【增加多场景】化学实验室建设工程施工合同

【增加多场景】化学实验室建设工程施工合同-PAGE【增加多场景】化学实验室建设工程施工合同-PAGE化学实验室建设工程施工合同合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方化学实验室建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______化学实验室建设工程。1.2工程地点：_______。1.3工程内容：包括但不限于实验室主体结构、装修、电气、给排水、通风、空调、消防、弱电等工程。1.4工程面积：_______平方米。1.5工程质量：按照国家现行有关施工质量验收规范和标准进行验收，工程质量达到合格标准。二、合同价款2.1合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2合同价款支付方式：（1）预付款：合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款。（2）进度款：乙方按照工程进度完成_______%，甲方支付乙方已完工程量的_______%。（3）竣工验收合格后_______日内，甲方支付乙方剩余合同总价款的_______%。（4）质保金：竣工验收合格后_______日内，甲方预留合同总价款的_______%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方无息支付给乙方。三、工期3.1工程总工期为_______日，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。（1）甲方变更工程内容或规模；（2）不可抗力；（3）甲方未按约定支付工程款项；（4）其他非乙方原因导致的工期延误。四、工程质量4.1乙方应按照国家现行有关施工质量验收规范和标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。4.2乙方应建立健全质量保证体系，加强对施工质量的检查和监控，甲方有权对乙方施工质量进行监督检查。4.3工程质量不符合合同约定的，乙方应在甲方要求的时间内进行整改，直至达到合同约定的质量标准。五、安全生产5.1乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，加强施工现场安全管理，确保施工安全。5.2乙方应制定安全生产责任制度，明确安全生产责任人，加强对施工人员的安全教育和培训。5.3甲方有权对乙方施工现场进行安全检查，乙方应予以配合。六、违约责任6.1甲方违约责任：（1）甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付逾期付款金额的_______%的违约金；（2）甲方未按约定提供施工场地、施工图纸等，导致工期延误，应承担相应的责任。6.2乙方违约责任：（1）乙方未按约定工期完成工程，应向甲方支付逾期竣工金额的_______%的违约金；（2）乙方施工质量不符合合同约定，应承担整改费用，并赔偿甲方因此造成的损失；（3）乙方违反安全生产规定，导致施工安全事故，应承担相应的责任。七、争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：__________年__________月__________日签订地点：__________==本合同更广泛的场景，特设场景及条款==一、五种特殊的应用场合及注意事项1.场合一：工期延误应用场合：工期延误是建筑工程中常见的问题，可能是由于天气、设计变更等原因导致的。注意事项：合同中应明确工期延误的责任方，以及相应的补偿措施。例如，如果是甲方原因导致的工期延误，乙方有权要求甲方支付一定的赔偿金。解决办法：在合同中增加一条款，明确工期延误的责任和补偿方式，以确保双方的权益得到保障。2.场合二：工程质量不符合要求应用场合：在施工过程中，可能会出现工程质量不符合要求的情况。注意事项：合同中应明确工程质量的标准和要求，以及乙方在工程质量不符合要求时应承担的责任。例如，如果乙方施工质量不符合合同约定，应承担整改费用，并赔偿甲方因此造成的损失。解决办法：在合同中增加一条款，明确工程质量的标准和要求，以及乙方在工程质量不符合要求时应承担的责任，以确保工程质量的保障。3.场合三：安全生产事故应用场合：在施工过程中，可能会发生安全生产事故。注意事项：合同中应明确安全生产的责任和要求，以及乙方在发生安全生产事故时应承担的责任。例如，如果乙方违反安全生产规定，导致施工安全事故，应承担相应的责任。解决办法：在合同中增加一条款，明确安全生产的责任和要求，以及乙方在发生安全生产事故时应承担的责任，以确保施工安全。4.场合四：合同价款支付问题应用场合：在合同执行过程中，可能会出现甲方未按约定支付工程款项的情况。注意事项：合同中应明确合同价款的支付方式和时间，以及甲方未按约定支付工程款项时应承担的责任。例如，如果甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付逾期付款金额的违约金。解决办法：在合同中增加一条款，明确合同价款的支付方式和时间，以及甲方未按约定支付工程款项时应承担的责任，以确保乙方能够按时收到工程款项。5.场合五：争议解决应用场合：在合同执行过程中，可能会出现争议。注意事项：合同中应明确争议解决的方式和地点。例如，双方应协商解决争议；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。解决办法：在合同中增加一条款，明确争议解决的方式和地点，以确保争议能够得到妥善解决。二、实际操作过程中可能遇到的问题及注意事项1.在施工过程中，可能会出现设计变更的情况。此时，双方应就设计变更进行充分沟通，并签订补充协议，明确设计变更的内容、对工期和费用的影响等。2.在施工过程中，可能会出现材料价格上涨的情况。此时，双方应就材料价格调整进行充分沟通，并签订补充协议，明确材料价格调整的依据和方式。3.在施工过程中，可能会出现甲方要求提前竣工的情况。此时，双方应就提前竣工进行充分沟通，并签订补充协议，明确提前竣工的时间、对费用的影响等。4.在施工过程中，可能会出现乙方施工人员伤亡的情况。此时，乙方应按照国家有关规定及时处理伤亡事故，并承担相应的责任。三、原始合同所需的详细附件1.工程施工图纸：包括实验室主体结构、装修、电气、给排水、通风、空调、消防、弱电等工程的施工图纸。2.工程量清单：详细列出工程量，包括材料、设备、人工等。3.工程进度计划：明确工程的施工进度安排，包括各阶段的施工时间、验收时间等。4.工程质量验收标准：明确工程质量的标准和要求，以及验收程序和标准。5.安全生产责任书：明确乙方在施工过程中的安全生产责任和要求。6.质量保证书：乙方提供质量保证书，承诺工程质量达到合格标准。7.费用支付申请表：乙方按照工程进度向甲方提交费用支付申请表，甲方按照约定支付工程款项。8.工程变更单：记录工程变更的内容、原因、对工期和费用的影响等。施工合同真重要，条款内容要记牢。甲方乙方要协商，公平公正不动摇。工程概况要清晰，地点面积要写明。质量标准要达标，验收合格才行行。合同价款要明确，付款方式要说清。预付款和进度款，支付时间要分明。工期延误要协商，原因责任要分清。安全生产要重视，乙方责任要记牢。工程质量要保证，整改赔偿要承担。安全生产事故防，责任要求要遵守。争议解决要公正，协商诉讼要选好。补充协议要签订，变更调整要记牢。设计变更要沟通，补充协议要写明。材料价格上涨时，价格调整要