个人购房合同商品房合集

个人购房合同（商品房）(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。购买方：******销售方：******依据《XX民法典》及有关法律、法规，经甲乙双方协商，订立本合同，以资共同信守。一、销售商品商品购销合同甲方向乙方定购下列商品房二、结算价格1、甲方购买乙方商品房楼单元室，建筑面积2，房屋单方售价面积办理结算手续。2、甲乙双方办理结算时，按实际交付建筑面积办理结算手续。3、双方结算时按双方协定的价格进行结算。三、购买方式采纳下列第*种方式：1、甲方一次付清购房款元，乙方于收款后***年**月**日交付房屋。2、甲方分期付款，乙方应于屋。甲方于***年**月**日交纳购房定金元。甲方应于***年**月**日之前交清购房款。四、双方责任与权利甲方责任：1、甲方应如约按期交付购房定金和购房款。2、甲方在交清购房款后，应与房屋管理部门办理房屋管理协议并交纳有关部门房屋管理费用。3、甲方拥有所购商品房之产权。乙方责任：1、乙方应如期交付检验合格的商品产屋。有义务帮助甲方办理好产权手续。2、甲方若未按规定的期限交纳购房定金或购房款时，乙方有权单方解除本合同，即本合同自动失效。3、乙方保证所售出之商品房未设抵任何低压权，亦未办理第三方购房协议。五、违约责任双方如不能履行合同，则以下列状况担当各自责任：1、由于甲方的责任，甲方不能按合同规定的数量(与合同购房面积正负不超过5%)购买商品房时，甲方无权向乙方索取未能购买部分相应之定金。2、由于乙方的缘由，乙方不能按合同规定的数量出售足够数量的商品房屋时，即乙方供应的房屋不足部分超过合同购房面积的5%以上的，乙方应向甲方赔偿相当于两倍的不足数量相应的定金。3、甲方逾期交付预交购房款时，逾期的部分按人民银行流淌资金贷款的一年期上限利率计算利息，偿还乙方。4、甲方逾期结算，在逾期期间，如遇国家定价发生调整，价格上涨时，按新价格执行；价格下降时，按原价格执行。六、调解和仲裁在执行本合同的过程中，如双方发生纠纷，先行协商解决，协商不成时可实行向有管辖权的经济合同仲裁机关申请仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。七、合同的变更或解除在执行合同过程中，如发生《XX民法典》中允许变更或解除合同的状况时，双方必需协商打算是否变更或解除合同。八、其它事项本合同一式两份，甲乙双方各执一份。九、本合同自签订之日起生效，至交房手续办理完毕之日失效。十、本合同中未尽事宜，可增定补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。十一、其它需要说明的有关事项。单位名称(甲方)：单位名称(乙方)：******地址：*****地址：****法定代表人：法定代表人：******电话：*****电话：****开户行：开户行：******签字日期：***年**月**日签字日期：***年**月**日个人购房合同商品房(第二篇)个人购房合同编号：xxxxxxx合同摘要：本合同由购房方（以下简称“甲方”）与出售方（以下简称“乙方”）于xxxx年xx月xx日签订。甲方同意以xx万元购买乙方位于xxx地的商品房（以下简称“房屋”），具体情况和权益明确如下：1.房屋基本信息：房屋地址：xxxxxxxxxx户型：xxx室xxx厅总建筑面积：xxx平方米使用面积：xxx平方米建筑结构：xxx房屋楼层：xxx层其他特殊情况：xxxxxxxxxx2.交房标准和时间：乙方应将房屋按照约定的标准进行装修，并于xxxx年xx月xx日前交付甲方。交房时乙方应提供合格的房屋检验报告，并保证房屋符合相关法律法规的规定。3.交付清单和质量保证：乙方应向甲方提供一份详细的交付清单，列明交付的房屋设备、材料和装修工程。乙方应对交付的房屋设备、材料和装修工程质量负责，并提供合格产品的相关证明文件。4.交付款项和税费：甲方应按照合同约定的方式和时间支付购房款项，包括首付款和尾款。房屋的过户税、契税和其他相关税费由甲方承担。5.纠纷解决：双方同意在履行合同过程中出现争议时，通过友好协商解决。如协商不成，提交当地有管辖权的人民法院解决。6.其他约定：（如有其他特殊约定，请注明）本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。本合同自签订之日起生效，并在相关权益履行完毕后终止。甲方（签名/盖章）：乙方（签名/盖章）：日期：xxxx年xx月xx日日期：xxxx年xx月xx日个人购房合同商品房(第三篇)个人购房合同甲方：（购房人姓名）身份证号码：（购房人身份证号码）联系地址：（购房人联系地址）乙方：（开发商或卖方公司名称）统一社会信用代码：（开发商或卖方公司信用代码）联系地址：（开发商或卖方公司地址）鉴于甲方有购买商品房的意愿，乙方同意出售并向甲方出售以下商品房，双方就具体事项达成如下协议：一、商品房基本信息1.房屋坐落：（商品房具体地址）2.房屋使用面积：（商品房使用面积）3.房屋结构：（商品房结构）4.房屋使用权属证号：（商品房使用权属证号）二、房屋交付及验收1.商品房的交付日期为双方签署本合同之日起的（具体天数）内，经甲方验收合格后，交付房屋。2.甲方应于乙方通知房屋交付日期的（具体天数）之前，支付全款或按照双方约定方式支付购房款项。三、商品房价格及支付方式1.商品房总价为人民币（具体金额）元。2.甲方应按照以下方式支付购房款项：（1）首付款：人民币（具体金额）元，于本合同签署之日起（具体天数）内支付；（2）尾款：人民币（具体金额）元，于商品房交付时一次性支付。四、商品房产权及税费1.商品房产权证书办理：（1）乙方应在商品房交付后（具体天数）内，办理商品房产权证书的过户手续，并向甲方提供商品房权属证书副本。（2）甲方应配合并提供必要的文件和信息以办理商品房产权证书的过户手续。2.计税方法及支付：（1）根据国家有关税务规定，乙方和甲方各自承担其应承担的税费。（2）甲方应按照法律规定及双方约定，支付相应的税费。五、违约责任1.甲方违约责任：（1）如甲方未能按照合同约定支付购房款项的，乙方有权解除合同，甲方已支付的款项不予退还。（2）如甲方未能按照合同约定受房屋交付的，乙方有权解除合同，甲方已支付的款项不予退还，并有权要求甲方支付相应的违约金。2.乙方违约责任：（1）如乙方未能按照合同约定交付商品房的，甲方有权解除合同，乙方应双倍返还已收取的购房款项及支付相应的违约金。六、争议解决