桥梁施工合同完整版乙方中介优先

桥梁施工合同完整版乙方中介优先桥梁施工合同完整版乙方中介优先桥梁施工合同完整版乙方中介优先桥梁施工合同完整版乙方中介优先合同编号：_______一、工程概况1.1工程名称：_______桥梁工程1.2工程地点：_______1.3工程范围：包括但不限于桥梁主体结构、附属设施、排水系统、照明系统等施工内容。1.4工程质量：按照国家和行业现行标准执行，确保达到优良等级。1.5工程期限：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。二、合同价款2.1合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2付款方式：（1）预付款：合同签订后_______个工作日内，业主支付给承包商合同总价款的_______%作为预付款。（2）进度款：根据工程进度，业主按月支付已完成工程量的_______%。（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后，业主支付至合同总价款的_______%。（4）质保金：工程竣工验收合格满_______年后，业主支付剩余的_______%作为质保金。三、双方权利和义务3.1业主权利和义务：（1）提供施工场地，确保场地达到施工要求。（2）办理相关施工手续，协调政府部门及相关部门。（3）对工程质量和进度进行监督、检查。（4）按照约定支付合同价款。3.2承包商权利和义务：（1）按照设计方案、施工图纸和合同要求组织施工。（2）确保工程质量和安全，对施工现场进行管理。（3）按照约定完成工程进度，确保工程按时竣工。（4）接受业主及相关部门的监督、检查。四、违约责任4.1业主违约：（1）未能按照约定支付合同价款，应向承包商支付违约金，违约金计算方法为：延迟支付金额×_______%×延迟天数。（2）未能按照约定提供施工场地或办理相关手续，导致工程延期，应承担相应责任。4.2承包商违约：（1）工程质量不符合约定，应无条件返工，直至达到合同要求。（2）工程进度延误，应向业主支付违约金，违约金计算方法为：合同总价款×_______%×延误天数。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、合同效力6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，合同附件、补充协议等均为本合同不可分割的部分，具有同等法律效力。6.2本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：______________==本合同更广泛的场景，特设场景及条款==一、五种特殊的应用场合及注意事项1.农村桥梁建设应用场合：在农村地区修建小桥，方便村民出行。注意事项：合同中关于工程期限的条款，需考虑到农村施工可能受天气、节假日等因素影响，适当放宽工程期限。同时，预付款的比例可以适当降低，减轻业主的经济压力。2.城市跨河大桥建设应用场合：在城市繁华地段修建跨河大桥，缓解交通压力。注意事项：合同中关于工程质量的条款，需要更加严格，确保大桥安全。同时，考虑到城市施工可能对周边居民生活产生影响，合同中应增加施工期间的环保措施，减少噪音、扬尘等污染。3.旅游区景观桥建设应用场合：在旅游区修建景观桥，提升景区品质。注意事项：合同中关于工程设计的条款，需要强调景观桥的美观性。同时，考虑到旅游区的特殊环境，施工期间要尽量减少对景区环境的影响，确保游客的正常游览。4.公路桥梁改造工程应用场合：对既有公路桥梁进行改造，提高通行能力。注意事项：合同中关于工程进度的条款，需要考虑到施工期间可能对交通造成的影响，提前制定交通疏导方案。同时，施工过程中要确保既有桥梁的安全，避免发生意外事故。5.铁路桥梁建设应用场合：新建铁路桥梁，完善铁路网络。注意事项：合同中关于工程质量的条款，要更加严格，确保铁路桥梁的安全。同时，考虑到铁路桥梁的特殊性，施工过程中要严格遵守铁路施工相关规定，确保铁路运营安全。二、实际操作过程中可能遇到的问题及解决办法1.施工期间遇到恶劣天气，影响工程进度。解决办法：在合同中约定恶劣天气应对措施，如延长工程期限、调整施工计划等。2.施工过程中，周边居民投诉施工噪音、扬尘等问题。解决办法：在合同中增加环保措施条款，确保施工过程中的环保措施得到落实。同时，加强与周边居民的沟通，及时解决问题。3.工程验收时，业主对工程质量不满意。解决办法：在合同中明确工程质量标准，确保施工过程中严格按照标准执行。同时，加强工程监理，确保工程质量达到约定标准。4.施工过程中，发生意外事故，导致工程延期。解决办法：在合同中增加风险防范条款，明确双方在意外事故发生时的责任。同时，购买相应的保险，降低风险。三、原始合同所需的详细附件1.工程设计方案：包括桥梁设计图纸、主要结构及材料说明等。2.工程量清单：详细列出工程所需的各种材料、设备、人工等费用。3.工程进度计划：明确各阶段施工时间、工程量及验收标准。4.环保措施方案：包括施工期间的噪音、扬尘治理措施等。5.风险防范措施：包括意外事故应急预案、保险购买等。6.工程验收标准：明确工程质量要求及验收流程。7.双方营业执照、资质证书复印件：确保双方具备相应的施工、承包资格。8.双方授权代表联系明：确保签订合同的代表具有合法授权。9.其他相关文件：如施工许可、安全许可等。在签订桥梁施工合同过程中，要充分考虑各种可能遇到的问题，并在合同中约定相应的解决办法。同时，确保合同附件齐全，为合同的顺利履行提供有力保障。在实际操作过程中，双方要遵循合同约定，诚实守信，共同推进工程进展，确保工程质量和安全。施工合同来一套，条款内容要记牢。甲方乙方要分明，工程概况要搞清。桥梁建在啥地方，工程范围别漏项。质量标准要达标，优良等级才算行。工期长短要合适，进度付款别着急。预付款项要给够，按月进度慢慢走。验收合格再付款，质保金要留一手。双方权利和义务，白纸黑字写清楚。甲方供地办手续，乙方施工要按图。监督检查不能少，质量和安全都要保。违约责任要承担，延迟付款要罚款。工程延误要赔偿，质量问题