年建设工程设计合同纠纷仲裁和解协议书

PAGEPAGE1合同编号：_______年建设工程设计合同纠纷仲裁和解协议书甲方（原告）：_______乙方（被告）：_______鉴于甲乙双方在_______年建设工程设计合同（以下简称“原合同”）履行过程中发生纠纷，双方为维护合法权益，经友好协商，自愿达成如下和解协议：一、甲乙双方确认，原合同项下的工程名称为：_______，工程地点为：_______，合同金额为：_______元。二、甲方主张乙方在履行原合同时存在违约行为，包括但不限于设计质量不符合约定、设计进度延误等。乙方对此予以确认，并表示愿意承担相应责任。三、经双方协商，乙方同意向甲方支付赔偿金共计人民币_______元（大写：_______元整），作为对甲方因乙方违约所造成损失的补偿。赔偿金支付方式如下：1.乙方应在本协议签订之日起_______日内，向甲方支付赔偿金总额的_______%，即人民币_______元（大写：_______元整）；2.乙方应在本协议签订之日起_______日内，向甲方支付赔偿金总额的剩余部分，即人民币_______元（大写：_______元整）。四、甲方收到赔偿金后，应视为双方就原合同纠纷事宜达成和解，甲方同意不再追究乙方在原合同履行过程中的违约责任。五、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（原告）：_______乙方（被告）：_______签订日期：_______年_______月_______日注：以上合同文档仅为示例，仅供参考。具体合同内容应根据实际情况和双方协商结果进行调整。在签订正式合同前，请务必咨询专业律师意见。合同编号：_______2024带目录带附件详细版-年建设工程设计合同纠纷仲裁和解协议书目录：一、前言二、定义与术语三、和解条款四、赔偿金的支付五、和解协议的生效与法律约束力六、争议解决七、保密条款八、附则附件：附件一：原合同基本信息附件二：赔偿金支付计划附件三：和解协议签字页一、前言鉴于甲乙双方在_______年建设工程设计合同（以下简称“原合同”）履行过程中发生纠纷，双方为维护合法权益，经友好协商，自愿达成如下和解协议。二、定义与术语1.“原合同”指甲乙双方于_______年签订的《_______年建设工程设计合同》。2.“甲方”指甲方（原告）_______。3.“乙方”指甲方（被告）_______。4.“赔偿金”指甲方因乙方违约所造成的损失，由乙方支付给甲方的金额。三、和解条款1.甲方主张乙方在履行原合同时存在违约行为，包括但不限于设计质量不符合约定、设计进度延误等。乙方对此予以确认，并表示愿意承担相应责任。2.乙方同意向甲方支付赔偿金，作为对甲方因乙方违约所造成损失的补偿。四、赔偿金的支付1.乙方应在本协议签订之日起_______日内，向甲方支付赔偿金总额的_______%，即人民币_______元（大写：_______元整）；2.乙方应在本协议签订之日起_______日内，向甲方支付赔偿金总额的剩余部分，即人民币_______元（大写：_______元整）。五、和解协议的生效与法律约束力1.本协议经甲乙双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。2.甲方收到赔偿金后，应视为双方就原合同纠纷事宜达成和解，甲方同意不再追究乙方在原合同履行过程中的违约责任。六、争议解决1.凡因本协议的解释或履行发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交_______仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。2.仲裁地点为_______，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。七、保密条款1.双方应对本协议的内容及履行过程予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。2.本条款的保密义务不适用于法律、法规要求披露的情形。八、附则1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议的任何修改、补充均须以书面形式作出，经甲乙双方签字盖章后生效。甲方（原告）：_______乙方（被告）：_______签订日期：_______年_______月_______日注：以上合同文档仅为示例，仅供参考。具体合同内容应根据实际情况和双方协商结果进行调整。在签订正式合同前，请务必咨询专业律师意见。附件列表：1.附件一：原合同基本信息2.附件二：赔偿金支付计划3.附件三：和解协议签字页法律名词及解释：1.建设工程设计合同：指建设单位与设计单位之间，就建设工程的设计工作所达成的具有法律约束力的协议。2.违约责任：指合同当事人违反合同约定，不履行或不完全履行合同义务，应当承担的民事责任。3.赔偿金：指违约方因违约行为给守约方造成损失，按照法律规定或合同约定应向守约方支付的金额。4.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将合同争议提交给仲裁机构进行审理，并由仲裁庭作出具有法律约束力的仲裁裁决。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.确保赔偿金的支付方式和时间明确，避免因支付问题产生新的纠纷。2.在签订和解协议前，双方应对原合同的基本信息、纠纷原因和赔偿金额等进行充分沟通，确保双方对和解协议内容的理解和接受一致。3.双方在签订和解协议时，应确保签字盖章的真实性和有效性，避免因签字盖章问题导致协议无效。4.在履行和解协议过程中，如一方未按照协议约定履行义务，另一方有权依法申请仲裁或向法院提起诉讼。解决办法：1.在赔偿金支付条款中明确支付方式和时间，并约定违约责任。2.在签订和解协议前，进行充分沟通，确保双方对和解协议内容的理解和接受一致。3.签订和解协议时，双方应亲自签字盖章，或通过公证、律师见证等方式确认签字盖章的真实性和有效性。4.如一方未履行和解协议，另一方可以依法申请仲裁或向法院提起诉讼，维护自身合法权益。适用场景：1.建设工程设计合同履行过程中发