简易工程施工合同

简易工程施工合同合同编号：_______名称：____________________地质：____________________名称：____________________地质：____________________鉴于业主拟对位于_______的工程进行施工，承包商愿意承担该工程的施工任务，双方经充分协商，一致同意按照本合同约定的条款和条件，进行工程施工。第一条工程范围及内容（1）____________________；（2）____________________；（3）____________________。1.2工程内容：承包商应按照业主提供的施工图纸、技术规范及要求进行施工，并确保工程质量符合国家相关标准和规范。第二条工程质量及验收2.1工程质量：承包商应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到业主的要求。2.2工程验收：工程完成后，承包商应向业主提出验收申请。业主应在收到验收申请后____个工作日内组织验收。验收合格后，业主应出具验收合格证明。第三条工程期限3.1工程期限：本工程自____年____月____日开始施工，预计于____年____月____日竣工。3.2工期延误：如因不可抗力等特殊情况导致工期延误，双方应协商确定相应延长工期。如因承包商原因导致工期延误，承包商应承担违约责任。第四条工程价款及支付4.1工程价款：本工程的总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。（1）预付款：在合同签订后____个工作日内，业主支付承包商工程价款的____%作为预付款；（2）进度款：根据工程进度，业主应按月支付承包商已完成的工程量的____%的进度款；（3）尾款：工程验收合格后____个工作日内，业主支付承包商剩余的工程价款。第五条违约责任5.1业主违约：如业主未能按照约定支付工程价款，应向承包商支付违约金，违约金计算方式为：逾期支付金额×逾期天数×____%。5.2承包商违约：如承包商未能按照约定完成工程，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：逾期天数×合同总价款的____%。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。第七条其他条款7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格并结清全部工程价款之日止。甲方（业主）：____________________乙方（承包商）：____________________签订日期：____________________==本合同更广泛的场景，特设场景及条款==一、五种特殊的应用场合及注意事项1.农村自建房应用场合：农村自建房是农民朋友们改善居住条件的重要途径。在此场合下，简易工程施工合同可确保建房过程顺利进行。注意事项：在农村自建房中，要特别注意土地使用权的合法性和施工过程中的安全环保问题。在合同中明确约定土地使用权的归属和施工过程中的环保措施，确保工程顺利进行。2.小区绿化工程应用场合：小区绿化工程关系到居民的生活环境，通过签订简易工程施工合同，可以确保绿化工程的质量和进度。注意事项：在此场合下，要关注绿化植物的选材和施工过程中的养护问题。在合同中明确约定绿化植物的种类、数量以及施工过程中的养护责任，确保绿化工程达到预期效果。3.家庭装修应用场合：家庭装修是提高居住舒适度的关键环节。通过签订简易工程施工合同，可以确保装修工程的顺利进行。注意事项：在家庭装修中，要关注装修材料的质量和施工过程中的噪音、粉尘污染等问题。在合同中明确约定装修材料的标准、施工时间以及施工过程中的环保措施，确保装修工程的质量和进度。4.道路维修应用场合：道路维修关系到交通安全和市民出行。通过签订简易工程施工合同，可以确保道路维修工程的顺利进行。注意事项：在此场合下，要关注道路维修工程的施工期限和施工过程中的交通疏导问题。在合同中明确约定施工期限和交通疏导措施，确保道路维修工程对市民出行的影响降到最低。5.民办学校建设应用场合：民办学校建设是教育事业的重要组成部分。通过签订简易工程施工合同，可以确保学校建设项目的顺利进行。注意事项：在此场合下，要关注学校建设项目的教育功能和施工过程中的安全问题。在合同中明确约定学校建设项目的教育功能需求和安全施工措施，确保学校建设项目达到预期目标。二、实际操作过程中可能遇到的问题及解决办法1.工期延误问题：在实际操作过程中，可能会遇到工期延误的问题，影响工程进度。解决办法：在合同中明确约定工期延误的责任和赔偿措施，如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决；如因承包商原因导致工期延误，承包商应承担违约责任。2.工程质量不合格问题：在实际操作过程中，可能会遇到工程质量不合格的问题，影响工程的使用寿命和安全性。解决办法：在合同中明确约定工程质量的标准和验收流程，确保工程质量符合国家相关标准和规范。如工程质量不合格，业主有权要求承包商进行整改，直至达到合同约定的质量标准。3.工程款项支付纠纷问题：在实际操作过程中，可能会遇到工程款项支付纠纷，影响工程的顺利进行。解决办法：在合同中明确约定工程价款的支付方式和时间，如预付款、进度款和尾款等。同时，明确违约责任，如业主未能按照约定支付工程价款，应向承包商支付违约金。三、原始合同所需的详细附件1.施工图纸：包括工程的平面图、立面图、剖面图等，用于指导施工。2.技术规范：包括工程所采用的技术标准、施工工艺、材料要求等，用于保证工程质量。3.工程量清单：详细列出工程所需的材料、设备、人工等，用于计算工程价款。4.验收标准：明确工程验收的质量标准和流程，用于确保工程质量。5.违约责任条款：明确双方在合同履行过程中的违约责任和赔偿措施，用于约束双方履行合同义务。6.争议解决方式：明确双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式，如友好协商、诉讼等。7.其他补充协议：根据实际情况，双方可就特殊条款进行补充约定，以完善合同内容。在签订简易工程施工合同过程中，要充分考虑各种应用场合的特殊需求，注意合同条款的严谨性和可操作性。在实际操作过程中，要关注工期、质量和款项支付等问题，确保工程顺利进行。同时，准备好相关附件，为合同的履行提供有力支持。施工合同来帮忙，工程质量有保障。自建房，绿化带，民办学校都能盖。农村城市都能用，简单易懂又实用。工期延误别发愁，合同里面写清楚。天气原因可协商，承包商要负责任。工程质量高标准，验收合格才算好。不合格就整改，直到满意为止步。款项支付要分明，预付款和进度款。尾款等验收后，按时支付别拖欠。违约责任要承担，业主赔款要按时。