承包人负责所有设计、采购和建造的项目

答案：C

12.FIDIC新黄皮书中合同计价方式属于()。

A.总价合同，合同价格不予调整

B.总价合同，如果发生法规规定的变化或物价波动，合同价格可以调整

C.单价合同，合同价格不予调整

D.单价合同，如果发生法规规定的变化或物价波动，合同价格可以调整

答案：B

13.在FIDIC于1999年出版的新型合同条件下，没有业主委托的工程师这一角色的合同条件是()。

A.《施工合同条件》

B.《永久设备和设计一建造合同条件》

C.《简明合同格式》

D.《EPC交钥匙项目合同条件》

答案：D

14.有关《EPC交钥匙项目合同条件》，下列说法中不正确的是()。

A.此合同条件下承包人要负责所有的设计、采购和建造项目

B.承包人在交钥匙时，要提供一个设施配备完整、可以投产运行的项目

C.合同采用固定总价方式，只有在某些特殊风险出现时才调整合同

D.承包人承担了较小的风险

答案：A

15.FIDIC《简明合同格式》适用于（）项目。

A.投资较低不需要分包的建筑工程

B.需要进行分包的建筑工程

C.工作内容简单但建设周期较长的工程

D.适合采用总价合同的建筑工程

答案：A

二、多选题

1.国际工程承包合同争议解决的方式包括（）（2004）

A.协商

B.调解

C.仲裁

D.诉讼

E.单方解除合同

答案：A、B、C、D

2.与诉讼方式相比，采用纠纷审议委员会（DRB）方式解决工程合同纠纷的优点是（）。（2005）

A.更加公正

B.费用较低

C.可及时解决纠纷

D.裁决具有更强的约束力

E.裁决具有终局性

答案：A、B、C

3.采用DRB（纠纷审议委员会）方式解决合同纠纷时，下列说法中正确的有（）。（2006）

A.DRB的委员必须是工程施工、法律和合同方面具有经验的专家

B.DRB的委员与发包人之间不得有任何经济利益关系

C.DRB的委员在过去三年内未被承包人聘用过

D.可及时解决纠纷，但费用较高

E.支付给DRB成员的费用包括聘请费和酬金两部分

答案：A、B、C、E

4.FIDIC1999年出版的《施工合同条件》(新红皮书)主要用于()的施工。(2007)

A.由发包人设计的房屋建筑工程

B.由承包人设计的房屋建筑工程

C.由发包人设计的土木工程

D.由承包人设计的土木工程

E.由咨询工程师设计的土木工程

答案：A、C、E

5.FIDIC于1999年出版的新型合同条件包括()。

A.《施工合同条件》

B.《永久设备和设计一建造合同条件》

C.《基础设施设计一建造合同条件》

D.《简明合同格式》

E.《EPC交钥匙项目合同条件》

答案：A、B、D、E

6有关1995年英国土木工程师学会(ICE)出版的《工程设计与施工合同(ECC)》，下列说法中正确的有()。

A.适用于房屋建筑工程，不适用路桥等基础设施工程

B.适用于承包人承担部分设计责任和不承担设计责任的项目

C.工程分包的比例可以从0到100%

D.既可应用于英国，也可适用于其他国家

E.设计了6种主要选项(即合同模式)，9条共有的核心条款和15项可任选的次要选项

答案：C、D、E

1Z207000建设工程项目信息管理

（单选题2,多选题1,共4分）

一、单选题

1.为了实现有序和科学的项目信息管理。应由（）（2004）

A.业主方编制统一的信息管理职能分工表

B.业主方和项目参与各方编制各自的信息管理手册

C.业主方制定统一的信息安全管理规定

D.业主方制定统一的信息管理保密制度

答案：B

2.建设工程项目管理应重视利用住处技术的手段进行信息管理，其核心的手段是（）（2004）

A.服务于信息处理的应用软件

B.收发电子邮件的专用软件

C.基于网络的信息处理平台

D.基于企业内部信息管理的网络系统

答案：C

3.项目管理信息系统中进度控制的功能包括（）（2004）

A.计算和分析投标估算数据

B.编制投资使用计划

C.查询和统计合同执行情况

D.编制资源需求量计划

答案D

4.项目管理信息系统是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的（）（2004）

A.信息检索和查询

B.目标控制

C.人、财、物的管理

D.信息收集和存储

答案B

5.建设工程项目信息管理的最终目的是。。(2005)

A.通过项目信息收集的有效组织和控制为项目参与各方的沟通搭建平台

B.通过项目信息传输的有效组织和控制为项目建设的增值服务

C.通过项目信息存储的有效组织和控制为项目运营期的维修保养提供依据

D.通过项目信息处理的有效组织和控制为项目业主方协调各方关系提供依据

答案B

6.编码是信息处理的一项重要基础工作，进行建设工程项目的投资项目统一编码时应综合考虑的因素包

括概算、预算及。。(2005)

A.标底、合同价和工程款的支付

B.投标价、合同价和工程款的支付

C.投标价、合同价和施工成本分析

D.标底、投标价和施工成本分析

答案A

7.在当今时代，应重视利用信息技术的手段进行建设工程项目信息管理，其核心手段是()。(2006)

A.编制统一的信息管理手册

B.制定统一的信息管理流程

C.建立基于网络的信息沟通制度

D.建立基于网络的信息处理平台

答案D

8.建设工程项目管理信息系统(PMIS)是利用计算机辅助进行项目管理的信息系统，它()。(2006)

A.主要用于项目的人、财、物的管理

B.主要用于企业的产、供、销的管理

C.是项目进展的跟踪和控制系统

D.是项目信息门户(PIP)的一种方式

答案C

9.关于建设工程项目信息编码，下列说法正确的是()o(2007)

A.项目的投资项编码，应按概预算定额确定的分部分项工程编码进行编码

B.项目实施的工作项编码，是对施工过程的编码，应覆盖项目施工全过程

C.项目管理组织结构编码，应依据项目管理的组织结构图，对每一个工作部门进行编码

D.项目的进度项编码，应根据不同层次、不同深度的进度计划工作项的需要分别建立不同的编码

答案C

10.关于项目信息门户，下列说法正确的是()。(2007)

A.项目信息门户是一种项目管理信息系统(PMIS)

B.项目信息门户是一种企业管理信息系统(MIS)

C.项目信息门户土要用于项目法人的人、财、物、产、供、销的管理

D.项目信息门户可以为一个建设工程的各参与方服务

答案D

11.建设工程的项目信息门户是基于互联网技术的重要管理工具。可以作为一个建设工程服务的项目信

息门户主持者的是()。(200