建设工程垫资合同样本

PAGEPAGE1合同编号：_______甲方（垫资方）：________乙方（建设方）：________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方垫付建设工程资金事宜，达成如下协议：一、定义1.1建设工程：指甲方承建的位于_______的_______工程。1.2垫资：指甲方根据本合同约定，为乙方垫付的建设工程资金。1.3还款：指甲方根据本合同约定，乙方按照约定的还款方式和期限，向甲方偿还垫资及相应利息的行为。二、垫资金额及用途2.1甲方同意为乙方垫付的建设工程资金总额为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。2.2乙方保证所垫资金仅用于建设工程，不得挪作他用。三、垫资期限及还款方式3.1甲方垫资期限自本合同签订之日起至_______年_______月_______日止。3.2乙方应按照以下还款方式向甲方偿还垫资及相应利息：（1）自本合同签订之日起至_______年_______月_______日，乙方每月偿还甲方垫资总额的_______%，共计_______期；（2）自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日，乙方每月偿还甲方垫资总额的_______%，共计_______期；（3）自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日，乙方每月偿还甲方垫资总额的_______%，共计_______期。3.3乙方应按照约定的还款方式和期限，向甲方指定的银行账户还款。四、利息及计算方式4.1乙方同意按照年利率_______%向甲方支付垫资利息。4.2利息计算方式：自垫资之日起至还款之日止，按实际垫资天数计算利息。五、违约责任5.1乙方未按照约定还款的，应向甲方支付逾期还款违约金，违约金计算方式为：逾期还款金额×逾期天数×_______%。5.2乙方未按照约定用途使用垫资资金的，甲方有权要求乙方立即偿还垫资及相应利息，并要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：垫资金额×_______%。六、争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（垫资方）：________乙方（建设方）：________签订日期：_______年_______月_______日请注意，本合同仅供参考，具体合同内容请根据实际情况调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同的有效性和合法性。合同编号：_______甲方（垫资方）：________乙方（建设方）：________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方垫付建设工程资金事宜，达成如下协议：一、定义1.1建设工程：指甲方承建的位于_______的_______工程。1.2垫资：指甲方根据本合同约定，为乙方垫付的建设工程资金。1.3还款：指甲方根据本合同约定，乙方按照约定的还款方式和期限，向甲方偿还垫资及相应利息的行为。二、垫资金额及用途2.1甲方同意为乙方垫付的建设工程资金总额为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。2.2乙方保证所垫资金仅用于建设工程，不得挪作他用。三、垫资期限及还款方式3.1甲方垫资期限自本合同签订之日起至_______年_______月_______日止。3.2乙方应按照以下还款方式向甲方偿还垫资及相应利息：（1）自本合同签订之日起至_______年_______月_______日，乙方每月偿还甲方垫资总额的_______%，共计_______期；（2）自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日，乙方每月偿还甲方垫资总额的_______%，共计_______期；（3）自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日，乙方每月偿还甲方垫资总额的_______%，共计_______期。3.3乙方应按照约定的还款方式和期限，向甲方指定的银行账户还款。四、利息及计算方式4.1乙方同意按照年利率_______%向甲方支付垫资利息。4.2利息计算方式：自垫资之日起至还款之日止，按实际垫资天数计算利息。五、违约责任5.1乙方未按照约定还款的，应向甲方支付逾期还款违约金，违约金计算方式为：逾期还款金额×逾期天数×_______%。5.2乙方未按照约定用途使用垫资资金的，甲方有权要求乙方立即偿还垫资及相应利息，并要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：垫资金额×_______%。六、争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（垫资方）：________乙方（建设方）：________签订日期：_______年_______月_______日附件：_______请注意，本合同仅供参考，具体合同内容请根据实际情况调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同的有效性和合法性。附件列表：1.建设工程垫资合同2.建设工程相关资料（如施工图纸、工程量清单等）3.甲方垫资的银行转账凭证4.乙方还款的银行转账凭证5.利息计算明细表6.违约金计算明细表7.双方签字（或盖章）的合同原件法律名词及解释：1.建设工程：指甲方承建的工程项目，包括房屋建筑、基础设施、园林绿化等。2.垫资：指甲方为乙方垫付的建设工程资金，用于工程的施工、材料采购等。3.还款：指甲方根据合同约定，乙方按照约定的还款方式和期限，向甲方偿还垫资及相应利息的行为。4.利息：指甲方为乙方垫资所应支付的报酬，按照约定的年利率和实际垫资天数计算。5.违约金：指甲方或乙方违反合同约定时，应向守约方支付的一定金额作为违约责任的承担。6.争议解决：指甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，通过友好协商或诉讼等方式解决。实际执行过程中可能遇到的问题及解决办法：1.乙方未按约定用途使用垫资资金：甲方有权要求乙方立即偿还垫资及相应利息，并要求乙方支付违约金。2.乙方逾期还款：甲方有权要求乙方支付逾期还款违约金，并可根据合同约定采取相应的法律措施。3.合同条款不明确或有争议：甲乙双方应首先通过友好协商解决，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。4.甲方垫资资金不足：甲方应及时与乙