2023年安装采购合同范本

安装采购合同范本

本文《安装采购合同范本》由合同范文频道整理，仅供参考。如果觉

得很不错，欢迎点评和分享〜感谢你的阅读与支持！

【篇一】

签订地点：

合同编号：

甲方（需方）乙方（供方）

甲方根据实际需要，就向乙方采购格力空调用于办公室一事，经双方

友好协商，达成如下协议：

一、甲方采购产品的型号、数量、单价、金额和安装时间：

如在约定安装时间内，因甲方原因造成不能安装调试完毕，双方同意

按实际完成安装数量、金额执行本合同，如在约定安装时间内甲方需

第1页共78页

调整型号数量，乙方应予以配合；新增型号、单价另议。超过约定安

装时间后，甲方要求继续履行剩余安装合同的，若乙方价格上涨，按

照涨价后价格计算。若在本合同执行中乙方发现甲方采购用途及安装

地点与本合同内容不符，视为甲方违约，乙方有权终止合同，并有权

向甲方收取违约金。

二、产品的运输方式和费用负担：汽运。

三、风险责任承担：货物到达甲方安装地前，风险责任由乙方承担。

货物自到达甲方安装地后，风险责任由甲方承担。四、安装地点：。

五、产品安装调试：

(1)由乙方免费安装调试；

(2)甲方为乙方提供电源、场地等设施供乙方安装调试使用，以配

合乙方安装调试。

六、其他费用：

(1)分体室内机连接电源插座、柜机室内机连接电源所必须用的空

气开关等费用均由甲方承担。

第2页共78页

(2)甲方特殊要求的支架、护网等材料及制作费用约定为甲方承担。

(3)配管加长、附件增加(超出原厂包装配置)部分费用由甲方承

担。

七、设备验收：双方约定验收时间期限为乙方安装调试完毕、通知甲

方对设备进行验收之日起十五日内由甲方验收完毕。逾期视同验收合

格。

八、结算方式及期限：。甲方付款逾期十日视为违约。九、包修期限：

按照国家三包法及厂家保修规定。

十、违约责任：

十一、合同纠纷解决方式：

十二、本合同一式肆份，其中甲方保留壹份，乙方保留壹份，厂家保

留贰份。

十三、其他约定：甲乙双方保证工*实及合同签订数量、安装地址的

真实，一旦有虚假，愿意承担责任，同时甲乙双方同意保留山东格力

公司或珠海总部直接与项目甲方核实此项目真实性的权利。

第3页共78页

甲方：乙方:

联系电话：联系电话：

详细签字：签字：

壶早：壶早：

日期：日期：

【篇二】

甲方：

乙方：

主题：本合同由双方按下列条款签订，双方共同遵守执行:

1、商品名称、价格条件：

(1)商标价格/万元(人民币)

第4页共78页

此价格为总包价即交钥匙工程，含：设备费、包装费、库管费、运输

费、安装费、保险费、调式费、首次电梯检测费、24个月免费保修

费及所有进口件的海关关税等各种费税；不含电梯卫视系统和电梯年

审时行政收费。

⑵工程名称：

2、商品规格：

3、交货地点：甲方工地现场。

4、交货期：电梯合同签定之后，乙方根据甲方建筑图，壹星期内制

作电梯施工图交给甲方。具体交货时间以甲方提前60天书面通知为

准。

5、付款方式：所有由甲方按照本合同条款支付给乙方的付款均以人

民币计。

(1)、甲乙双方合同签定之日起七日内甲方向乙方支付合同总价的%

作为定金；

(2)、提货前凭提货通知单甲方向乙方支付合同总价的％；

第5页共78页

(3)、安装完毕并经政府主管部门验收合格后七日内甲方向乙方支付

电梯合同总价的%,乙方收到该款项后立即办理电梯移交手续；

(4)、余款%作为质保金，保修期满支付清；

6、安装：

1、电梯设备的安装施工期：

(1)、当电梯设备到货，甲方土建工程具备安装条件后，由甲、乙双

方在安装开工前10天商定一个工程进度计划，以便相互配合如期完

工，但安装开工日期最晚不得超过设备到货后的1个月。

(2)、甲乙双方初步拟定于日开始施工安装并于日安装调试正常，并

负责保证验收合格，领取准运证，投入正常使用，共计天，具体安装

开工时间以甲方书面通知为准。

(3)、乙方正式开始施工时间及中途因甲方原因影响施工，以双方代

表签字确认为准，即：安装验收时间为双方代表签字确认时间顺延。

2、安装包括安装设备所需的工作和交付设备前通常进行的测试和调

第6页共78页

试。安装、测试及调试应当按照乙方的安装测试标准和国家标准进行。

安装单位为沃克斯电梯的安装单位或沃克斯电梯公司的直属分公司。

如其它公司安装则乙方违约，甲方将不支付安装费用，并从支付款中

扣除。

3、甲方责任及承担的费用：

⑴提供符合安装布置技术要求的电梯井道及机房电源，并排除积水、

污物，若有差错应及时修改。

⑵提供电梯施工期间的水、电消耗，其费用由乙方向土建承包商支

付。安装施工、照明、调试、运行的电源及水电费（安装用电源点应

离井道不超过20m,调试用电源点应离控制柜不超过5m）o

⑶能满足一般防水的临时设备材料库房和相应的卸货堆场地。协助

乙方维护现场设备保护，负责土建结构误差的整改和设备与土建结合

部收口及土建填充工作。

（4）负责免费提供塔吊（如塔吊没拆除可以提供，塔吊只负责自身起吊

重量的货物，设备吊至适当位置）及电梯安装时搭井道脚手架用的钢

管、扣件。乙方自行搭设，负责电梯安装单位与其他土建施工单位交

叉作业的协调工作。

第7页共78页

⑸提供器材，在乙方配合协助下安装闭路监控摄像系统及其它系统。

提供接地线拉至机房配电箱。

4、乙方责任及承担的项目：

⑴电梯设备到货后，在预计安装时间前负责派员前往工地检验每个

井道的土建安装条件，并依据合同规定的提供咨询服务。

⑵电梯设备的拆箱清点并负责电梯设备材料的保管。

⑶按照国家及地方安装规范和标准完成安装工作。

(4)按照国家及地方安装调试规范和标准完成调试工作。

⑸遵守施工现场之有关规章制度并承担由此引起的各种罚款。

(6)向当地有关部门提出开工申报。

⑺负责安装及拆卸井道脚手架，完后运到指定地点。脚手架安装必

须牢固并符合安装要求。

第8页共78页

(8)负责报送当地部门开工验收工作，保证验收合格。

⑼严格按照国家标准和沃克斯电梯有限公司内部质量标准制造和安

装，按合同规定的进度，科学管理精细施工。

(10)向甲方和总包提供施工方案，人员组织及施工进度计划。

(11)严管工程质量和施工安全，负责施工过程中的防火和安全作业,

以及设备和人身安全。

(12)负责承担自己员工的安全责任。因乙方原因引起自身人及他人安

全事故，由乙方全权负责并承担经济及法律责任。

(13)认真做好施工期间的设备保护工作。

(14)自备安装和调试工具、仪器仪表，全面负责设备的安装和调试。

(15)所有电梯施工井道厅门及孔洞应设置防护栅栏及警示标志。

(16)提供并安装井道底坑内爬梯。

(17)提供井道照明和底坑检查用防水型电源插座。

第9页共78页

(18)向甲方提供1套安装指导手册，1套维修保养手册。

5、安装验收：

(1)、电梯安装、调试工作完成后，甲方应按乙方通知，派代表会同

乙方根据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及国家有关电梯安

装标准验收电梯。

(2)、甲方应按当地电梯质检部门的有关规定协助乙方，对安装调试

完毕的电梯设备进行报验，因报验而发生的费用由乙方承担。

(3)、电梯产品未经合法验收并领取电梯准运证，甲方不可擅自使用，

否则由此产生的一切后果由甲方自负。

(4)甲方根据工程进度和销售需要提前使用电梯，乙方必须派专人来

管理电梯的正常使用和运行。

7、设备

⑴设备到货时间为日到甲方现场，以甲方书面通知为准。

第10页共78页

⑵乙方应当按照适合于公路/铁路/水路运输的要求和多次搬动对设

备进行包装并办理运输保险。

⑶设备所有权仅在乙方收到除尾款以外的全部合同款项后转移至甲

方。

(4)乙方保证按照国家标准用先进的科技和专有技术生产设备。

⑸质量保证期为当地质量技术监督部门验收合格之日起的二十四

(24)个月，但最迟不超过货到工地的三十(30)个月。在质量保证期内，

除国家规定的设备年检费由甲方负责，其余维保费用由乙方自理(甲

方使用不当或人为损坏除外)。质量保证期内电梯若发生由于乙方原

因(电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等)造成的任何故

障，乙方应承担相应经济责任。甲方或使用人每发现一次故障或报修

一次故障(因乙方电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等

原因)，甲方可从尾款中扣除故障电梯总价的0o3%,以此类推。乙

方同时应承担造成电梯故障可能引起的人身及财产损失。扣款超出尾

款总额时，甲方保留向乙方追诉的权力。

设备到货后的二周⑵内，甲方可以检验设备的装箱数量和包装状况

并书面通知乙方有关设备的装箱数量和包装状况的任何不符或瑕疵,

甲方检验没发现不符或瑕疵不等于

第11页共78页

乙方提供的设备符合要求。如果设备在没有乙方代表在场时被打开,

则乙方对设备的灭失或损失不承担任何责任。

⑹如果甲方在质量保证期内发现设备的任何缺陷，甲方应在发现缺

陷后的十四天内以书面形式或记录形式通知乙方。乙方有权检验通知

的缺陷部分。如该缺陷被证实为制造原因或乙主其它原因引起，乙方

将修理或调换缺陷部分。被调换下来部分的所有权属于乙方。

8、质量保证：

⑴本合同规定的产品由乙方安排安装，乙方检验合格，甲方接收后，

除甲方使用不当、人为损坏和人力不可抗力因素外，由乙方免费保修

24个月。若乙方未能及时保修，由此引起的费用由乙方承担。

9、异议索赔：

产品品质由工程所在地质量技术监督局检验，如因乙方原因不符合此

合同规格，乙方负责回修工作，经过乙方回修工作仍不符合的，则甲

方有权向乙方索赔。

10＞违约责任:

第12页共78页

⑴除不可抗力原因外，如果乙方不能按时交付设备，乙方应向甲方

支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一（1）周（不足一周的按一周

计），违约金为延误部分合同金额的百分之零点五（0。5%）。此违约金

不得超过延误部分合同金额的百分之五（5%）。如果延期造成甲方不能

按时交房，乙方应承担由此产生的延期交房经济赔偿。

⑵任何一方对由于不可抗力所产生的任何结果（包括损失和延期交

货）不承担责任。受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽

快通知对方，并于事故发生后十四

（14）天内将事故发生地的有关*出具的证明文件用航空信（或任何更

快的方法）寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故持续十周以上，双

方应通过友好协商修改本合同的条款。

⑶本合同生效后，若甲方中途退货、或因甲方行为人过错而使本合

同终止履行时，乙方除不向甲方退回定金外，还应赔偿乙方30%的违

约金。

其它：

①所有电梯必须满足本项目及政府规定的消防要求。

第13页共78页

②多方通话代替三方通话，并有按键向安防中心报警。

③本电梯的使用不受温度变化，在温差条件下能正常使用。

11＞仲裁：

如双方因合同执行过程中发生争议，应通过友好协商方式解决，如经

过协商不能达成协议，可将争议提交合同签署地仲裁委处理。经仲裁

做出的最终裁决对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

12、在电梯安装完毕后一个月内必须进行官方验收，若因甲方或业主

方或总承包单位的原因，不能进行验收或验收不合格的，则原付款条

件在验收合格后应付的款项，须在安装完毕后一个月内付清。同时免

费维保期也相应从电梯安装完毕一个月后起计算。

13、本合同附件是本合同的有效组成部分，本合同生效后，甲乙双方

任何一方提出变更或解除合同的，均按《中华人民共和国合同法》办

理。

14、有关开工申报，官方竣工检验手续及费用均由乙方负责，电梯卫

士系统安装费及使用费由甲方负责，乙方协助甲方办理。

第14页共78页

15、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份具有同样的法律效力。

16、本合同未尽事宜，由双方友好解决。

17、此价格不随市场价格的变化而有所改变。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年月日年一月日

延伸阅读

20—（请自填）年安装采购合同范文

合同是保障双方权益的凭证，你们知道合同上应该有哪些条款吗？下

面是由为大家整理的“20「（请自填）安装采购合同范文”，欢迎大家

阅读，仅供大家参考，希望对您有所帮助。【篇一】

签订地点：

合同编号:

第15页共78页

甲方（需方）乙方（供方）

甲方根据实际需要，就向乙方采购格力空调用于办公室一事，经双

方友好协商，达成如下协议：

一、甲方采购产品的型号、数量、单价、金额和安装时间：

如在约定安装时间内，因甲方原因造成不能安装调试完毕，双方同意

按实际完成安装数量、金额执行本合同，如在约定安装时间内甲方需

调整型号数量，乙方应予以配合；新增型号、单价另议。超过约定安

装时间后，甲方要求继续履行剩余安装合同的，若乙方价格上涨，按

照涨价后价格计算。若在本合同执行中乙方发现甲方采购用途及安装

地点与本合同内容不符，视为甲方违约，乙方有权终止合同，并有权

向甲方收取违约金。

二、产品的运输方式和费用负担：汽运。

三、风险责任承担：货物到达甲方安装地前，风险责任由乙方承担。

货物自到达甲方安装地后，风险责任由甲方承担。四、安装地点：。

五、产品安装调试：

第16页共78页

(1)由乙方免费安装调试;

(2)甲方为乙方提供电源、场地等设施供乙方安装调试使用，以配

合乙方安装调试。

六、其他费用：

(1)分体室内机连接电源插座、柜机室内机连接电源所必须用的空

气开关等费用均由甲方承担。

(2)甲方特殊要求的支架、护网等材料及制作费用约定为甲方承担。

(3)配管加长、附件增加(超出原厂包装配置)部分费用由甲方承

担。

七、设备验收：双方约定验收时间期限为乙方安装调试完毕、通知甲

方对设备进行验收之日起十五日内由甲方验收完毕。逾期视同验收合

格。

八、结算方式及期限：。甲方付款逾期十日视为违约。九、包修期

限：按照国家三包法及厂家保修规定。

第17页共78页

十、违约责任:

H一、合同纠纷解决方式：

十二、本合同一式肆份，其中甲方保留壹份，乙方保留壹份，

厂家保留贰份。

十三、其他约定：甲乙双方保证工*实及合同签订数量、安装地址的

真实，一旦有虚假，愿意承担责任，同时甲乙双方同意保留山东格力

公司或珠海总部直接与项目甲方核实此项目真实性的权利。

甲方：乙方：

联系电话：联系电话：

详细签字：签字：

盖章：盖章：

日期：日期：

【篇二】甲方:

第18页共78页

乙方:

主题：本合同由双方按下列条款签订，双方共同遵守执行：

1、商品名称、价格条件：

⑴商标价格/万元（人民币）

此价格为总包价即交钥匙工程，含：设备费、包装费、库管费、运输

费、安装费、保险费、调式费、首次电梯检测费、24个月免费保修

费及所有进口件的海关关税等各种费税；不含电梯卫视系统和电梯年

审时行政收费。

⑵工程名称：

2、商品规格：

3、交货地点：甲方工地现场。

4、交货期：电梯合同签定之后，乙方根据甲方建筑图，壹星期内制

作电梯施工图交给甲方。具体交货时间以甲方提前60天书面通知为

第19页共78页

准。

5、付款方式：所有由甲方按照本合同条款支付给乙方的付款均以人

民币计。

(1)、甲乙双方合同签定之日起七日内甲方向乙方支付合同总价的%

作为定金；

(2)、提货前凭提货通知单甲方向乙方支付合同总价的%；

(3)、安装完毕并经政府主管部门验收合格后七日内甲方向乙方支付

电梯合同总价的%,乙方收到该款项后立即办理电梯移交手续；

(4)、余款%作为质保金，保修期满支付清；

6、安装：

1、电梯设备的安装施工期：

(1)、当电梯设备到货，甲方土建工程具备安装条件后，由甲、乙双

方在安装开工前10天商定一个工程进度计划，以便相互配合如期完

工，但安装开工日期最晚不得超过设备到货后的1个月。

第20页共78页

(2)、甲乙双方初步拟定于日开始施工安装并于日安装调试正常，

并负责保证验收合格，领取准运证，投入正常使用，共计天，具体

安装开工时间以甲方书面通知为准。

(3)、乙方正式开始施工时间及中途因甲方原因影响施工，以双方代

表签字确认为准，即：安装验收时间为双方代表签字确认时间顺延。

2、安装包括安装设备所需的工作和交付设备前通常进行的测试和调

试。安装、测试及调试应当按照乙方的安装测试标准和国家标准进行。

安装单位为沃克斯电梯的安装单位或沃克斯电梯公司的直属分公司。

如其它公司安装则乙方违约，甲方将不支付安装费用，并从支付款中

扣除。

3、甲方责任及承担的费用：

⑴提供符合安装布置技术要求的电梯井道及机房电源，并排除积水、

污物，若有差错应及时修改。

⑵提供电梯施工期间的水、电消耗，其费用由乙方向土建承包商支

付。安装施工、照明、调试、运行的电源及水电费(安装用电源点应

离井道不超过20m,调试用电源点应离控制柜不超过5m)o

第21页共78页

⑶能满足一般防水的临时设备材料库房和相应的卸货堆场地。协助

乙方维护现场设备保护，负责土建结构误差的整改和设备与土建结合

部收口及土建填充工作。

(4)负责免费提供塔吊(如塔吊没拆除可以提供，塔吊只负责自身起吊

重量的货物，设备吊至适当位置)及电梯安装时搭井道脚手架用的钢

管、扣件。乙方自行搭设，负责电梯安装单位与其他土建施工单位交

叉作业的协调工作。

⑸提供器材，在乙方配合协助下安装闭路监控摄像系统及其它系统。

提供接地线拉至机房配电箱。

4、乙方责任及承担的项目：

⑴电梯设备到货后，在预计安装时间前负责派员前往工地检验每个

井道的土建安装条件，并依据合同规定的提供咨询服务。

⑵电梯设备的拆箱清点并负责电梯设备材料的保管。

⑶按照国家及地方安装规范和标准完成安装工作。

第22页共78页

(4)按照国家及地方安装调试规范和标准完成调试工作。

⑸遵守施工现场之有关规章制度并承担由此引起的各种罚款。

(6)向当地有关部门提出开工申报。

⑺负责安装及拆卸井道脚手架，完后运到指定地点。脚手架安装必

须牢固并符合安装要求。

(8)负责报送当地部门开工验收工作，保证验收合格。

(9)严格按照国家标准和沃克斯电梯有限公司内部质量标准制造和安

装，按合同规定的进度，科学管理精细施工。

(10)向甲方和总包提供施工方案，人员组织及施工进度计划。

(11)严管工程质量和施工安全，负责施工过程中的防火和安全作业,

以及设备和人身安全。

(12)负责承担自己员工的安全责任。因乙方原因引起自身人及他人安

全事故，由乙方全权负责并承担经济及法律责任。

第23页共78页

(13)认真做好施工期间的设备保护工作。

(14)自备安装和调试工具、仪器仪表，全面负责设备的安装和调试。

(15)所有电梯施工井道厅门及孔洞应设置防护栅栏及警示标志。

(16)提供并安装井道底坑内爬梯。

(17)提供井道照明和底坑检查用防水型电源插座。

(18)向甲方提供1套安装指导手册，1套维修保养手册。

5、安装验收：

(1)、电梯安装、调试工作完成后，甲方应按乙方通知，派代表会同

乙方根据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及国家有关电梯安

装标准验收电梯。

(2)、甲方应按当地电梯质检部门的有关规定协助乙方，对安装调试

完毕的电梯设备进行报验，因报验而发生的费用由乙方承担。

(3)、电梯产品未经合法验收并领取电梯准运证，甲方不可擅自使用，

第24页共78页

否则由此产生的一切后果由甲方自负。

(4)甲方根据工程进度和销售需要提前使用电梯，乙方必须派专人来

管理电梯的正常使用和运行。

7、设备

⑴设备到货时间为日到甲方现场，以甲方书面通知为准。

⑵乙方应当按照适合于公路/铁路/水路运输的要求和多次搬动对设

备进行包装并办理运输保险。

⑶设备所有权仅在乙方收到除尾款以外的全部合同款项后转移至甲

方。

(4)乙方保证按照国家标准用先进的科技和专有技术生产设备。

⑸质量保证期为当地质量技术监督部门验收合格之日起的二十四

(24)个月，但最迟不超过货到工地的三十(30)个月。在质量保证期内，

除国家规定的设备年检费由甲方负责，其余维保费用由乙方自理(甲

方使用不当或人为损坏除外)。质量保证期内电梯若发生由于乙方原

因(电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等)造成的任何故

第25页共78页

障，乙方应承担相应经济责任。甲方或使用人每发现一次故障或报修

一次故障(因乙方电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等

原因)，甲方可从尾款中扣除故障电梯总价的Oo3%,以此类推。乙

方同时应承担造成电梯故障可能引起的人身及财产损失。扣款超出尾

款总额时，甲方保留向乙方追诉的权力。

设备到货后的二周⑵内，甲方可以检验设备的装箱数量和包装状况

并书面通知乙方有关设备的装箱数量和包装状况的任何不符或瑕疵,

甲方检验没发现不符或瑕疵不等于

乙方提供的设备符合要求。如果设备在没有乙方代表在场时被打开,

则乙方对设备的灭失或损失不承担任何责任。

(6)如果甲方在质量保证期内发现设备的任何缺陷，甲方应在发现缺

陷后的十四天内以书面形式或记录形式通知乙方。乙方有权检验通知

的缺陷部分。如该缺陷被证实为制造原因或乙主其它原因引起，乙方

将修理或调换缺陷部分。被调换下来部分的所有权属于乙方。

8、质量保证：

⑴本合同规定的产品由乙方安排安装，乙方检验合格，甲方接收后，

除甲方使用不当、人为损坏和人力不可抗力因素外，由乙方免费保修

第26页共78页

24个月。若乙方未能及时保修，由此引起的费用由乙方承担。

9、异议索赔：

产品品质由工程所在地质量技术监督局检验，如因乙方原因不符合此

合同规格，乙方负责回修工作，经过乙方回修工作仍不符合的，则甲

方有权向乙方索赔。

10、违约责任：

⑴除不可抗力原因外，如果乙方不能按时交付设备，乙方应向甲方

支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一（1）周（不足一周的按一周

计），违约金为延误部分合同金额的百分之零点五（0。5%）。此违约金

不得超过延误部分合同金额的百分之五（5%）。如果延期造成甲方不能

按时交房，乙方应承担由此产生的延期交房经济赔偿。

⑵任何一方对由于不可抗力所产生的任何结果（包括损失和延期交

货）不承担责任。受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽

快通知对方，并于事故发生后十四

（14）天内将事故发生地的有关*出具的证明文件用航空信（或任何更

快的方法）寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故持续十周以上，双

第27页共78页

方应通过友好协商修改本合同的条款o

⑶本合同生效后，若甲方中途退货、或因甲方行为人过错而使本合

同终止履行时，乙方除不向甲方退回定金外，还应赔偿乙方30%的违

约金。

其它：

①所有电梯必须满足本项目及政府规定的消防要求。

②多方通话代替三方通话，并有按键向安防中心报警。

③本电梯的使用不受温度变化，在温差条件下能正常使用。

11、仲裁：

如双方因合同执行过程中发生争议，应通过友好协商方式解决，如经

过协商不能达成协议，可将争议提交合同签署地仲裁委处理。经仲裁

做出的最终裁决对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

12、在电梯安装完毕后一个月内必须进行官方验收，若因甲方或业主

方或总承包单位的原因，不能进行验收或验收不合格的，则原付款条

第28页共78页

件在验收合格后应付的款项，须在安装完毕后一个月内付清。同时免

费维保期也相应从电梯安装完毕一个月后起计算。

13、本合同附件是本合同的有效组成部分，本合同生效后，甲乙双方

任何一方提出变更或解除合同的，均按《中华人民共和国合同法》办

理。

14、有关开工申报，官方竣工检验手续及费用均由乙方负责，电梯卫

士系统安装费及使用费由甲方负责，乙方协助甲方办理。

15、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份具有同样的法律效力。

16、本合同未尽事宜，由双方友好解决。

17、此价格不随市场价格的变化而有所改变。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年—月—日年—月—日

第29页共78页

【篇三】买方：（以下简称甲方）

卖方：（以下简称乙方）

经甲、乙双方充分友好协商，就购买项目特订立本合同,

以便共同遵守。

一、设备的名称、规格型号、数量、价格

二、合同价格

设备总价为人民币（大写）：

总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料

费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金。

本合同总金额不得做任何变更与调整。

三、合同生效

第30页共78页

本合同经双方签字后生效。

四、付款方式

货物验收合格，设备安装、调试运转正常。甲方向乙方支付合同总价

100%货款。

五、交货、包装与验收

lo交货地点：按甲方指定的地点。

2O交货时间：合同生效后日内。

3。乙方将货物一次运至交货地点。并于货名称、型号、数量、外形

尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知甲方。

4。设备包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受损伤，

由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

5o设备由乙方负责送到施工现场，由乙方负责运输、卸车。

6o设备到达现场，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲

第31页共78页

方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对货物进行清点验收,

并签字确认。若发现货物与装箱单不符，乙方负责补齐或收回。如乙

方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，乙

方应认可并负责解决。

乙方负责设备安装及调试，直至设备正常运行。最终验收在此之

7O

后进行。如设备不能通过验收，乙方应退货，退还甲方所有金额。

8。乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及

易损件。

六、产品质量保证与售后服务

lo乙方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验，材料及零

部件均为全新未用过的，且符合本合同附件中规定。以确保产品质量。

设备须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂。

乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括：基本原理，操

2O

作使用和维修保养。

3。设备投入正常运行后，乙方应定期回访使用方。

第32页共78页

4。乙方应在附件中明确售后服务内容、响应时间、范围、方式、收

费标准等，并进行其他售后服务工作。

七、责任与义务

lo在设备安装调试时，如乙方提出，甲方应为乙方人员的饮食提供

方便，其费用由乙方自理。

八、违约责任

lo乙方不能按期交货，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期

违约金，每日按合同总价的0。3%金额计¥元计算。

2。甲方延期付款时（正当拒付除外）。应向乙方支付该此延付款数额

的延期违约金，每日按该此延期付款额的0。3%金额计算，支付款办

理期为10个工作日。

3o双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规

定。

九、合同的解除和变更

第33页共78页

Io当合同一方要求变更或解除合同时一，在新协议未达成前，原合同

仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日

内给与答复，逾期未答复则视为已同意。

2O如乙方要求变更或解除合同，所造成的损失由乙方负责。

本合同一式份，其中正本份，副本份，

都具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

委托代表人（签字）：委托代表人（签字）:

—年月日年月

________日

20__（请自填）年安装采购合同样本

经甲、乙双方充分友好协商，就购买项目特订立本合同，以便共同遵

守。为大家提供《20」（请自填）年安装采购合同样本》，欢迎阅读。

第34页共78页

【篇一】

签订地点：

合同编号：

甲方（需方）乙方（供方）

甲方根据实际需要，就向乙方采购格力空调用于办公室一事，经双方

友好协商，达成如下协议：

一、甲方采购产品的型号、数量、单价、金额和安装时间：

如在约定安装时间内，因甲方原因造成不能安装调试完毕，双方同意

按实际完成安装数量、金额执行本合同，如在约定安装时间内甲方需

调整型号数量，乙方应予以配合；新增型号、单价另议。超过约定安

装时间后，甲方要求继续履行剩余安装合同的，若乙方价格上涨，按

照涨价后价格计算。若在本合同执行中乙方发现甲方采购用途及安装

地点与本合同内容不符，视为甲方违约，乙方有权终止合同，并有权

向甲方收取违约金。

第35页共78页

二、产品的运输方式和费用负担：汽运。

三、风险责任承担：货物到达甲方安装地前，风险责任由乙方承担。

货物自到达甲方安装地后，风险责任由甲方承担。四、安装地点：。

五、产品安装调试：

(1)由乙方免费安装调试；

(2)甲方为乙方提供电源、场地等设施供乙方安装调试使用，以配

合乙方安装调试。

六、其他费用：

(1)分体室内机连接电源插座、柜机室内机连接电源所必须用的空

气开关等费用均由甲方承担。

(2)甲方特殊要求的支架、护网等材料及制作费用约定为甲方承担。

(3)配管加长、附件增加(超出原厂包装配置)部分费用由甲方承

担。

七、设备验收：双方约定验收时间期限为乙方安装调试完毕、通知甲

第36页共78页

方对设备进行验收之日起十五日内由甲方验收完毕。逾期视同验收合

格。

八、结算方式及期限：。甲方付款逾期十日视为违约。九、包修期限：

按照国家三包法及厂家保修规定。

十、违约责任：

十一、合同纠纷解决方式：

十二、本合同一式肆份，其中甲方保留壹份，乙方保留壹份，厂家保

留贰份。

十三、其他约定：甲乙双方保证工程真实及合同签订数量、安装地址

的真实，一旦有虚假，愿意承担责任，同时甲乙双方同意保留山东格

力公司或珠海总部直接与项目甲方核实此项目真实性的权利。

甲方：乙方：

联系电话：联系电话：

详细签字：签字:

第37页共78页

盖章：盖章:

日期：日期：

【篇二】

甲方：

乙方：

主题：本合同由双方按下列条款签订，双方共同遵守执行：

1、商品名称、价格条件：

(1)商标价格/万元(人民币)

此价格为总包价即交钥匙工程，含：设备费、包装费、库管费、运输

费、安装费、保险费、调式费、首次电梯检测费、24个月免费保修

费及所有进口件的海关关税等各种费税；不含电梯卫视系统和电梯年

审时行政收费。

第38页共78页

⑵工程名称:

2^商品规格：

3、交货地点：甲方工地现场。

4、交货期：电梯合同签定之后，乙方根据甲方建筑图，壹星期内制

作电梯施工图交给甲方。具体交货时间以甲方提前60天书面通知为

准。

5、付款方式：所有由甲方按照本合同条款支付给乙方的付款均以人

民币计。

(1)、甲乙双方合同签定之日起七日内甲方向乙方支付合同总价的%

作为定金；

(2)、提货前凭提货通知单甲方向乙方支付合同总价的％；

(3)、安装完毕并经政府主管部门验收合格后七日内甲方向乙方支付

电梯合同总价的%,乙方收到该款项后立即办理电梯移交手续；

(4)、余款%作为质保金，保修期满支付清;

第39页共78页

6、安装:

1、电梯设备的安装施工期：

(1)、当电梯设备到货，甲方土建工程具备安装条件后，由甲、乙双

方在安装开工前10天商定一个工程进度计划，以便相互配合如期完

工，但安装开工日期最晚不得超过设备到货后的1个月。

(2)、甲乙双方初步拟定于日开始施工安装并于日安装调试正常，并

负责保证验收合格，领取准运证，投入正常使用，共计天，具体安装

开工时间以甲方书面通知为准。

(3)、乙方正式开始施工时间及中途因甲方原因影响施工，以双方代

表签字确认为准，即：安装验收时间为双方代表签字确认时间顺延。

2、安装包括安装设备所需的工作和交付设备前通常进行的测试和调

试。安装、测试及调试应当按照乙方的安装测试标准和国家标准进行。

安装单位为沃克斯电梯的安装单位或沃克斯电梯公司的直属分公司。

如其它公司安装则乙方违约，甲方将不支付安装费用，并从支付款中

扣除。

第40页共78页

3、甲方责任及承担的费用:

⑴提供符合安装布置技术要求的电梯井道及机房电源，并排除积水、

污物，若有差错应及时修改。

⑵提供电梯施工期间的水、电消耗，其费用由乙方向土建承包商支

付。安装施工、照明、调试、运行的电源及水电费（安装用电源点应

离井道不超过20m,调试用电源点应离控制柜不超过5m）o

⑶能满足一般防水的临时设备材料库房和相应的卸货堆场地。协助

乙方维护现场设备保护，负责土建结构误差的整改和设备与土建结合

部收口及土建填充工作。

（4）负责免费提供塔吊（如塔吊没拆除可以提供，塔吊只负责自身起吊

重量的货物，设备吊至适当位置）及电梯安装时搭井道脚手架用的钢

管、扣件。乙方自行搭设，负责电梯安装单位与其他土建施工单位交

叉作业的协调工作。

⑸提供器材，在乙方配合协助下安装闭路监控摄像系统及其它系统。

提供接地线拉至机房配电箱。

4、乙方责任及承担的项目:

第41页共78页

⑴电梯设备到货后，在预计安装时间前负责派员前往工地检验每个

井道的土建安装条件，并依据合同规定的提供咨询服务。

⑵电梯设备的拆箱清点并负责电梯设备材料的保管。

⑶按照国家及地方安装规范和标准完成安装工作。

(4)按照国家及地方安装调试规范和标准完成调试工作。

⑸遵守施工现场之有关规章制度并承担由此引起的各种罚款。

(6)向当地有关部门提出开工申报。

⑺负责安装及拆卸井道脚手架，完后运到指定地点。脚手架安装必

须牢固并符合安装要求。

(8)负责报送当地部门开工验收工作，保证验收合格。

(9)严格按照国家标准和沃克斯电梯有限公司内部质量标准制造和安

装，按合同规定的进度，科学管理精细施工。

第42页共78页

(10)向甲方和总包提供施工方案，人员组织及施工进度计划。

(11)严管工程质量和施工安全，负责施工过程中的防火和安全作业,

以及设备和人身安全。

(12)负责承担自己员工的安全责任。因乙方原因引起自身人及他人安

全事故，由乙方全权负责并承担经济及法律责任。

(13)认真做好施工期间的设备保护工作。

(14)自备安装和调试工具、仪器仪表，全面负责设备的安装和调试。

(15)所有电梯施工井道厅门及孔洞应设置防护栅栏及警示标志。

(16)提供并安装井道底坑内爬梯。

(17)提供井道照明和底坑检查用防水型电源插座。

(18)向甲方提供1套安装指导手册，1套维修保养手册。

5、安装验收：

第43页共78页

(1)、电梯安装、调试工作完成后，甲方应按乙方通知，派代表会同

乙方根据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及国家有关电梯安

装标准验收电梯。

(2)、甲方应按当地电梯质检部门的有关规定协助乙方，对安装调试

完毕的电梯设备进行报验，因报验而发生的费用由乙方承担。

(3)、电梯产品未经合法验收并领取电梯准运证，甲方不可擅自使用，

否则由此产生的一切后果由甲方自负。

(4)甲方根据工程进度和销售需要提前使用电梯，乙方必须派专人来

管理电梯的正常使用和运行。

7、设备

⑴设备到货时间为日到甲方现场，以甲方书面通知为准。

⑵乙方应当按照适合于公路/铁路/水路运输的要求和多次搬动对设

备进行包装并办理运输保险。

⑶设备所有权仅在乙方收到除尾款以外的全部合同款项后转移至甲

方。

第44页共78页

(4)乙方保证按照国家标准用先进的科技和专有技术生产设备。

⑸质量保证期为当地质量技术监督部门验收合格之日起的二十四

(24)个月，但最迟不超过货到工地的三十(30)个月。在质量保证期内,

除国家规定的设备年检费由甲方负责，其余维保费用由乙方自理(甲

方使用不当或人为损坏除外)。质量保证期内电梯若发生由于乙方原

因(电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等)造成的任何故

障，乙方应承担相应经济责任。甲方或使用人每发现一次故障或报修

一次故障(因乙方电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等

原因)，甲方可从尾款中扣除故障电梯总价的0o3%,以此类推。乙

方同时应承担造成电梯故障可能引起的人身及财产损失。扣款超出尾

款总额时，甲方保留向乙方追诉的权力。

设备到货后的二周⑵内，甲方可以检验设备的装箱数量和包装状况

并书面通知乙方有关设备的装箱数量和包装状况的任何不符或瑕疵,

甲方检验没发现不符或瑕疵不等于

乙方提供的设备符合要求。如果设备在没有乙方代表在场时被打开,

则乙方对设备的灭失或损失不承担任何责任。

(6)如果甲方在质量保证期内发现设备的任何缺陷，甲方应在发现缺

第45页共78页

陷后的十四天内以书面形式或记录形式通知乙方。乙方有权检验通知

的缺陷部分。如该缺陷被证实为制造原因或乙主其它原因引起，乙方

将修理或调换缺陷部分。被调换下来部分的所有权属于乙方。

8、质量保证：

（1）本合同规定的产品由乙方安排安装，乙方检验合格，甲方接收后，

除甲方使用不当、人为损坏和人力不可抗力因素外，由乙方免费保修

24个月。若乙方未能及时保修，由此引起的费用由乙方承担。

9、异议索赔：

产品品质由工程所在地质量技术监督局检验，如因乙方原因不符合此

合同规格，乙方负责回修工作，经过乙方回修工作仍不符合的，则甲

方有权向乙方索赔。

10、违约责任：

⑴除不可抗力原因外，如果乙方不能按时交付设备，乙方应向甲方

支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一（1）周（不足一周的按一周

计），违约金为延误部分合同金额的百分之零点五（0。5%）。此违约金

不得超过延误部分合同金额的百分之五（5%）o如果延期造成甲方不能

第46页共78页

按时交房，乙方应承担由此产生的延期交房经济赔偿。

⑵任何一方对由于不可抗力所产生的任何结果（包括损失和延期交

货）不承担责任。受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽

快通知对方，并于事故发生后十四

（14）天内将事故发生地的有关*出具的证明文件用航空信（或任何更

快的方法）寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故持续十周以上，双

方应通过友好协商修改本合同的条款。

⑶本合同生效后，若甲方中途退货、或因甲方行为人过错而使本合

同终止履行时，乙方除不向甲方退回定金外，还应赔偿乙方30%的违

约金。

其它：

①所有电梯必须满足本项目及政府规定的消防要求。

②多方通话代替三方通话，并有按键向安防中心报警。

③本电梯的使用不受温度变化，在温差条件下能正常使用。

第47页共78页

11、仲裁:

如双方因合同执行过程中发生争议，应通过友好协商方式解决，如经

过协商不能达成协议，可将争议提交合同签署地仲裁委处理。经仲裁

做出的最终裁决对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

12、在电梯安装完毕后一个月内必须进行官方验收，若因甲方或业主

方或总承包单位的原因，不能进行验收或验收不合格的，则原付款条

件在验收合格后应付的款项，须在安装完毕后一个月内付清。同时免

费维保期也相应从电梯安装完毕一个月后起计算。

13、本合同附件是本合同的有效组成部分，本合同生效后，甲乙双方

任何一方提出变更或解除合同的，均按《中华人民共和国合同法》办

理。

14、有关开工申报，官方竣工检验手续及费用均由乙方负责，电梯卫

士系统安装费及使用费由甲方负责，乙方协助甲方办理。

15、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份具有同样的法律效力。

16、本合同未尽事宜，由双方友好解决。

第48页共78页

17、此价格不随市场价格的变化而有所改变。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年—月—日年—月—日

采购合同范本：委托采购合同

这篇采购合同范本：委托采购合同是由整理提供的，请大家参考！采

购合同范本：委托采购合同

委托方（以下简称甲方）：

受托方（以下简称乙方）：

乙方受房主委托出售位于的房产。房屋所有权证号甲方自愿购买以上

房产并向乙方交纳定金人民币（大写）

（小写）元。双方在平等自愿，等价有偿的基础上，就该房屋买卖订立

本合同。

第一条、房屋建筑面积为平方米。

第49页共78页

第二条、双方同意上述房屋售价为人民币（大写）元整（小写）元整。

甲方同意按双方签订的付款方式如期将购房全款当面交付乙方或按

乙方书面指定其他方式交付。甲方所支付的定金在甲方最后一次付款

时转为购房款。

第三条、甲方如未按本合同付款方式规定的时间付款，乙方有权向甲

方追索违约金。违约金自本合同约定的付款期限第二日起至实际付款

之日止，每延迟一日甲方按延迟交付价款的百分之一，向乙方支付延

期违约金，逾期超过日（遇法定节假日顺延）甲方仍未付款的，乙方有

权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效，定金

乙方不予返还。

第四条、双方在签订本合同后工作日内，持本合同和相关证件共同到

房地产交易管理部门办理产权过户手续并按规定交纳有关税费。房屋

产权立契过户及产权转移手续中所发生相关费用及该房屋买卖代理

费用由方支付，如甲方需贷款服务产生费用由甲方承担。

第五条、付款方式：

•委托培训合同•审计鉴定合同•委托投资合同•委托书

第50页共78页

第六条、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决。协商不能解

决的，经双方同意按以下第种（大写）方式解决纠纷。

移交仲裁委员会仲裁。任何一方均可向房地产所在地人民法院提起

诉讼。第七条、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。本合同的

附件和双方签订的补充协议为本合同不可分割的组成部分，具有同等

法律效力。

第八条、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。

补充：

甲方（签章）：乙方（签章）：身份证号：资质证号：地址：地址：联

系电话：联系电话：邮政编码：邮政编码：代理人：经纪人：联系电

话：签约日期：签约日期：

采购合同：标准采购合同范本

出卖人（甲方）：买受人（乙方）：第一条产品

甲方提供的产品当符合以下要求：L产品名称：2.商标：

规格/型号/等级:原产地:_________生产厂家：

3.交易数量：吨合理磅差以及损耗范围：

4.单价：元/吨总价款：5.质量:

整体质量、性能应当达到的标准，采用以下第项（1）按照

第51页共78页

国家强制标准或者指导标准：执行b.按照国际通用标准：

执行C.按照行业标准：执行d.按照封存的样

品标准执行e.协商约定质量达到以下水平：o5.产品含

矿量以及花色含%含%……花色:o6.安

全性能对环境的影响：对使用、加工人的影响：

安全标识：……7.包装方式防潮要求：防晒要

求：抗震要求：防灰尘要求：防霉要

求：防锈要求：防腐蚀要求：外包装

标识要要求：……第二条运输运输办理方：

运输费用负担方：运输方式：始发地点：

到货地点：承运人：第三条交付双

方按照以下第种方式完成交付1.甲方将货物交付第一承

运人并取得提取货物的单证，甲方将提取货物的单证交付乙方则交付

完成。2.乙方收到货物并且验收完毕则交付完成。3.乙方自己提货，

提货装车（船）完成则交付完成。4.除以上方式外的其他方式，约

定为：甲方当于年月日前完成交付。

第四条风险转移货物毁损灭失的风险交付前由甲方负担，交付后由

乙方负担。该风险的负担不影响违约责任和产品侵权责任的主张。第

五条所有权的转移所有权的转移遵照以下第项执行1.货

物交付后所有权即转移至乙方2.货款完全结清前甲方保留对相当于

未结清的货款价值的货物所有权，具体执行办法另行协商。第六条

检验自货物交付后的日内完成检验，若对质量有异议乙方

第52页共78页

应当在日内向甲方书面提出，并且妥善保管质量瑕疵货物,

等待协商处理。检验人：检验技术手段：检验方

法：检验合格的标准：第七条产品不合要求的

补救措施经检验，若产品质量合格率为%以上则甲方对不合

格产品可以采取以下补救措施：要求退货、要求更换，费用由

方负担；经检验，若产品质量合格率为%以下则

乙方享有对整个合同或者不合格部分的解除权，乙方仅解除不合格部

分的，合同其余部分有效。第八条货款支付支付方式：

（可以约定使用银行转帐、支票、本票、汇票、现款等方式）支付条

件：（可以约定付款的条件以防范风险）支付时间或者期

限：支付地点：第九条担保乙方于

年月日前支付定金_________元。其他担保另立

合同……第十条责任甲方履行不能应当承担的责任：甲

方迟延交货应当承担的责任：甲方履行瑕疵应当承担的责

任：其他违约责任。乙方履行不能承担的责任：

乙方迟延受领应当承担的责任：乙方瑕疵履行应当承担的

责任：乙方迟延交付货款应当承担的责任：其他

违约责任。因产品引起的侵权责任的承担依法律规定第十一条免责

条款当出现以下情形时甲方免除相应违约或者侵权责任情形

a免除责任：情形b免除责任：

……当出现以下情形时乙方免除相应违约或者侵权责任情

形a免除责任：情形b免除责任：

第53页共78页

-……第十二条本合同项下的各项债权债务未经对方同意

均不得转让给第三人，否则对方可以直接解除合同。第十三条本合

同中关于产品本身以及其使用的技术方面的专用词汇的解释由甲方

出具附件专门解释。附件在本合同签署之前确定并为本合同的一部分。

第十四条由方于前对产品向保险公

司办理_________保险，保险费由方负担。第十五条依据法律规定

本合同经_________审查批准后生效，由方于年

月日前向提出申请，批准之日即生效。

依据法律规定本合同不需经过国家行政审批则本合同生效采以下第

种方式：1.抵押人和甲方签字盖章则生效。2.本合同自

向公证处公证后生效。公证费由方承担。3.本

合同自年月日生效。4.本合同自

（附某一种或者多种条件）成就时生效。本合同一式

份，当事人各方各执一份，经公证的公证机关执一份，各

分均具有相同的法律效力。第十六条甲方应于提交以下

单据：L提货单2.发票（VAT）3.出厂检验合格证明4.其他单据

乙方应于提交以下单据：L汇票'本票'支票'信用证'转帐

凭单2.……第十七条保护商业秘密约定……第十八条若因本合

同发生争议经协商不成，选择以下第种方式解决。1.向

仲裁委员会申请仲裁，仲裁费用由负担。2.向

人民法院起诉。第十九条本合同签订地点是：

甲方（公章或者私章、手印）：乙方（公章或者私章、手

第54页共78页

印）：住所：住所：开户行：

开户行:开户行帐号:开户行帐号：

法定代表人：法定代表人:联系电话:

联系电话：授权代理人：授权代

理人：身份证号码：身份证号码：

签约时间（以最后签字盖章的为准）：

药品采购合同：采购合同范本

本文是为大家整理的关于《药品采购合同：采购合同范本》的文章，

希望大家能够喜欢！药品采购合同：采购合同范本

合同编号：买方：卖方：日期：

合同内容合同总金额（元）合同附件数量招标代理服

务费（元）备注总金额（大写）（币种：人民币）鉴

于招标人为获得临床需要使