工业园区防护围墙施工合同书

工业园区防护围墙施工合同书合同编号：__________甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包方”）：鉴于业主拟在工业园区修建防护围墙，承包方愿意承担此项工程的施工任务，现双方经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概述1.1工程名称：工业园区防护围墙施工工程1.2工程地点：工业园区1.3工程内容：工业园区防护围墙的设计、施工、材料供应、验收等全部工作1.4工程期限：自合同签订之日起至工程完工验收合格之日止二、合同价格2.1合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元整2.2合同价格包括但不限于：工程设计费、材料费、施工费、劳务费、管理费、利润等2.3合同价格不含税，如遇国家政策调整，双方另行协商确定三、付款方式3.1业主应按照工程进度向承包方支付工程款项3.2工程进度达到__________%时，业主支付合同总价的__________%作为进度款3.3工程完工验收合格后，业主支付至合同总价的__________%3.4工程保修期满且无质量问题后，业主支付剩余的__________%作为质保金四、工程质量4.1承包方应按照国家相关法律法规、行业标准和技术规范进行施工，确保工程质量4.2工程质量应符合合同约定的质量标准，如有质量问题，承包方应无条件返工直至合格4.3工程保修期为__________年，自工程完工验收合格之日起计算五、工程变更5.1如业主需要对工程进行变更，应提前以书面形式通知承包方，双方协商确定变更内容、费用和工期5.2如承包方擅自变更工程内容，导致业主损失，承包方应承担相应的赔偿责任六、违约责任6.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失6.2如遇不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担违约责任，根据不可抗力的影响，协商确定合同的变更、解除或终止七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼八、合同附件8.1本合同附件包括但不限于：工程图纸、技术规范、材料清单、验收标准等8.2附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年甲方（业主）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：__________附件：1.工程图纸2.技术规范3.材料清单4.验收标准以下为特殊应用场景及相关说明：1.工期延误应用场合：在施工过程中，可能会因为天气、人力、材料等原因导致工期延误。注意事项：合同中应明确工期延误的责任方，以及因工期延误导致的损失赔偿问题。解决办法：在合同中约定，如因不可抗力因素导致工期延误，双方应协商确定延期时间；如因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应的违约责任。2.工程变更应用场合：在施工过程中，业主可能会对工程进行变更，如修改围墙设计、增加施工内容等。注意事项：合同中应明确工程变更的流程、费用和工期调整等事项。解决办法：在合同中约定，如业主需要对工程进行变更，应提前以书面形式通知承包方，双方协商确定变更内容、费用和工期。3.质量问题应用场合：在施工过程中或工程完工后，可能会出现质量问题，如围墙倾斜、开裂等。注意事项：合同中应明确质量问题的处理方式、责任方和赔偿标准等事项。解决办法：在合同中约定，如工程质量不符合合同约定的质量标准，承包方应无条件返工直至合格；如因质量问题导致业主损失，承包方应承担相应的赔偿责任。4.付款纠纷应用场合：在施工过程中，可能会因为工程进度、质量问题等原因导致付款纠纷。注意事项：合同中应明确付款方式、进度款支付条件和质保金退还条件等事项。解决办法：在合同中约定，业主应按照工程进度向承包方支付工程款项；如工程进度未达到约定标准，业主有权拒绝支付进度款；工程保修期满且无质量问题后，业主支付剩余的质保金。5.争议解决应用场合：在合同履行过程中，可能会因为各种原因导致争议。注意事项：合同中应明确争议解决的方式和地点。解决办法：在合同中约定，双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。在实际操作过程中，需要注意以下问题及解决办法：1.确保合同附件的完整性和准确性，包括工程图纸、技术规范、材料清单、验收标准等。2.在施工过程中，双方应保持良好的沟通，及时协商解决工程变更、质量问题等问题。3.业主应按照合同约定的付款方式及时支付工程款项，避免付款纠纷。4.双方应共同参与工程验收，确保工程质量符合合同约定的标准。5.如遇争议，双方应通过友好协商解决，避免争议升级。以上为工业园区防护围墙施工合同书在实际操作过程中可能遇到的问题及注意事项，希望对您有所帮助。工业园区防护围墙施工合同书多方为主导时的，附件条款及说明：1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：a.甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督和检查，乙方应予以配合。b.甲方有权要求乙方提供工程进度报告、质量报告等相关资料，乙方应在规定时间内提供。c.如乙方未能按照甲方要求完成工程，甲方有权要求乙方采取补救措施，直至工程达到甲方满意为止。d.甲方有权要求乙方对工程进行整改，如乙方拒绝或未能整改到位，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：a.乙方应按照甲方的要求和合同的约定，按时完成工程，并确保工程质量。b.乙方应积极配合甲方的监督和检查，及时提供工程进度报告、质量报告等相关资料。c.如乙方未能按照甲方要求完成工程，应在规定时间内采取补救措施，直至工程达到甲方满意为止。d.乙方应保证工程所用材料的质量和安全性，如因材料问题导致工程质量问题，乙方应承担相应的责任。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：a.第三方中介应具备相应的资质和经验，能够协助甲乙双方完成工程的相关工作。b.第三方中介应按照合同的约定，履行其职责，确保工程的顺利进行。c.如