(室外工程)劳务施工承包合同

(室外工程)劳务施工承包合同合同编号：_______名称：_______地质：_______联系方式：_______名称：_______地质：_______联系方式：_______第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程范围：包括但不限于_______、_______、_______等工作内容。第二条承包商义务2.1承包商应按照业主提供的施工图纸、施工方案及有关技术文件进行施工。2.2承包商应确保其施工人员具备相应的专业技能和资质，且在施工过程中遵守相关法律法规、行业标准和规范。2.3承包商应按照业主的要求提供施工所需的设备、工具、材料等。2.4承包商应确保施工过程中的安全，并采取必要的安全防护措施。2.5承包商应按照业主的要求及时完成施工任务，并确保施工质量符合约定的标准。第三条业主义务3.1业主应及时向承包商提供施工图纸、施工方案及有关技术文件。3.2业主应确保施工场地的平整、通水、通电等基本条件。3.3业主应按照约定的付款方式及时向承包商支付合同款项。3.4业主应对承包商的施工过程进行监督，并提出合理的建议和意见。第四条合同价款4.1双方确认，本合同的总价款为人民币_______元（大写：_______元整）。（1）预付款：合同签订后_______个工作日内，业主支付承包商合同价款的_______%作为预付款；（2）进度款：承包商完成相应工程量后，业主根据实际完成的工程量支付相应的进度款；（3）尾款：工程全部完工并验收合格后_______个工作日内，业主支付承包商剩余的合同价款。第五条工期5.1工程的开工日期为_______，竣工日期为_______。5.2如遇不可抗力等因素导致工期延误，双方应及时协商解决，并相应延长工期。第六条工程变更6.1在施工过程中，如业主需要对工程进行变更，应提前通知承包商，并签订书面变更协议。6.2工程变更可能导致合同价款和工期的调整，双方应根据实际情况协商确定。第七条违约责任7.1如一方违反本合同的约定，导致合同无法履行，另一方有权要求违约方承担违约责任，并赔偿因此造成的一切损失。7.2如承包商未按照约定的工期完成工程，应向业主支付逾期竣工违约金，违约金计算方式为：逾期天数×日违约金金额（日违约金金额为合同价款的_______%）。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程全部完工并验收合格之日止。9.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（业主）：_______乙方（承包商）：_______签订日期：_______==本合同更广泛的场景，特设场景及条款==一、五种特殊的应用场合及注意事项1.农村建房应用场合：在农村地区，许多居民选择自建房屋。此时，可以参考本合同模板，与承包商签订室外工程劳务施工承包合同。注意事项：在合同中明确施工范围，如土建、水电安装、外墙装修等。同时，约定好付款方式和工期，确保建房过程顺利进行。2.小区绿化工程应用场合：物业公司或业委会需要对小区绿化进行改造或维护时，可以参考本合同模板与承包商签订合同。注意事项：明确绿化工程的具体内容，如草坪种植、树木修剪、花卉摆放等。约定好工程验收标准和后期维护责任。3.城市道路修缮应用场合：当政府部门需要对城市道路进行修缮时，可以参考本合同模板与承包商签订合同。注意事项：明确修缮工程的范围，如道路挖补、铺设沥青、划线等。约定好施工期间的交通管制措施和施工安全责任。4.广场建设应用场合：地方政府或企业投资新建广场项目时，可以参考本合同模板与承包商签订合同。注意事项：明确广场建设的具体内容，如地面铺装、景观小品、照明设施等。约定好工程进度和付款方式，确保工程按时完成。5.校园设施改造应用场合：学校需要对校园内的运动场地、绿化等进行改造时，可以参考本合同模板与承包商签订合同。注意事项：明确改造工程的具体内容，如跑道铺设、球场翻新、绿化升级等。约定好施工期间的校园安全和环保措施。二、实际操作过程中遇到的问题及解决办法1.施工质量问题问题：施工过程中，发现承包商使用的材料或施工工艺不符合约定标准。解决办法：业主应要求承包商立即整改，并严格按照合同约定的质量标准进行施工。若整改后仍不符合要求，业主有权要求承包商承担相应的赔偿责任。2.工期延误问题：承包商未按约定工期完成工程，导致业主损失。解决办法：业主应与承包商沟通，了解工期延误的原因。若因承包商原因导致延误，业主有权要求承包商支付逾期竣工违约金，并采取必要措施加快施工进度。3.工程变更问题：在施工过程中，业主需要对工程进行变更，导致合同价款和工期的调整。解决办法：业主应提前通知承包商，并与承包商签订书面变更协议。双方根据实际情况协商确定变更后的合同价款和工期。4.付款纠纷问题：业主未按约定付款方式向承包商支付合同款项。解决办法：业主应按照合同约定的付款方式及时向承包商支付合同款项。若业主逾期付款，承包商有权要求业主支付逾期付款违约金。1.施工图纸：承包商需要按照业主提供的施工图纸进行施工，明确工程的具体内容和要求。2.施工方案：承包商需要制定详细的施工方案，包括施工工艺、施工进度、施工安全等内容。3.技术文件：包括工程所涉及的技术规范、验收标准等文件，以确保工程质量。4.资质证书：承包商需要提供相关资质证书，证明其具备从事室外工程劳务施工的资格。5.付款凭证：双方在履行合同过程中，需要保留付款凭证，作为合同款项支付的依据。6.工程变更协议：如工程发生变更，双方需要签订书面变更协议，明确变更后的合同价款和工期。劳务施工承包合同，条款严谨要记牢，业主承包商双方好，权利义务要分明。工程概况第一条，施工范围要写清，承包商义务第二条，技能资质不能少。业主义务第三条，场地条件要准备好，合同价款第四条，付款方式要分明。工期第五条，开工竣工日期要记牢，工程变更第六条，变更协议要签好。违约责任第七条，违约赔偿要清楚，争议解决第八条，协商不成可诉讼。其他约定第九条，补充协议要记牢，一式两份各执一份，合同生效要签字