商业大厦屋顶绿化系统

第一篇范文：合同编号：__________合同各方：甲方：（以下简称“业主”）乙方：（以下简称“承包商”）鉴于：1.业主是一家专业从事房地产开发与经营的企业，拥有位于【地质】的商业大厦（以下简称“大厦”）；2.承包商是一家具备绿化工程设计与施工资质的企业，愿意承接大厦屋顶绿化系统的设计与施工工作；3.业主与承包商本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，达成如下合同条款。一、工程概述1.1工程名称：商业大厦屋顶绿化系统1.2工程地点：大厦屋顶1.3工程内容：包括但不限于绿化设计、绿化施工、绿化养护等二、合同价款2.1业主应按照合同约定的付款方式及时向承包商支付合同价款。2.2合同价款包括但不限于绿化设计费、绿化施工费、绿化养护费等。2.3未经双方书面同意，合同价款不得进行调整。三、工期3.1工期自合同签订之日起计算，总工期为【】天。3.2承包商应按照约定的工期完成工程，并接受业主的监督与检查。3.3因不可抗力等原因导致工期延误的，双方应协商解决。四、质量标准4.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定。4.2承包商应严格按照设计方案进行施工，并确保绿化植物的生长状况良好。4.3工程验收合格后，承包商应向业主提供完整的绿化养护方案。五、知识产权5.1承包商保证其提供的设计方案不侵犯第三方的知识产权。5.2未经业主书面同意，承包商不得将设计方案用于其他项目。六、违约责任6.1任何一方违反合同约定的，应承担违约责任，向守约方支付违约金。6.2承包商未按照约定完成工程的，应按逾期天数支付违约金。6.3业主未按照约定支付合同价款的，应按逾期天数支付违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。八、合同附件8.1本合同附件包括但不限于：（1）绿化设计方案（2）绿化施工方案（3）绿化养护方案九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________请注意，以上仅为一份复杂的空白合同示例，具体内容需根据实际情况进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同的合法性和有效性。第二篇范文：第三方主体甲方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方：（以下简称“业主”）乙方：（以下简称“承包商”）第三方：（以下简称“监理方”）鉴于：1.业主是一家专业从事房地产开发与经营的企业，拥有位于【地质】的商业大厦（以下简称“大厦”）；2.承包商是一家具备绿化工程设计与施工资质的企业，愿意承接大厦屋顶绿化系统的设计与施工工作；3.监理方是一家专业的工程监理机构，具备相应的监理资质，愿意对大厦屋顶绿化系统的设计与施工进行监理；4.业主、承包商与监理方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，达成如下合同条款。一、工程概述1.1工程名称：商业大厦屋顶绿化系统1.2工程地点：大厦屋顶1.3工程内容：包括但不限于绿化设计、绿化施工、绿化养护等二、合同价款2.1业主应按照合同约定的付款方式及时向承包商支付合同价款。2.2合同价款包括但不限于绿化设计费、绿化施工费、绿化养护费等。2.3未经业主书面同意，合同价款不得进行调整。三、工期3.1工期自合同签订之日起计算，总工期为【】天。3.2承包商应按照约定的工期完成工程，并接受业主的监督与检查。3.3因不可抗力等原因导致工期延误的，双方应协商解决。四、质量标准4.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定。4.2承包商应严格按照设计方案进行施工，并确保绿化植物的生长状况良好。4.3工程验收合格后，承包商应向业主提供完整的绿化养护方案。五、知识产权5.1承包商保证其提供的设计方案不侵犯第三方的知识产权。5.2未经业主书面同意，承包商不得将设计方案用于其他项目。六、违约责任6.1任何一方违反合同约定的，应承担违约责任，向守约方支付违约金。6.2承包商未按照约定完成工程的，应按逾期天数支付违约金。6.3业主未按照约定支付合同价款的，应按逾期天数支付违约金。七、监理方的职责与权利7.1监理方应按照国家相关法律法规、行业标准及合同约定，对工程进行监理。7.2监理方有权对承包商的设计方案、施工过程、绿化养护等进行监督与检查。7.3监理方应确保工程按照设计方案进行施工，并对工程质量进行验收。7.4监理方应保障业主的权益，对承包商的违约行为进行记录与报告。八、业主的权利与利益8.1业主有权对承包商的设计方案、施工过程、绿化养护等进行监督与检查。8.2业主有权要求监理方对工程进行监理，并对监理方的监理工作进行评价。8.3业主有权要求承包商按照设计方案进行施工，并对工程质量进行验收。8.4业主有权要求承包商提供绿化养护方案，并对其养护工作进行评价。九、限制与违约条款9.1承包商应按照约定完成工程，并接受业主与监理方的监督与检查。如承包商违反约定，业主有权要求其支付违约金。9.2监理方应按照约定进行监理，并对工程质量进行验收。如监理方违反约定，业主有权要求其支付违约金。十、争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。十一、合同附件11.1本合同附件包括但不限于：（1）绿化设计方案（2）绿化施工方案（3）绿化养护方案十二、其他约定12.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。12.2本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________丙方（盖章）：__________签订日期：__________总结第三方介入的意义和目的：第三方介入合同，即监理方的加入，旨在保障工程的顺利进行，确保工程质量，维护业主的权益。监理方作为独立的第三方，对工程进行全程监理，有助于提高工程质量，降低工程风险，保障业主的利益。甲方为主导的目的和意义：甲方作为业主，是合同的主体，拥有主导权。甲方为主导，可以更好地保障自身的权益，对工程的设计、施工、养护等环节进行监督与检查，确保工程按照自身的需求进行。同时，甲方为主导，可以更好地协调各方关系，确保第三篇范文：第三方主体乙方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方：（以下简称“委托方”）乙方：（以下简称“设计方”）第三方：（以下简称“监理方”）鉴于：1.委托方是一家专业从事房地产开发与经营的企业，拟对位于【地质】的商业大厦（以下简称“大厦”）进行室内装饰设计；2.设计方是一家具备室内装饰设计资质的企业，愿意承接大厦室内装饰设计工作；3.监理方是一家专业的工程监理机构，具备相应的监理资质，愿意对大厦室内装饰设计工作进行监理；4.委托方、设计方与监理方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，达成如下合同条款。一、工程概述1.1工程名称：商业大厦室内装饰设计1.2工程地点：大厦内部1.3工程内容：包括但不限于室内装饰设计、设计方案修改、设计文件编制等二、合同价款2.1委托方应按照合同约定的付款方式及时向设计方支付合同价款。2.2合同价款包括但不限于设计费、设计文件编制费等。2.3未经设计方书面同意，合同价款不得进行调整。三、设计期限3.1设计期限自合同签订之日起计算，总设计期限为【】天。3.2设计方应按照约定的设计期限完成设计工作，并接受委托方的监督与检查。3.3因不可抗力等原因导致设计期限延误的，双方应协商解决。四、设计质量标准4.1设计质量应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定。4.2设计方应按照设计方案进行设计，并确保设计文件的准确性。4.3设计验收合格后，设计方应向委托方提供完整的设计文件。五、知识产权5.1设计方保证其提供的设计方案不侵犯第三方的知识产权。5.2未经委托方书面同意，设计方不得将设计方案用于其他项目。六、违约责任6.1任何一方违反合同约定的，应承担违约责任，向守约方支付违约金。6.2设计方未按照约定完成设计工作的，应按逾期天数支付违约金。6.3委托方未按照约定支付合同价款的，应按逾期天数支付违约金。七、监理方的职责与权利7.1监理方应按照国家相关法律法规、行业标准及合同约定，对设计工作进行监理。7.2监理方有权对设计方的设计方案、设计过程等进行监督与检查。7.3监理方应确保设计工作按照设计方案进行，并对设计质量进行验收。7.4监理方应保障设计方的权益，对委托方的违约行为进行记录与报告。八、设计方的权利与利益8.1设计方有权要求委托方提供必要的设计资料和现场条件，以便顺利进行设计工作。8.2设计方有权要求监理方对设计工作进行监理，并对监理方的监理工作进行评价。8.3设计方有权要求委托方按照设计方案进行施工，并对设计质量进行验收。8.4设计方有权要求委托方提供合理的设计费用，并对其支付方式进行评价。九、限制与违约条款9.1委托方应按照约定提供必要的设计资料和现场条件，并接受设计方与监理方的监督与检查。如委托方违反约定，设计方有权要求其支付违约金。9.2监理方应按照约定进行监理，并对设计质量进行验收。如监理方违反约定，设计方有权要求其支付违约金。十、争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。十一、合同附件11.1本合同附件包括但不限于：（1）室内装饰设计方案（2）设计文件十二、其他约定12.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。12.2本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________丙方（盖章）：_______