一级造价师之建设工程计价每日一练试卷A卷含答案

一级造价师之建设工程计价每日一练试卷A卷含答案

单选题（共60题）1、2020年某水泥厂建设工程的建筑安装工程造价为7.31亿元。其中：矿山工程造价为6600万元，定额编制期同类项目的矿山工程造价为6000万元。该水泥厂建设工程造价综合指数为1.20，则该矿山工程的造价指数是（）。A.1.10B.0.77C.0.92D.1.56【答案】A2、某工程水泥从两个地方供货，甲地供货200t，原价为240元/t;乙地供货300t,原价为250元/t。甲、乙运杂费分别为20元/t、25元/t，运输损耗率均为2%。采购及保管费率均为3%，则该工程水泥的材料基价为（）元/t。A.281.04B.282.45C.282.61D.287.89【答案】C3、关于投标报价，下列说法中正确的是（）。A.总价措施项目由投标人自主报价B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报C.暂估价依据询价情况填报D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中【答案】D4、（2016年真题）建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：①提交最终结清申请单；②签发最终结清支付证书；③签发缺陷责任期终止证书；④最终结清付款；⑤缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是（）。A.⑤③①②④B.①②④⑤③C.③①②④⑤D.①③②⑤④【答案】A5、采用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，包装费的计取基数不包括该设备的（）。A.材料费B.加工费C.外购配套件费D.设计费【答案】D6、某地拟于2015年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2013年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元，假定2013年至2015年该地区工程造价年均递增6%，则该生产线的建设投资为（）万元A.6000B.6300C.6600D.6742【答案】D7、相较于在劳务市场招募零散劳动力，承包人选用成建制劳务公司的劳务具有（）的特点。A.价格低，管理强度低B.价格高，管理强度低C.价格低，管理强度高D.价格高，管理强度高【答案】B8、根据《标准施工招标文件》，施工工期的起算日期为（）。A.发承包双方签订施工合同协议书之日B.合同进度计划确定的开工日期C.监理人发出开工通知7天D.开工通知中载明的开通日期【答案】D9、采用工程量清单模式进行建设项目招标控制价的编制，对于不可计量的措施项目，其结果不包括（）。A.管理费和利润B.规费和税金C.风险费用D.人工费【答案】B10、下列关于合同解除的价款结算与支付，说法正确的是（）。A.因不可抗力解除合同，当发包人应扣除的金额超过了应支付的金额，则承包人应在合同解除后的28天内将其差额退还给发包人B.因承包人违约解除合同的，发包人应暂停向承包人支付任何价款C.发承包双方不能就解除合同后的结算达成一致的，按照索赔的解决方式处理D.因发包人违约解除合同，发包人应提出支付给承包人造成的损失费用【答案】B11、关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格【答案】A12、预计某项目计算期各年现金流量数据如下表所示，根据表中内容，项目具有财务生存能力的正确判断是()。A.因④合计为正，故项目具有财务生存能力B.因第1年④不为负，故项目第1年具有财务生存能力C.因第3年③大于②，故项目第3年具有财务生存能力D.因第4年④为负，故项目第4年不具有财务生存能力【答案】A13、工程施工过程中，由于发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的，承包人可得到的补偿内容是()A.不能获得补偿B.延长工期、合理利润C.延长工期、增加费用D.延长工期、增加费用、合理利润【答案】D14、根据《建设工程工程量清单计价规范》，一般情况下编制招标控制价采用的材料优先选用（）。A.招标人的材料供应商提供的材料单价B.近三个月当地已完工程材料结算单价的平均值C.工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价D.当时当地市场的材料单价【答案】C15、鉴定事项涉及复杂、疑难、特殊的技术问题需要较长时间的，经与委托人协商，完成鉴定的时间可以延长，每次延长时间一般不得超过（）。每个鉴定项目延长次数一般不得超过（）。A.20日；2次B.20个工作日；3次C.30日；2次D.30个工作日；3次【答案】D16、投标人编制投标文件时，应以（）作为计算人工、材料、机具台班消耗量的基本依据A.企业定额B.施工定额C.预算定额D.概算定额【答案】A17、（2017年真题）某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元，关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%，则该进口设备原价为（）万元。A.2386.8B.2376.0C.2362.9D.2352.6【答案】B18、关于新增资产价值的确定，下列说法错误的是（）。A.新增固定资产价值是以价值形态表示的固定资产投资最终成果的综合性指标B.新增固定资产价值的计算对象是独立发挥生产能力的单项工程C.建筑工程设计费按建筑工程造价比例进行共同费用的分摊D.专利权的转让价格按成本估价【答案】D19、关于提前竣工和误期赔偿的说法，正确的是（）。A.招标时，招标人压缩的工期天数不得超过定额工期的30%B.赶工费用主要包括人工费、材料费、机械费C.施工过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，承包人不能拒绝D.约定的误期赔偿费的最高限额不得超过合同价款的10%【答案】B20、在国产非标准设备原价的计算过程中，可以作为包装费的计算基数的是（）。A.外购配套件费B.增值税C.利润D.非标准设备设计费【答案】A21、民用建筑设计评价指标中的户型比是指()之比。A.各类户型居住面积与建筑总面积B.各类户型使用面积与建筑总面积C.各类户型建筑面积与建筑总面积D.不同居室数的户数与总户数【答案】D22、关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是（）。A.单位工程的验收由施工单位组织B.大型项目单位工程的验收由国家发改委组织C.小型项目的整体验收由项目主管部门组织D.工程保修书不属于竣工验收的条件【答案】C23、（2021年真题）下列工作内容属于实物量法但不属于工料单价法的是（）。A.列项并计算工程量B.套用预算定额（或企业定额），计算人工、材料、机具台班消耗量C.套用定额单价，计算直接费并汇总D.计算其他各项费用【答案】B24、下列适合采用造价信息调整价格差额的工程是（）。A.土木工程B.公路工程C.水坝工程D.装饰工程【答案】D25、（2014年真题）关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（）。A.规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包括社会保险费和住房公积金C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D.社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用【答案】B26、根据国外建筑安装工程费用的构成，材料价格的预涨费一般计入（）。A.直接工程费B.开办费C.不可预见费D.管理费【答案】A27、某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为10min，15min、8min、12min，机械时间利用系数为0.75，则该机械运输10km的台班产量定额为（）10m3/台班。A.8B.10.91C.12D.16.36【答案】C28、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目是以下哪项（）。A.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价【答案】D29、某建设项目，建设期为3年，建设期内各年均衡获得的贷款额分别为1000万元、1000万元、800万元，贷款年利率为8%，期内只计息不支付，建设期第3年应计利息为（）万元。A.123.20B.192.00C.201.86D.205.06【答案】D30、世界银行关于不可预见准备金的表述，正确的是（）。A.支付估算时不可能明确的潜在项目费用B.支付由于物质、社会和经济的变化而导致估算增加的费用C.支付建设成本上升费用D.专为建筑材料价格上涨所设定的费用【答案】B31、某工程施工过程中发生如下事件：①因异常惡劣候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工作曰；②遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工曰，处理不利地质条件用工15个工曰。若人工工资为200元/工曰，窝工补贴为100元/工曰，不考虑其他因素。根据《标准施工招标文件：》（2007年版）通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是（）。A.3天，6000元B.1天，3000元C.3天，4000元D.1天，4000元【答案】C32、已知某施工机械耐用总台班为2500台班，检修间隔台班为500台班，一次检修费为10000元，若自行检修比例为60%，税率为9%。则该施工机械台班检修费为（）。A.18.84B.15.47C.14.61D.18.26【答案】B33、（2020年真题）关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是（）。A.国有企业的建设工程招标可以不编制最高投标限价B.对招标文件中可以不公开最高投标限价C.最高投标限价与标底的本质是相同的D.政府投资的建设工程招标时，应设最高投标限价【答案】D34、计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（）。A.专用工具费=（材料费+加工费）×专用工具费率B.加工费=设备总重量×（1+加工耗损系数）×设备每吨加工费C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费【答案】D35、已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利率为8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）。A.25.82万元B.25.85万元C.26.09万元D.29.09万元【答案】B36、某工程施工合同对于工程付款时间约定不明，工程已全部完工但尚未交付，工程价款已初步结算，现承包人起诉，发包人工程欠款利息应从（）之日计付。A.工程计划交付B.提交竣工结算文件C.当事人起诉D.竣工验收合格【答案】B37、根据我国《建设工程质量管理条例》规定，下列关于保修期限的表述，错误的是()。A.屋面防水工程的防渗漏为5年B.给水排水管道工程为2年C.供热系统为2年D.电气管线工程为2年【答案】C38、某拟建项目，建筑安装工程费为11.2亿元，设备及工器具购置费为33.6亿元，工程建设其他费为8.4亿元，建设单位管理费为3亿元，基本预备费费率为5%，则拟建项目基本预备费为（）亿元。A.0.56B.2.24C.2.66D.2.81【答案】C39、（2019年真题）关于预付款担保的说法，正确的是（）。A.预付款担保的形式必须为银行保函B.预付款担保的担保金额必须高于预付款C.在预付款的扣回过程中担保金额保持不变D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效【答案】D40、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】A41、下列关于投标准备时间的说法错误的是（）。A.采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于20日B.投标准备时间是投标人编制投标文件所需要的合理时间C.招标文件修改或澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推后投标截止时间D.投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止【答案】A42、在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每10m3混凝土柱工程量需消耗10.5m3的混凝土。现场采用500L的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min，机械时间利用系数为0.85。若机械幅度差系数为10%，则该现浇混凝土柱10m3需消耗混凝土搅拌机（）台班。A.0.206B.0.196C.0.157D.0.226【答案】D43、关于生产准备，下列说法中正确的有（）。A.只包括自行组织培训的相关费用B.包括保证初期正常生产所需的生产办公家具用具的购置费用C.包括保证初期正常生活所需的生活家具用具的购置费用D.可按设计定员乘以人均生产准备费指标计算【答案】B44、材料损耗量是指在正常条件下不可避免的材料损耗，如现场内材料运输及施工操作过程中的损耗等，下列等式错误的是（）。A.材料损耗率=损耗量/材料消耗量B.材料损耗量=材料净用量×损耗率C.材料消耗量=材料净用量+损耗量D.材料消耗量=材料净用量×（1+损耗率）【答案】A45、下列方法中，不属于单位建筑工程概算编制方法的是()A.预算单价法B.概算定额法C.概算指标法D.类似工程预算法【答案】A46、（2020年真题）施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证要求应由（）提出。A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人【答案】D47、关于投标有效期，下列描述正确的是（）。A.投标保证金有效期应当超出投标有效期30天B.投标人同意延长投标有效期的，应相应延长其投标保证金的有效期，但由此引起的费用增加由招标人承担C.投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，同时投标人无权收回其投标保证金D.若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还【答案】D48、（2018年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于招标工程量清单中暂列金额的编制，下列说法正确的是（）。A.应详列其项目名称、计量单位，不列明金额B.应列明暂定金额总额，不详列项目名称C.不同专业预留的暂列金额应分别列项D.没有特殊要求一般不列暂列金额【答案】C49、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在发包方B.社会投资项目，可将保留金交由金融机构托管C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实【答案】B50、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)的规定，在合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有的且难以事先商定价格的额外工作，应计入()之中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.措施项目费【答案】C51、已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管理费为3％，则该建设项目建设单位管理费为（）万元。A.240B.150C.480D.555【答案】A52、（2014年真题）管理者不直接与承包人签订合同，但受托监督承包人履行合同的工程总承包方式是（）。A.EPC总承包B.交钥匙总承包C.设计－采购总承包D.工程项目管理总承包【答案】D53、世界银行贷款项目的投资估算常采用朗格系数法推算建设项目的静态投资，该方法的计算基数是（）。A.主体工程费B.设备购置费C.其他工程费D.安装工程费【答案】B54、某建设项目建安工程费3000万元，设备购置费2000万元，工程建设其他费800万元，基本预备费200万元。项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20%，第二年60%，第三年20%。年均投资价格上涨率为6%，建设项目建设期间价差预备费为（）万元。A.752.72B.850.25C.945.61D.1150.36【答案】C55、下列关于安拆费及场外运费的表述，错误的是（）。A.一次安拆费应包括施工现场机械安装和拆卸一次所需的人工费.材料费.机械费及试运转费B.一次场外运费应包括运输.装卸.辅助材料和回程等费用C.移动需要起重机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费应计入台班单价D.不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费【答案】C56、某地拟于2015年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2013年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元，假定2013年至2015年该地区工程造价年均递增6%，则该生产线的建设投资为（）万元A.6000B.6300C.6600D.6742【答案】D57、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为50万元，废品损失率为10%，外购配套件费为10万元，包装费率为2%，利润率为10%，非标准设备设计费5万元，用成本估算法计算该设备的原价为（）万元。A.70.93B.72.63C.76.93D.77.93【答案】C58、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用【答案】C59、关于建设期利息的说法，正确的是（）。A.建设期利息包括在建设期内发生的为工程项目筹集资金的融资费用利息B.总贷款分年均衡发放时，建设期利息计算可按当年借款在年初支用考虑C.建设期利息不包括国外贷款银行以年利率方式收取的各种管理费D.建设期利息不包括国内代理机构以年利率方式收取的转贷费和担保费【答案】A60、关于工程计价定额中的概算定额下列说法正确的是（）。A.概算定额是确定完成合格的单位分项工程或单位结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准B.概算定额应贯彻社会平均水平和简明适用的原则C.概算定额主要用于投资估算的编制D.概算定额基价应是工料单价【答案】B多选题（共45题）1、进口一台正常缴纳关税的机床，该设备到岸价的构成费用包括()A.进口设备离岸价B.增值税C.国际运费D.海关监管手续费E.银行财务费【答案】AC2、投标文件应当对招标文件作出实质性响应的内容有（）。A.报价B.工期C.投标有效期D.质量要求E.招标范围【答案】BCD3、（2019年真题）下列费用中，承包人可以索赔的有（）。A.法定增长的人工费B.承包人原因导致工效降低增加的机械使用费C.承包人垫资施工的垫资利息D.发包人拖延支付工程款的利息E.发包人错误扣款的利息【答案】ACD4、关于履约担保，下列说法中正确的有（）。A.履约担保有现金、支票、汇票、履约担保书和银行保函等形式B.履约保证金不得超过中标合同金额的5%C.中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金应予退还D.招标人要求中标人提供履约担保的，招标人应同时向中标人提供工程款支付担保E.履约保证金的有效期需保持至工程接收证书颁发之时【答案】AD5、下列投资估算项目中，属于我国建设项目投资估算阶段的有()A.预可行性研究阶段的投资估算B.项目建议书阶段的投资估算C.竣工验收阶段的投资估算D.可行性研究阶段的投资估算E.工程招投标阶段的投资估算【答案】ABD6、采用CFR方式购买进口设备时，卖方的基本义务有()A.在需要办理海关手续时办理货物出口所需的一切海关手续B.提供通常的运输单据C.支付码头卸货费D.支付过境费E.支付货物运至目的港的运费【答案】AB7、下列关于民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素的表述中，正确的有（）。A.在矩形民用住宅建筑中长宽比以4:3最佳B.住宅层高降低，可降低工程造价和提高建筑密度C.在满足住宅功能和质量的前提下，适当加大住宅宽度，有利于降低工程造价D.随着住宅层数的增加，单方造价系数逐渐降低，而边际造价系数逐渐增加E.衡量单元组合、户型设计的指标是结构面积系数【答案】BC8、在编制人工消耗定额时，需拟定定额的编制方案，该编制方案的内容应包括A.提出对拟编定额的定额水平设想B.拟定定额分章、分节、分项目录C.选择产品、人工的计量单位D.设计定额表格的形式和内容E.确定工程量计算规则【答案】ABCD9、关于招标工程量清单的编制，下列表述中正确的是（）。A.招标工程量清单编制的编制依据包括投标人拟定的施工组织设计或施工方案B.招标工程量清单应由具有编制能力的招标人编制C.采用工程量清单方式招标，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分D.招标工程量清单的准确性和完整性由招标人负责E.招标人编制的招标工程量清单也是一种已标价工程量清单【答案】CD10、下列关于新增无形资产价值确定的表述中，正确的有（）。A.非专利技术具有使用价值和价值B.专利权的转让价格按成本估价C.自创的非专利技术按自创过程中发生的费用计入无形资产账户D.如果商标权是自创的，一般不作为无形资产入账E.专利权分为自创和外购两类【答案】AD11、在建设工程总平面设计阶段，影响工程造价的主要因素包括()A.占地面积B.功能分区C.环保条件D.运输方式E.主要燃料、原材料供应【答案】ABD12、下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有()。A.养老保险费B.劳动保险费C.医疗保险费D.财产保险费E:危险作业意外伤害保险费【答案】BD13、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50584的规定，下列属于可以计算工程量的措施项目有（）。A.施工排水、施工降水B.垂直运输C.冬雨季施工D.安全文明施工E.大型机械设备进出场及安拆【答案】AB14、项目规模确定中需考虑的主要环境因素包括（）。A.产业政策B.协作及土地条件C.劳动力市场情况D.运输及通信条件E.竞争对手状况【答案】ABD15、关于工程量清单及其编制，下列说法中正确的有()。A.招标工程量清单必须作为投标文件的组成部分B.安全文明施工费应列入以“项”为单位计价的措施项目清单中C.招标工程量清单的准确性和完整性由其编制人负责D.暂列金中包括用于施工中必然发生但暂不能确定价格的材料、设备的费用E:计价规范中未列的规费项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项【答案】B16、（2019年真题）根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于工程变更的说法，正确的有（）。A.不论何种变更，均须工程师发出变更指令B.在明确构成工程变更的情况下，承包人享有工期顺延和调价权利，无需再发出索赔通知C.承包人建议的变更是指承包人基于价值工程主动提出建议而形成的变更D.对于变更工程重新确定费率或价格，在没有可供参考依据且缺乏合同约定的条件下，利润率按5%计取E.承包人基于价值工程主动提出建议引起的变更批准后，变更永久工程的设计增加的设计费由发包人承担【答案】ABD17、当估算出建设投资后需编制建设投资估算表，按照费用归集形式，建设投资可按()分类。A.详细估算法B.内容估算法C.分类估算法D.形成资产法E.概算法【答案】D18、根据我国现行建筑安装工程费用组成，下列各费用项目中属于措施费的是（）。A.安全施工费B.施工机械作业时所发生的安拆费C.建设单位临时设施费D.已完工程及设备保护费E.工程排污费【答案】AD19、根据《标准施工招标文件》通用合同条款，下列关于争议评审程序的表述中，正确的有（）。A.首先由申请人向被申请人提交评审申请报告，同时将报告副本提交争议计评审组和监理人B.被申请人在收到争议评审组通知后胡天内，向争议评审组提交答辩报告C.被申请人将答辩报告副本同时提交申请人和监理人D.争议评审组在收到合同双方报告后14天内，邀请双方代表及有关人员举行调查会E.调查会结束后14天内，争议评审组独立、公正作出书面评审意见【答案】CD20、（2013年真题）下列工程项目中，必须采用工程量清单计价的有（）。A.使用各级财政预算资金的项目B.使用国家发行债券所筹资金的项目C.国有资金投资总额占50%以上的项目D.使用国家政策性贷款的项目E.使用国际金融机构贷款的项目【答案】ABCD21、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB10500——2013），在其他项目清单中，应由投标人自主确定价格的有（）。A.暂列金额B.专业工程暂估价C.材料暂估价单价D.计日工单价E.总承包服务费【答案】D22、采用装运港船上交货价，下列属于卖方的责任有（）。A.在规定的期限内，负责租船并在合同规定的装运港口将货物装上买方指定的船只B.负责办理出口手续C.支付运费D.负担货物在装运港装上船为止的一切费用和风险E.办理运输途中最低级别的保险，并支付保险费【答案】BD23、下列关于专利及专有技术使用费的说法，正确的有（）。A.专有技术的界定应以省、部级鉴定批准为依据B.协议或合同规定在生产期支付的商标权或特许经营权费应在生产成本中核算C.项目投资中只计算需在建设期支付的专利及专有技术使用费D.协议或合同规定在建设期支付的专利及专有技术使用费应在生产成本中核算E.为项目配套的专用设施投资如由项目建设单位负责投资但产权不归属本单位的，应作固形资产处理【答案】ABC24、（2007年真题）某建设项目的进口设备采用装运港船上交货价，则买方的责任有（）。A.负责租船并将设备装上船只B.支付运费、保险费C.承担设备装船后的一切风险D.办理在目的港的收货手续E.办理出口手续【答案】BCD25、（2019年真题）以下属于流动资产的是（）A.存货B.库存现金C.应收账款D.应付账款E.预付账款【答案】ABC26、设计概算编制方法中，设备安装工程概算的编制方法包括（）。A.概算定额法B.预算单价法C.概算指标法D.综合吨位指标法E.类似工程预算法【答案】BD27、下列用工项目中，构成预算定额人工工日消耗量、但并不包括在施工定额中的有()。A.材料水平搬运用工B.材料加工用工和电焊点火用工C.工序交接时对前一工序修整用工D.在施工定额基础上应增加计算的用工E:完成施工任务必须消耗的技术工程用工【答案】BCD28、措施项目清单应根据相关专业现行工程量计算规范的规定编制，并应根据拟建工程的实际情况列项。措施项目清单的编制依据包括()A.建设工程的常规施工方案B.与建设工程相关的标准、规范和技术资料C.分部分项工程量清单D.拟定的招标文件E.建设工程设计文件【答案】ABD29、关于设备运杂费的构成及计算的说法中，正确的有()。A.运费和装卸费是由设备制造厂交货地点至施工安装作业面所发生的费用B.进口设备运杂费是由我国到岸港口或边境车站至工地仓库所发生的费用C.原价中没有包含的、为运输而进行包装所支出的各种费用应计入包装费D.采购与仓库保管费不含采购人员和管理人员的工资E:设备运杂费为设备原价与设备运杂费率的乘积【答案】BC30、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成，下列属于社会保险费的是()。A.住房公积金B.养老保险费C.失业保险费D.医疗保险费E.工伤保险费【答案】BCD31、根据《建设项目工程结算编审规程》，工程价款结算主要包括()。A.竣工结算B.分阶段结算C.年度结算D.专业分包结算E:合同终止结算【答案】ABD32、（2018年真题）构成进口设备原价的费用项目中，应以到岸价为计算基数的有（）。A.国际运费B.进口环节增值税C.银行财务费D.外贸手续费E.进口关税【答案】D33、FIDIC施工合同条件下，承包商只能获得工期补偿的索赔事件有（)。A.延误移交施工现场B.异常不利的气候条件C.不可预见的外界条件D.公共当局引起的延误E.变更导致竣工时间延误【答案】BD34、关于施工招标文件，下列说法中正确的有()。A.招标文件应包括拟签合同的主要条款B.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书C.自招标文件开始发出之日起至投标截止之日最短不得少于5天D.招标文件不得说明评标委员会的组建方法E:招标文件应明确评标方法【答案】ABD35、根据我国现行建