建设工程合同模板

建设工程合同模板附件：工程设计图纸、工程预算书、施工方案等。甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工的事宜，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。二、合同工期2.1工期自双方签订合同之日起计算，预计竣工日期为：__________年__________月__________日。2.2乙方应当按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。三、质量标准3.1工程质量应符合国家及行业现行质量标准和规范要求。3.2乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。3.3工程竣工后，甲方应组织验收。如甲方对工程质量有异议，乙方应在接到通知后____个工作日内予以整改，直至符合约定质量标准。四、合同价款及支付4.1双方确认，本工程合同价为：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方分期支付合同价款。具体支付方式和时间如下：（1）工程开工前，甲方支付合同价款的____%；（2）工程进度达到____%时，甲方支付合同价款的____%；（3）工程竣工并验收合格后，甲方支付合同价款的____%；（4）剩余合同价款，在保修期满后支付。4.3乙方应当提供合法有效的税务发票。五、施工许可及手续5.1乙方应负责办理工程所需的各种施工许可和手续，包括但不限于施工许可证、临时用地、临时用电等。5.2乙方应按照约定的时间节点向甲方提供所需的施工许可和手续，确保工程顺利进行。六、安全生产及环保6.1乙方应严格按照国家及地方的安全生产法律法规进行施工，确保工程施工安全。6.2乙方应做好施工现场的环保工作，遵守环保法规，防止环境污染。七、违约责任7.1乙方未按照约定工期完成工程的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的____%×逾期天数。7.2乙方未按照约定质量标准完成工程的，乙方应承担整改费用，并支付甲方因此造成的损失。7.3甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分合同价款的____%×逾期天数。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________年__________月__________日特此说明：本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。特殊应用场合及增加条款：涉外建设工程场合描述：当甲方和乙方为不同国家的企业或个人时，涉及到的建设工程合同。（1）适用法律：本合同适用__________国法律，如双方国家法律有冲突，应以__________国法律为准。（2）争议解决：双方同意将争议提交__________国法院或仲裁机构解决。（3）货币支付：本合同价款以__________币计价，支付时应按照双方约定的汇率进行兑换。（4）税务：乙方应遵守__________国的税务法规，向税务机关缴纳相关税费。（5）语言：本合同及附件均为__________语，如有翻译版本，以__________语为准。公共基础设施建设工程场合描述：涉及公共基础设施的建设工程，如道路、桥梁、隧道等。（1）审批手续：乙方应负责办理工程所需的各项审批手续，包括但不限于__________。（2）如需临时占用公共场地或道路，乙方应依法办理相关手续，并承担相应费用。（3）如需穿越或影响其他公共设施，乙方应与相关单位协商解决，并承担相应费用。（4）工程验收：工程竣工后，需经__________部门验收合格后方可投入使用。（5）保修责任：工程保修期内，乙方负责修复因施工原因导致的公共设施损害。环保要求较高的建设工程场合描述：如数据中心、高科技工厂等对环保要求较高的建设工程。（1）环保审批：乙方应依法办理工程所需的环保审批手续，并承担相应费用。（2）环保措施：乙方应采取有效措施，确保工程施工过程中的环保要求得到满足。（3）环保检测：乙方应按期向甲方报告工程施工过程中的环保检测结果。（4）环保培训：乙方应对施工人员进行环保培训，提高其环保意识。（5）环保事故处理：如发生环保事故，乙方应立即采取措施进行处理，并承担相应责任。历史文化保护工程场合描述：涉及历史文化保护的建设工程，如古建筑修复、考古发掘等。（1）文保审批：乙方应依法办理工程所需的文物保护审批手续，并承担相应费用。（2）文物保护措施：乙方应遵守文物保护规定，确保工程施工过程中的文物安全。（3）文物检测：乙方应按期向甲方报告工程施工过程中的文物检测结果。（4）文物保护培训：乙方应对施工人员进行文物保护培训，提高其文物保护意识。（5）文物事故处理：如发生文物事故，乙方应立即采取措施进行处理，并承担相应责任。emergencyresponseplan场合描述：如地震、洪水等自然灾害后的紧急救援和重建工程。（1）紧急预案：乙方应制定详细的紧急预案，并报甲方备案。（2）应急救援：乙方应配备必要的应急救援设备，确保在紧急情况下能迅速响应。（3）临时安置：乙方应负责受灾群众的临时安置工作，确保其生活得到保障。（4）重建规划：乙方应根据实际情况制定合理的重建规划，确保工程顺利进行。（5）保险：乙方应购买工程保险，确保工程在紧急情况下能得到及时赔偿。工程涉及居民拆迁安置场合描述：如城市建设中的拆迁安置工程。（1）拆迁安置方案：乙方应制定详细的拆迁安置方案，并报甲方备案。（2）居民沟通：乙方应与居民建立良好的沟通机制，确保拆迁工作的顺利进行。（3）安置房建设：乙方应保证安置房的建设质量，确保居民的生活得到保障。（4）安置费用：乙方应按时支付居民拆迁安置费用，确保其合法权益得到保障。（5）后续服务：乙方应对拆迁居民提供必要的后续服务，如就业、教育等。工程分包场合描述：当乙方将工程的一部分工作分包给其他承包商时。（1）分包商资质：乙方应选择具有相应资质的分包商，并报甲方备案。（2）分包管理：乙方应对分包商进行有效管理，确保分包工程的质量、安全、进度等满足合同要求。（3）分包费用：乙方应与分包商明确分包费用，并保证其按时支付。（4）分包合同：乙方应与分包在合同或协议的实际操作过程中，可能会遇到的问题及解决办法：工程进度延误问题描述：由于各种原因，乙方未能按照约定的工期完成工程。（1）协商调整：甲方与乙方协商，根据实际情况调整工期。（2）违约金：根据合同约定，乙方应支付逾期竣工的违约金。（3）合同变更：双方签订合同变更协议，延长工期。工程质量问题问题描述：工程质量未达到约定标准，需要整改。（1）整改通知：甲方书面通知乙方整改，并提供详细的整改要求。（2）整改措施：乙方根据甲方要求，采取措施进行整改。（3）重新验收：整改完成后，甲方组织重新验收。如仍不符合要求，甲方有权要求乙方继续整改，直至达到约定质量标准。合同价款纠纷问题描述：双方在合同价款的支付、扣除、调整等方面产生分歧。（1）协商解决：双方协商解决价款纠纷，达成一致意见。（2）第三方鉴定：可申请第三方造价咨询机构对工程价款进行鉴定。（3）仲裁或诉讼：如协商不成，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。设计变更问题描述：由于甲方需求变更或其他原因，导致设计图纸、施工方案等需要调整。（1）书面确认：双方书面确认设计变更，明确变更内容、范围、时间等。（2）合同调整：根据设计变更，双方签订合同变更协议。（3）工程量增减：如设计变更导致工程量增减，双方应按实际情况调整合同价款。安全事故问题描述：工程施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失。（1）立即报告：乙方应立即向甲方报告安全事故情况，并采取措施防止事故扩大。（2）事故调查：依法对事故进行调查，查明事故原因。（3）责任认定：根据事故调查结果，认定事故责任。（4）赔偿处理：根据责任认定，乙方承担相应赔偿责任。环境保护问题问题描述：工程施工过程中，造成环境污染或损害。（1）立即整改：乙方采取措施，停止违法行为，消除污染。（2）环保监管：接受环保部门监管，按照要求进行整改。（3）赔偿责任：如造成损害，乙方应依法承担赔偿责任。合同纠纷的解决问题描述：双方在履行合同过程中，发生其他纠纷。（1）协商解决：双方友好协商，达成一致意见。（2）调解组织：可以向调解组织申请调解。（3）仲裁或诉讼：如协商、调解不成，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。针对以上问题，为优化合同或协议文档，可采取以下措施：完善合同条款：明确双方的权利、义务、责任，细化合同条款，降低合同纠纷风险。附件清单：详细列出所有附件，并对附件要求进行说明，确保双方对附件内容有清