二次结构施工合同(砌筑抹灰等)

合同编号：二次构造施工合同发包人：承包人：合同订立地点:合同订立时间: 年月日第一局部 协议书：承包人〔全称达成全都,订立本合同。一、分包工程概况工程名称：工程地点：工程承包方式：包工、包辅材、包中小型机械、包垂直运输、包水平运输的方式；即：〔接本工程的风险费、治理费、利润、税金等+零工〕工程承包范围：本工程施工图纸范围之内的各种墙体砌筑、墙体、梁、柱抹灰、与墙体砌筑、抹灰相关的脚手架搭拆、预留洞口留设,砌体拉结筋埋设、门、窗、洞口预埋木筑、养护,各种埋件安装、植筋用钢筋的下料、预留预埋、与二次构造相关的临边、洞口的防护的改建、维护、撤除、各种加工料棚的防护、各种机械防护设施的搭拆、砂石包内容详见综合单价表。施工工作段的划分详见发包人对承包人下达的施工任务书。二、合同价款暂估金额:大写:人民币 元,〔合同明细详见附表，数量均为暂估，最终以审定的结算值为准〕小写： 元。三、工期开工日期：本分包工程定于 年 月 日开工；竣工日期:本分包工程定于 年 月 日竣工；合同工期总日历天数为: 天。四、工程质量标准本分包工程质量标准双方商定为：合格五、组成分包合同的文件包括：1、本合同协议书；2、发包人供给的本工程的劳务招标文件，承包人的报价书；3、本合同专用条款;4、本合同通用条款；5、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；6、合同履行过程中，发包人和承包人协商全都的其它书面文件;一样.工程，并在质量保修期内担当保修责任。同价款，以及其他应当支付的款项。与发包人担当履行本承包合同以及确保工程质量的连带责任。十、合同的生效合同订立时间： 年 月 日；合同订立地点：本合同双方商定双方签字盖章后生效。发包人公) 承包人〔公章〕住宅: 住宅:法定代表人：托付代理人：：开户银行：帐号:

法定代表人：托付代理人：：开户银行:帐号：其次局部 通用条款一、词语定义及合同文件词语定义以下词语除专用条款另有商定外，应具有本条所赐予的定义：通用条款:是依据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。专用条款：是发包人与承包人依据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成全都意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。发包人:指在分包合同协议书中商定的发包该工程的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。人.工程经理：除非本分包合同专用条款另有商定外，指发包人在本分包合同专用条款中指定的负责施工治理和合同履行的代表。1。6分包工程经理：除非本分包合同专用条款另有商定外，指承包人在本分包合同专用条款中指定的履行分包合同的工程负责人。分包合同价款：指发包人与承包人在分包合同协议书中商定，发包人用以支付承包人依据分包合同商定完成分包范围内全部工程并担当质量保修责任的款项.工期：指发包人与承包人在分包合同协议书中商定，按总日历天数(包括法定节假日〕计算的天数。相对的日期.111竣工日期:指发包人与承包人在分包合同协议书中商定,承包人完本钱分包工程并通过四方竣工验收签字确认确实定的或相对的日期，或经发包人书面认可的延长日期。施工场地：指由发包人供给的用于承包工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。书面形式：指分包合同书、信件和数据电文〔包括电报、电传、、电子数据交换和电子邮件〕等可以有形地表现所载内容的形式。不行抗力：指不能预见、不能避开并不能抑制的客观状况。合同文件及解释挨次2。1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有商定外，组本钱合同的文件及优先解释挨次如下：本分包合同协议书中标通知书双方确认的议标文件工程量清单投标书及其附件分包合同专用条款分包合同通用条款分包招标条件标准、标准及有关技术文件分包合同图纸职业安全卫生与环境治理协议书安全施工协议书投标承诺书、投标担保书、履约担保书以及承诺书等组成局部。2。2当合同文件内容模糊不清或不相全都时,应在不影响工程正常进展的状况下，由发包人承包人协商解决,双方协商不成，按本通用条款第18语言文字和适用法律、标准及标准语言文字除非本分包合同专用条款另有商定外，否则：用以拟定分包合同文件的语言应与用以拟定总包合同文件的语言全都。如分包合同文件是用一种以上的语言拟定的解释和说明分包合同。适用法律和法规除非本分包合同专用条款另有商定外应与总包合同文件适用国家的法律和行政法规一样。分包合同需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中商定。图纸发包人应按专用条款商定的日期和套数，向承包人供给图纸.承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制,复制费用由承包人担当。承包人应负责本承包工程范围内图纸的保密工作.承包人应对发包人供给的施工图纸就承包人施工范围内的施工图纸内容、图纸设计质量、图纸设计深度进展审查，提出可能引起设计变更、工程洽商的问题。在正式施工之前,变更，而此技术变更不涉及任何工期、费用的索赔；假设本承包工程图纸不能满足施工需要，承包人应在原承包工程图纸的根底上，依据国用由承包人担当。承包人应对深化设计后的施工图纸负有全部的法律责任。4。4承包人未经发包人同意，不得将本分包工程图纸转给第三人。二、双方一般权利和义务发包人义务5。1发包人应按专用条款商定的内容和时间,一次或分阶段完成以下工作，以保证承包人正常施工;现场具备施工条件.按分包合同专用条款商定的时间和数量向承包人供给设计图纸纸会审，及向承包人进展设计图纸交底，编制施工组织设计及总的工期掌握打算，审查承包人编制的具体施工作业打算。发包人应为承包人供给确保分包工程的施工所要求的施工现场和通道。包人依据经其批准的施工组织设计进展施工。组织分项工程的隐蔽和预检,对承包人的质量、进度、安全和文明施工进展监视;供给工程定位、轴线掌握点及水准点；负责与业主和政府有关部门的联系工作；组织分部工程和工程竣工验收工作;定期组织召开生产例会；并负责编制施工方案;在施工过程中发包人视承包人工作状况责令承包人退场，违约责任及由此造成的经济损失由承包人担当。5。2发包人未按合同商定履行前款各项义务，造成承包人损失的，赔偿相应损失，造成工期延误的，工期相应顺延.承包人义务承包人应按专用条款商定的内容和时间完成以下义务：承包人应依据分包合同的商定工期和发包人制定的施工进度打算调配劳动力。因承包人缘由导致发包人工期延误及经济损失,一切由承包人担当。承包人在批阅分包合同同时,或在分包合同的施工中，假设觉察分包工程的设计或标准、技术要求存在任何错误、遗漏、失误或其它缺陷，应马上通知发包人。承包人必需为成建制队伍,并配备具有肯定技术力量的治理人员和施工人员,以保证工程质量及施工进度，全部进场人员应持证上岗,并将名单、证件〔复印件〕准时报送工程部.承包人治理人员一经确定后,不应随便更换或调动。如有特别需要更换或调动的。7承包人应依据有关规定与工人签订劳动合同按时发放工人工资工程款应优先发放工人工资资,工资款从承包人合同价款中扣除。 承包人代表及施工治理人员必需按发包人要求准时参与发包人组织召开的月度、周生产例会。 承包人按发包人要求将各分局部项工程清理到达初步交验水平后,如再次因其它工种作业污染，应由责任方负责清理到达初始水平。 穿插作业过程中，承包人必需做好自身成品的保护工作〔相关费用已含在工程造价内责任方负责赔偿. 承包人有义务不损坏其它分包单位的成品，否则担当由此产生的经济责任，并承受惩罚. 每月25时报送的，视为承包人放弃索要该局部工程款，结算时不予计价。发包人要求及技术交底施工。帮助发包人协调业主和政府有关部门的联系工作；的图集为工艺标准，不应私自更改施工图.无论承包人因何种缘由〔除甲方缘由)造成工程质量问题，均将担当由此引发的全部责任和经济损失。工程具备竣工验收条件,承包人按现行国家和本地区工程竣工验收有关规定，并配合发包人组织验收。质量验收达不到国家合格标准的,承包人担当由此造成的全部损失。项活动.文明施工治理，遵守发包人施工现场各项治理制度.承包人应依据本工程的特点制订一套切实可行的安全作业制度,报发包人的安全部门审定。人有权停顿其所在岗位。后果，发包人概不负责，由承包人担当全部责任.负责帮助解决,不担当经济和法律责任.承包人有对安全隐患查找、觉察上报(甲方〕及解决的义务。事故的责任和因此发生的费用，非承包人责任造成的伤亡事故,由责任方担当责任和有关费用。承包人在施工中有严峻违规作业,发包人有权停顿其施工作业方可复工。其工期延误自行担当。 CI堆放。包人自行担当责任.6。2承包人不履行上述各项义务,造成工期延误、工程损失均由承包人担当,并赔偿发包人的全部损失。制止转包与再分包承包人不得转包其承包工程。承包人不得将其承包工程全部或局部进展再分包。三、工期开工与竣工8。1应当不迟于协议书商定的开工日期前7天，以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要48小时内以书面形式答复承包人。发包人在接到延期开工申请后48不同意延期开工要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。8.2因发包人缘由不能依据协议书商定的开工日期开工,其应以书面形式通知承包人，推迟开工日期，并相应顺延工期.8。38.4假设承包人未能在分包合同商定的期限内完成承包工程或其中任何局部,对因此使发包人患病或招致的任何损失或损害，承包人应予赔偿.并且承包人应向发包人支付分包合同专用条款商定的工期延误违约金。工期延误及拖误违约罚金工期拖误违约罚金假设承包人未能在规定的期限内完成分包工程或其中任何局部,除承包人向发包人按承包合同商定的方式和数额支付延误违约金外,对于发包人患病或招致的,或是发包人实事求是估算出的他所患病的或患病的由上述承包人的失误引起的任何损失或损害蒙受或招致上述损失或损害.承包人有义务告知当其承包工程的进展已变得明显延迟时的缘由和分包工程及其任何局部完成的状况的责任。四、质量、职业安全卫生与环境治理质量检查、验收及保证措施发包人要求及技术交底施工。10。2承包人选购材料的质量、规格必需符合设计要求、国家及地方现行标准、图集及环保要求。商定。10.3①承包人应建立符合发包人的ISO9002023体系及质量保证措施，在接到发包人签发的中标通知书后15天内报发包人审核。承包人提交的质量保证体系及质量保证措施一旦通过发包人的审核,将成为分包合同文件的组成局部，承包人必需认真执行，保证质量体系的有效运行，如因承包人质量体系运转不灵不力造成的损失将由承包人担当.工序。由于穿插施工相互破坏造成的返工、返修、工期损失等由导致破坏的分包单位担当。③承包人的资质及上岗证:承包人在接到发包人签发的中标通知书后15由发包人上报监理公司备案.假设承包人企业资质、工程治理人员资质不能满足发包人及业主的要求，发包人将另选分包单位，由此而给发包人造成的额外的经济损失由承包人担当。安全施工11。1承包人应遵守工程安全生产有关治理规定，严格依据安全操作规程组织施工，担当由于自身安全措施不力或治理不善造成事故的责任和发生的费用。11.2发承包人有关安全施工的责任范围按《安全施工协议书》相应条款处理。五、合同价款合同价款及调整非招标工程的合同价款由发包人、承包人依据工程预算书在协议书内商定。双方可在专用条款内商定承受其中一种:固定价格合同：双方在专用条款内商定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在商定的风险范围内合同价款不再调整.风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内商定。可调价格合同：合同价款可依据双方的商定而调整，双方在专用条款内商定合同价款调整方法。(3〕本钱加酬金合同：合同价款包括本钱和酬金两局部,双方在专用条款内商定本钱构成和酬金的计算方法。可调价格合同中合同价款的调整因素包括:〔1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;〔2〕工程造价治理部门公布的价风格整;(3〕一周内非承包人缘由停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；〔4〕双方商定的其它因素。12314工程师确认调整金额后作为追加合同价款,与工程款同期支付。工程师在收到承包人通知后14零星用工〔假设有〕由承包人每周上报一次，每月双方结算一次。逾期未上报的，视为承包人放弃该局部工程款索要权利.工程量确实认承包人应于专用条款商定的时间，向发包人提交已完工程量的报告。发包人在收到已完工程量报告后自行按合约图纸计量。发包人在自行计量前24小时应通知承包人，承包人能参与计量，该期已完工程量按零计量。13。221对承包人自行超出合约图纸范围施工或因承包人缘由造成返工的工程量，发包人不予计量。不能证明合格的工作不予以计量。13。5合同价款的支付实行工程预付款的，双方应当在专用条款内商定发包人向承包人预付工程款的时间和数额,开工后按商定的时间和比例逐次扣回。在确认计量结果后14天内，发包人应按分包合同专用条款向承包人支付进度款。143假设因业主缘由未支付工程款给发包人，导致发包人无法按商定的支付时间支付工程款〔含预付款、进度款〕15天内自行筹措资金保证本分包工程按商定进度施工,承包人不得借故停工,不得对发包人进展工期、费用等方面的索赔；六、工程竣工及结算竣工结算及移交15。1分包方按时完成分包合同商定的全部工程内容，经发包人、监理工程师验收分包工程到达分包合同商定的质量标准、办理妥竣工工程移交手续，发包人和承包人办理工程结算;扣完承包人保修金及其它应扣款项后付清剩余尾款。保修在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后，承包人应按国家有关规定对承包工程担当保修责任。具体保修责任依据承包人与发包人在工程竣工验收之前签订的质量保修书执行，保修期依据发包人与业主签订的合同中规定的期限执行,保修金额为本分包合同结算价款的5％。保修金待保修期满后一次性结清，且保修效劳期满后,并不免除分包方施工质量责任。16。224小时内到达修理现场,供给保修效劳。承包人不能准时抵达供给保修效劳的，发包人有权另行托付他人修理，由此发生的费用从保修金中扣除。16.33予书面答复，7日内派人供给相应效劳，以到达业主满足。发生效劳费用由业主担当。七、违约、索赔及争议17违约及索赔17。1本协议生效后，双方均应乐观履行本协议,任何一方没有按本协议规定履行或全部履行，均视为违约，违约方应赔偿守约方因此所受的一切经济损失,守约方可实行任何合法手段维护自身权益，防止损失进一步扩大和挽回其经济损失。17.2因承包人违反国家及当地有关安全生产的法律、法规、标准、标准，造成的一切安全事故由承包人负责担当，并赔偿给发包人造成的全部损失。17。3承包人违反国家及当地有关文明施工的法律、法规、标准、标准及发包人制定的有关文明施工规定，经催促整改仍无根本性改观的，发包人有权处以罚款,因此造成的发包人的经济损失由承包人全部担当。17.4承包人在施工过程中听从发包人相关人员的领导、监视和检查，由于发包人相关人员1818。1分包合同双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向商定的仲裁委员会申请仲裁；其次种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。18.2在仲裁或诉讼期间，除正在进展裁决局部合同内容外，合同其它局部连续执行。八、其他合同生效与终止19。1发包人、承包人在协议书中商定合同生效方式。19。2发包人、承包人履行合同全部义务，竣工结算尾款支付完毕，分包工程移交后，本合同即告终止.19.3合同任一方破产或无债务清偿力量时，另一方可在任何时候书面通知对方终止合同，该终止合同不损害或影响另一方已实行或将实行的任何行动或补救措施的权力。合同份数本合同正本两份,具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份.20。2补充条款双方依据有关法律、行政法规规定,结合工程实际，经协商全都后,可对本通用条款内容具体化,补充或修改，在专用条款内商定。〔以下无正文〕第三局部 专用条款一、词语定义及合同文件词语定义在本合同中,以下词语应具有本条所赐予的定义：1。1发包人： (以下简称“甲方“)1.2承包人: 〔以下简称“乙方”)合同文件及解释挨次承包人协商解决，双方协商不成，按本专用条款第18语言文字和适用法律、标准及标准语言文字本合同除使用汉语外，还使用／语言文字。适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:执行国家现行法律、行政法规。图纸5日。一套。二、双方一般权利和义务发包人义务工程执行经理：姓名 〔任命书作为合同附件〕身份证 联系方式:除以下材料由发包人供给外，其他材/料由承包人自行选购：〔1)钢筋商品砼、预拌干砂浆砂石料、水泥、砌块、红砖、界面剂等施工用主要材料。预埋件原材料〔承包人负责加工、制作、安装、周转材料〔架管、扣件、安全网、脚手架板。其他：发包人所供给的材料在保证施工的前提下,分阶段供给,尤其是周转材料的供给充条款。1。3〔均由承包人自己负责。甲方不供给工人的住宿及生活空间,住宿以及住宿所需要的设施由分包人自行担当。承包人义务分包工程经理：姓名： (任命书作为合同附件)身份证号: 联系方式：承包人供给的材料及机具：2。2.1辅材:绑扎丝、铁钉、铁丝、电焊条、脱模剂、棉纱、切割锯片等除甲供材料之外的全部关心材料。全部机械及施工工具全部有承包人供给。费用已计入分包工程合同价款内。2。2.32。3承包人供给的施工方案、〔如：砌筑、二次构造钢筋、模板、脚手架施工方案〕负责承包工程资料全部收集、整理、报验工作，并按监理公司、发包人要求供给竣工验收资料，资料必需符合 市建设工程资料治理有关规定。其他：2.5。1承包人的工作内容为：从施工预备到完成满足设计要求工程工程成品的全部工序和成品保护、剩余物料退库、现场清理、工程交付及责任期内的质量缺陷保修等全过程.本工程垂直运输以及水平运输机械依据现场实际状况由承包人自行考虑,垂直与水平运输产生的费用包含在综合单价内,详见附表。2。5。2测量：承包人供给足够的放线人员，负责发包人供给测量每楼层纵横各两道掌握线及两处标高掌握点以外的全部小线的测量、放线工作并担当其费用;2。5。3对其他承包人及供给商〔包括并不限于发包人的其他承包人、供给商，业主指定承包人、供给商以及其他专业承包商的协作工作：包括并不仅限于现场的文明施工、自身临完工清理等，其费用已经考虑在合同价格中,且其协作工作均截止到本工程分包合同期满：2。5.4整个塔吊〔假设有时)使用期间,承包人必需供给足够的垂直运输所需信号工；2.5。5供给恰当的保护措施以适应工程总体冬雨季施工;2.5。6听从发包人协调安装于现场的全部机械设备，供其他承包人合理使用；2.57得到发包人的书面指令才能退场.发包人将把此等设备统一协调使用，承包人必需听从发包价值的双倍从承包人的工程款中扣除，承包人不得提出任何异议；2．5。8劳动力组织必需依据工程进度的实际需要合理搭配各工种〔自有工人人数比例不得80％),依据发包人的通知的时间准时进场，否则发包人有权予以调整.2。5.9自本工程开工直至本分包构造工程完毕，除上述明确由发包人供给的临水、临电外的其余全部临水、临电设施及耗材均由承包人自行供给.2.5。102.5。11施工期间，承包人应保持施工现场清洁,每日做到工完场清，存放并处置好乙方的任何设备和材料.承包人应依据甲方的要求，将垃圾及废料堆放到指定地点；工程竣工验收现场多余材料、垃圾，保持现场清洁整齐；2.5.12承包人必需保证其施工人员及他人的安全，否则，由此造成的一切安全、经济责任及损失，皆由承包人负责；2.5。13承包人必需保证所聘用工人的工资待遇，如消灭待遇纠纷及其他后果，皆由承包人担当。同时,发包人有权利干预承包人的上述行为，且可以实行必要的措施，以保证作业工人的工资待遇;2.14人负责办理暂住户口等手续，在开工前办理完毕并自行担当费用分包工程；2.5.15承包人的架子工、电工、电焊工、信号工等依据建设部和工程所在地政府相关文件规定需持证上岗的人员,必需持有当地政府颁发的“特别工种操作证”或换发的“特别工种经发包人批准前方可上岗施工。三、工期1。开工与竣工31日历天〔包括法定节假日〕。节点工期要求详见发包方书面通知。承包方应自行实行措施保证麦收、秋收期间工人照常施工,由此产生的措施费用已经包含在综合单价中.假设由于麦收、秋收缘由而导致工人无法正常施工，则承包方向发包方支付合同额5发生费用担当.开工日期：年月日竣工日期：年月日四、质量、职业安全卫生与环境治理质量工程质量要求合格。50～20230元,承包人负责整改并到达合并要求承包人在3日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场。因此发生的质量整改费用及完成剩余工作量所需工程款由承包人全部担当.1。2质量整改通知单:对于承包人施工质量不符分包合同文件及发包人的要求，发包人向承包人发出“质量整改通知单“。承包人在接到发包人“质量整改通知单”后应认真、准时整改，假设逾期不予整改或整改不彻底，发包人将依据状况赐予1000～5000元的罚款，且发包人有权另行雇佣其它分包单位代替承包人进展整改及工期损失。1。3承包人在施工中如觉察有质量问题或隐患须马上通知发包人，不得自行处理，如在施人每觉察一次5000元的惩罚，并保存其它索赔的权利；1.4隐蔽工程的检查：隐蔽工程是指具备掩盖、掩盖条件的到达设计、标准要求和协议条款商定的中间验收部位，承包人经自检合格后在隐蔽验收24小时前通知发包人代表参与，通知时供给包括自检记录、隐蔽验收的内容〔资料。验收不合格的，承包人在发包人限定的时间内整改完毕重验收，到达设计要求、标准标准，报监理验收签字后,承包人方可进展5000元的惩罚，并保存其它索赔的权力。2。安全2。1安全文明要求到达 市安全文明工地标准.2.2得低于20230元.施工过程中承包人如有违章指挥、违章作业等担忧全因素或存在安全隐患工程部规定执行。安全保证金缺乏50收合格后退回安全保证金余额(无息)。五、合同价款1.合同价款及调整1.1合同价款暂定为： 元〔人民币〕大写： 元整。2〔但不限于治理费、利润、税金〔含建筑营业税、教育附加税及承包人自行缴纳的其他税费)等为完成本分包工程所发生的一切费用。包括且不限于以下局部:2。12。2施工用辅材：绑扎丝、铁钉、铁丝、电焊条、脱模剂、手头工具、棉纱、切割锯片、植筋用胶等除甲供材料之外的全部关心材料家相关标准要求，且在进场之前将样品及相关的书面资料报送发包人,在得到发包人认可之前方可在工程上进展使用。2。3全部中小型机械费用：砂浆搅拌机、石料切割机、振动棒、水平运输工具、手头机具等甲方供给机具以外的全部机具。垂直运输费用:依据现场实际状况，甲方仅供给施工现场内现有的塔吊机械和已经搭设完毕的外脚手架体系及脚手架维护用钢管、扣件、脚手架板、安全网材料.乙方负责垂直运输所发生的费用，包括且不限于：井架机械的租赁及操作,现场脚手架的改造及搭拆.其他:现场全部进出材料的装卸费;现场卫生清理，做到活完场清；现场文明施工、安全下料、预留预埋、与二次构造相关的临边、洞口的防护的改建、维护、撤除、各种加工料棚合治理费、利润等。发票和完税：承包人为发包人供给正式、有效劳务发票。零星工程(合同承包范围外工程合固定单价及结算方式详见附表商定。4。1零星用工(不能计算工程量的用工〕每工日： 元,每工作8小时为1工日；工作4小时以内的按0。5个工日计算；超过四小时未满八小时的按0。8个工日计算。合同价款的支付预付款：发包人向承包人预付工程款时间：／。金额：／。抵扣工程预付款时间:／。金额：／.进度款:按每月完成产值支付，每次支付结算值的6015510付。202385％,本工程竣工结算审核完成，支付至结算价的90%，并在工程竣工交付业主使用后一年内支付至结算价的95％，余款作为保修金,待本工程竣工两年之后一次性无息付清。工程款的支付方式：以银行电汇、银行转账支票方式支付.质量保证金:伍万元整支付款项时承包人向发包人供给等额符合国家规定、合格发票和由国家税务部门供给的乙方缴税单据〔缴税单据需加盖乙方财务专用章。六、工程竣工及结算工程量结算原则：有综合单价的,依据乙方实际完成的且经过甲方认可的工程量进展结算;零星用工依据甲方认可的签证进展结算(零星用工必需经过工程经理、商务经理、总工、现场责任师共同签字方可生效)。1。竣工结算及移交:到达竣工验收条件3日内乙方提交验收报告及一套完整的竣工验收资30保修本分包工程的质量保修期为贰年，自工程竣工验收合格开头计算。七、违约、索赔及争议因承包人缘由造成工期延误的，承包人每天依据合同总价的千分之二向发包人支付违约金；超过七天仍未完成分包工程的，发包人有权终止合同,另行选择承包人，完成剩余工作量所发生费用由承包人担当.争议分包合同双方在履行合同时发生争议，由双方当事人协商解决或者要求有关部门调解.当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成时，双方商定按以下第1种方式解决:(选择优先挨次：1。仲裁委员会；2.人民法院；3.工程所在地人民法院；4。其他〕第一种解决方式:双方达成仲裁协议，向1仲裁委员会申请仲裁;其次种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。八、其他材料设备供给及保管发包人所供给材料到场后，发包人材料员会同承包人材料员,对材料进展质量、数量验收合格后,双方在送货单上签字、交接。交接完后即由承包人保管、安装直至工程交付使用.周转性材料：竹〔木〕胶板、木跳板、木方子、钢管、扣件、内墙对拉螺栓等周转材包人〔5∶5〕比例分成。钢管、扣件等周转材料修理回库标准应满足出租单位验收要求。发包人按钢管1%、U13％5％5%的损耗对承包人进展考核，高于此损耗的，50％嘉奖给承包人，未经发包人同意,承包人不得擅自转变用途、截割改制、用于其它工程，假设发生每次对承包人进展200—2023元罚款，承包人并按已截割改制局部原价赔偿发包人的损失.周转材料进场后由承包人负责料具装卸，发包人入库的同时给承包人办理出库手续，承包人应合理使用和妥当保管。周转工具的修理和退场清理由承包人负责。回库标准要满足出租单位的验收要求，否则承包人负责修理并担当由此造成的费用损失。钢筋10钢筋运到加工现场后，由承发包双方材料员共同验收，双方在送货单上签字、交接。交接完后即由承包人保管。承包人钢筋限额用量=下料单钢筋用量*101%+措施性钢筋用量。下料单、措施性钢筋加工单必需经发包人工程技术治理人员审核签字,承包人方可进展加工.发包人技术治理人员依据钢筋下料单随机对施工现场进展抽查,抽查结果少于下料单用量的，以抽查结果的用量作为下料单最终用量；抽查方法由工程部确定。假设承包人实际领用钢筋量>承包人钢筋限额用量，超出局部由承包人担当费用。50％由发包人作为奖金拨付给承包人。措施钢筋必需承受钢筋废料加工制作,如需承受现场整根钢筋加工的，需报经工程经理批准。商品砼、预拌砂浆1商品砼数量按施工图纸和预算定额计算；工程完工后，依据发包人工程部与商品砼公司结算量计算工程实际砼用量，超出局部费用由承包人担当。水电费工程用水电费由发包人担当，但承包人应本着节约的原则使用,否则发包人觉察承包人铺张未按发包人现场治理制度执行，觉察一次罚款200—500元，由发包人驻工地代表签署，直接从承包人当期进度款中扣除.承包人应负责在承包人施工期间其他分包队伍,并将施工工.生活用水电费以及住宿费用由承包人自行担当.其他材料：砼、水泥、钢筋、白灰、砂、石、砖等材料的使用打算必需在使用前10天报送工程部。材料用量按施工图纸和 省 年消耗量预算定额计算，工程完工后，依据发包人材料员供给的承包人领料单计算实际用量,超出局部费用由承包人担当；现场材料必需依据当地及发包人文明施工料具治理标准,将料具码放整齐，到达标准.九。合同的生效合同订立时间：合同订立地点：本合同商定双方签字并盖章后生效。十．补充条款:十一.合同附件综合单价明细表2〔双方签订合同托付代理人托付书〕供给格式3.授权托付书〔双方帐务往来有关人员托付书及手签体样本发包人：