建设工程施工合同 示范文本2024

2024年度建设工程施工合同示范文本-PAGE2024年度建设工程施工合同示范文本-PAGE建设工程施工合同示范文本合同编号：__________第一章：合同双方基本信息1.1.1名称：1.1.2地址：1.1.3联系人：1.1.4联系电话：1.2.1名称：1.2.2地址：1.2.3联系人：1.2.4联系电话：第二章：合同标的第三章：合同价款3.1合同价款：3.1.1合同总价款为人民币【】元（大写：【】元整）。3.1.2上述总价款包括但不限于乙方按照本合同约定完成工程的设计、施工、材料设备供应、安装、调试、验收、移交、质保期内维修保养等服务。第四章：施工期限4.1工程施工期限：4.1.1工程自【】年【】月【】日起至【】年【】月【】日止。4.1.2乙方应按照甲方的要求，在上述施工期限内完成工程，并按照甲方的要求进行工程验收。第五章：工程质量5.1工程质量要求：5.1.1乙方应按照国家、行业及地方的相关标准、规范、规定进行施工，确保工程质量符合相关要求。5.1.2乙方应按照甲方的需求进行设计，确保设计合理、先进、经济、实用。5.1.3乙方应严格按照设计文件、施工方案、施工图纸、技术规范等要求进行施工，确保施工质量。5.1.4乙方应保证工程所使用的材料、设备、构配件等符合国家、行业及地方的相关标准、规范、规定，且质量优良。5.1.5乙方应保证工程的安全、环保、节能、绿色施工，符合国家、行业及地方的相关法律法规、政策、标准、规范、规定。5.1.6乙方应保证工程的使用功能、使用寿命、使用安全、使用舒适等符合国家、行业及地方的相关标准、规范、规定。第六章：支付条款6.1预付款：6.1.1甲方应在合同签订后七个工作日内向乙方支付合同总价款的百分之十（10%）作为预付款。6.1.2乙方收到预付款后，应向甲方出具预付款收据。6.2进度款：6.2.1乙方按照工程进度完成相应工程量后，应向甲方提交进度款申请，并附上相关证明文件。6.2.2甲方应在收到进度款申请后十五（15）个工作日内进行审核，审核无误后支付进度款，支付金额为已完成工程量的百分之七十（70%）。6.3竣工款：6.3.1工程全部竣工并经验收合格后，乙方应向甲方提交竣工款申请，并附上相关证明文件。6.3.2甲方应在收到竣工款申请后十五（15）个工作日内进行审核，审核无误后支付竣工款，支付金额为合同总价款的百分之二十（20%）。6.4质保金：6.4.1工程竣工并经验收合格后，甲方应从竣工款中扣除合同总价款的百分之五（5%）作为质保金。6.4.2质保金在质保期满后无息退还给乙方。第七章：施工变更7.1变更程序：7.1.1甲方有权根据工程需要对施工内容进行变更。7.1.2甲方提出变更要求时，应书面通知乙方，并说明变更的具体内容和理由。7.1.3乙方应在收到变更通知后七个工作日内向甲方提交变更报价和施工方案。7.1.4甲方应在收到乙方的变更报价和施工方案后十五（15）个工作日内进行审核，审核无误后书面通知乙方进行变更施工。7.2变更费用：7.2.1因甲方原因导致的施工变更，甲方应承担由此产生的额外费用。7.2.2因乙方原因导致的施工变更，乙方应承担由此产生的额外费用。第八章：施工安全8.1安全责任：8.1.1乙方应严格按照国家、行业及地方的相关法律法规、政策、标准、规范、规定进行施工，确保施工安全。8.1.2乙方应制定施工安全管理制度，加强施工现场的安全管理，确保施工现场的安全。8.1.3乙方应加强施工现场的安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。8.2安全事故处理：8.2.1发生安全事故时，乙方应立即采取措施进行救援和处理，并及时向甲方报告。8.2.2乙方应配合甲方进行安全事故的调查和处理，并提供相关证明文件和资料。第九章：违约责任9.1甲方违约：9.1.1甲方未按合同约定支付款项的，应按逾期支付金额的千分之五（0.5%）向乙方支付违约金。9.1.2甲方未按合同约定提供施工条件的，应承担由此导致的工期延误和费用增加。9.2乙方违约：9.2.1乙方未按合同约定完成工程的，应按逾期天数的千分之五（0.5%）向甲方支付违约金。9.2.2乙方未按合同约定保证工程质量的，应承担由此导致的修复费用和甲方损失。第十章：争议解决10.1协商解决：10.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.1.2双方应指定代表进行协商，协商期限为三十（30）天。10.2仲裁解决：10.2.1如协商未能解决争议，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院进行诉讼解决。10.2.2诉讼费用由败诉方承担，除非法院另有判决。10.3继续履行：10.3.1在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同的其他条款。10.3.2争议解决后，双方应按照解决结果继续履行合同。第十一章：保险11.1工程保险：11.1.1乙方应按照国家、行业及地方的相关法律法规、政策、标准、规范、规定购买工程保险。11.1.2保险期限应从工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。11.1.3保险金额应不低于合同总价款的百分之百（100%）。11.2第三者责任保险：11.2.1乙方应购买第三者责任保险，保险期限应与工程保险期限相同。11.2.2保险金额应不低于人民币【】元。第十二章：知识产权12.1甲方权利：12.1.1甲方对工程的规划、设计、方案等享有知识产权。12.1.2乙方不得将甲方的知识产权用于与本工程无关的任何其他目的。12.2乙方权利：12.2.1乙方对施工方案、施工技术、施工工艺等享有知识产权。12.2.2未经乙方书面同意，甲方不得将乙方的知识产权用于与本工程无关的任何其他目的。第十三章：不可抗力13.1不可抗力定义：13.1.1不可抗力指在合同签订时无法预见、无法避免、无法克服的客观情况，包括但不限于战争、动乱、自然灾害、政策变化等。13.2不可抗力处理：13.2.1发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明。13.2.2双方应协商确定因不可抗力导致的合同延期、费用增加等问题的处理办法。第十四章：合同解除14.1合同解除条件：14.1.1双方协商一致，可以解除合同。14.1.2一方严重违约，守约方有权解除合同。14.2合同解除程序：14.2.1双方应书面通知对方解除合同。14.2.2合同解除后，乙方应停止施工，并按照甲方要求撤出施工现场。第十五章：其他15.1合同效力：15.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。15.1.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。15.2合同修改：15.2.1任何一方对本合同的修改、补充均