建设工程施工合同书样本【不同场合版】

建设工程施工合同书样本【不同场合版】建设工程施工合同书样本【不同场合版】建设工程施工合同书样本【不同场合版】建设工程施工合同书样本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲方为实施________________项目，乙方愿意承担该项目的施工任务，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程范围：包括但不限于________________1.4工程内容：按照甲方提供的施工图纸、技术规范及有关技术文件，完成本工程的施工、安装、调试及验收等工作。二、合同价款2.1合同总价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。2.2合同价款包括乙方为完成本工程所发生的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金等。三、支付方式3.1甲方按照工程进度支付乙方工程款。工程进度款支付比例为：________________。3.2工程完工验收合格后，甲方支付至工程总价款的________________%。3.3乙方提供正规发票后，甲方在________________个工作日内支付剩余工程款。四、工期4.1工期为______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。4.2乙方应按照甲方要求的进度计划组织施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。五、质量标准5.1工程质量符合国家现行施工质量验收规范和标准，达到优良等级。5.2乙方应严格按照施工图纸、技术规范及有关技术文件进行施工，并接受甲方的监督和检查。六、安全生产6.1乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，制定安全生产责任制度，加强施工现场安全管理。6.2乙方应保证施工现场的安全防护设施齐全、有效，确保施工过程中的人身安全和财产安全。七、违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。7.2甲方未按约定支付工程款的，应按逾期付款金额的________________%向乙方支付违约金。7.3乙方逾期竣工的，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方法为：________________。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程完工验收合格、甲方支付完毕全部工程款之日止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签字）：________________乙方代表（签字）：________________签订日期：________________==本合同更广泛的场景，特设场景及条款==建设工程施工合同书样本的应用场合及注意事项一、应用场合及注意事项1.乡村自建房应用场合：在乡村地区，许多居民会选择自建房屋。此时，可以参考建设工程施工合同书样本，与施工队签订合同。注意事项：在合同中明确工程范围、材料、工期等细节，确保施工队按照约定的质量和进度完成工程。同时，要关注施工过程中的安全问题，确保工人和自己的财产安全。2.城市装修应用场合：在城市中，许多家庭会选择对房屋进行装修。此时，可以参考建设工程施工合同书样本，与装修公司签订合同。注意事项：在合同中明确装修风格、材料、工期等细节，确保装修公司按照约定的质量和进度完成工程。另外，要关注装修过程中的环保问题，确保装修材料符合国家标准。3.商业地产开发应用场合：商业地产开发商在开发项目时，可以参考建设工程施工合同书样本，与建筑公司签订合同。注意事项：在合同中明确工程范围、质量标准、工期等细节，确保建筑公司按照约定的质量和进度完成工程。同时，要关注建筑过程中的安全问题，确保施工现场的安全防护措施到位。4.政府基础设施建设应用场合：政府在基础设施建设过程中，可以参考建设工程施工合同书样本，与建筑公司签订合同。注意事项：在合同中明确工程范围、质量标准、工期等细节，确保建筑公司按照约定的质量和进度完成工程。另外，要关注建筑过程中的质量问题，确保工程经得起时间的考验。5.企业厂房建设应用场合：企业在建设厂房时，可以参考建设工程施工合同书样本，与建筑公司签订合同。注意事项：在合同中明确工程范围、质量标准、工期等细节，确保建筑公司按照约定的质量和进度完成工程。同时，要关注建筑过程中的安全问题，确保施工现场的安全防护措施到位。二、实际操作过程中的相关问题及解决办法1.施工过程中出现质量问题解决办法：在合同中明确质量标准，约定质量验收条款。一旦发现质量问题，及时与施工方沟通，要求其整改。如整改不到位，可以按照合同约定追究其责任。2.工期延误解决办法：在合同中明确工期，约定工期延误的违约责任。一旦发现工期延误，及时与施工方沟通，了解原因，并督促其采取措施加快进度。如施工方无法按时完成工程，可以按照合同约定追究其责任。3.工程款项支付纠纷解决办法：在合同中明确工程款项支付方式、时间等细节。按照合同约定支付工程款，避免出现纠纷。如施工方未按照约定完成工程，有权拒绝支付工程款。4.施工过程中的安全事故解决办法：在合同中明确施工安全责任，约定安全事故的处理方式。一旦发生安全事故，及时与施工方沟通，了解事故原因，并采取相应措施防止类似事故再次发生。如施工方存在过错，可以按照合同约定追究其责任。三、合同附件1.施工图纸：明确工程的具体设计，包括平面图、立面图、剖面图等。2.技术规范：明确施工过程中的技术要求，包括材料、工艺、验收标准等。3.工程量清单：详细列出工程所需的材料、设备、人工等，为工程款的支付提供依据。4.工期计划：明确工程的施工进度，包括各阶段的时间节点。5.质量验收标准：明确工程质量的要求，包括验收程序、验收方法等。6.安全生产责任书：明确施工过程中的安全责任，包括安全防护措施、安全事故处理等。7.违约责任条款：明确双方在合同履行过程中的违约责任，包括违约金的计算方式等。8.争议解决方式：明确双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式，包括协商、调解、诉讼等。施工合同顺口溜甲乙双方签合同，工程项目要分明，工程名称和地点，范围内容要写清。合同价款别马虎，大写小写都要真，支付方式要约定，工程进度款分明。工期长短要商量，开始结束要记心，质量标准要达标，优良等级才放心。安全生产很重要，法规遵守要记牢，违约责任要分明，逾期付款要赔银。争议解决要协商，诉讼途径要记下，合同份数别搞错，双方各执一份家。乡村建房用得着，城市装